光伏安裝施工合同

時間：2022-01-14 10:13:49 光伏安裝施工合同我要投稿

光伏安裝施工合同

　　光伏安裝施工合同

　　隨著人們法律意識的建立，合同出現(xiàn)在我們生活中的次數(shù)越來越多，合同是企業(yè)發(fā)展中一個非常重要的因素。你知道合同的主要內(nèi)容是什么嗎？下面是小編為大家收集的光伏安裝施工合同，希望能夠幫助到大家。

　　光伏安裝施工合同1

　　發(fā)包方(簡稱甲方)：_____________

　　承包方(簡稱乙方)：_____________

　　甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，甲方?jīng)Q定委托乙方進(jìn)行住房裝修，為保護(hù)雙方的合法權(quán)益，結(jié)合本工程的具體情況，雙方達(dá)成如下協(xié)議，共同遵守。

　　一、工程概況

　　1、裝飾施工地點(diǎn)：_________________

　　2、住房結(jié)構(gòu)：_________________房型房廳套，施工面積平方米。

　　3、裝飾施工內(nèi)容：_________________

　　4、承包方式：______________(包工包料、清包工、部分承包)。

　　5、工期：_________________自_____________年_____________月_____________日開工，至_____________年_____________月_____________日竣工，_____________工期_____________天。

　　二、工程價(jià)款及結(jié)算的約定

　　1、工程總價(jià)款：_________________￥_____________元，大寫(人民幣)：_____________詳見本合同裝修工程報(bào)價(jià)單。

　　2、工程款付款方式按下列方式支付：_________________

　　(1)第一次，對預(yù)算設(shè)計(jì)認(rèn)可簽訂合同之日。支付__________元訂金，第二次付款時扣除

　　(2)第二次合同簽定后開工前支付工程總造價(jià)50%合計(jì)_____________元

　　(3)第三次施工過程中工期進(jìn)度過半支付工程總造價(jià)40%合計(jì)_____________元

　　(4)第四次竣工驗(yàn)收當(dāng)天支付工程總造價(jià)10%合計(jì)_____________元

　　(5)工程保修期兩年。工程款全部結(jié)清后，甲、乙雙方簽訂《工程保修單》，保修期從竣工驗(yàn)收簽章之日起算。

　　三、關(guān)于材料供應(yīng)的約定

　　1、甲方提供的材料：_________________詳見合同裝修工程報(bào)價(jià)單。本工程甲方負(fù)責(zé)采購供應(yīng)的材料、設(shè)備，應(yīng)為符合設(shè)計(jì)要求的合格產(chǎn)品，并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場，乙方應(yīng)辦理驗(yàn)收手續(xù)。如甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備發(fā)生質(zhì)量問題或規(guī)格差異，乙方應(yīng)及時向甲方書面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失的，責(zé)任由甲方承擔(dān)。甲方供應(yīng)的材料抵現(xiàn)場后，經(jīng)乙方驗(yàn)收，由乙方負(fù)責(zé)保管，乙方可收取甲方提供材料價(jià)款保管費(fèi)，費(fèi)率由雙方約定，由于保管不當(dāng)造成的損失，由乙方負(fù)責(zé)賠償。

　　2、乙方對甲方采購的裝飾材料、設(shè)備，均應(yīng)用于本合同規(guī)定的住宅裝飾，非經(jīng)甲方同意，不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定，應(yīng)按挪用材料、設(shè)備價(jià)款的雙倍補(bǔ)償給甲方。

　　3、乙方供應(yīng)的材料、設(shè)備，如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異，應(yīng)禁止使用。如已使用，對工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。如乙方提供的材料、設(shè)備系為偽劣商品，應(yīng)按材料、設(shè)備價(jià)款的雙倍補(bǔ)償給甲方。

　　四、關(guān)于工程質(zhì)量及驗(yàn)收的約定

　　1、本工程執(zhí)行DBJ08–62–97《住宅建筑裝飾工程技術(shù)規(guī)程》、DB31/T30–1999《住宅裝飾裝修驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》和市建設(shè)行政主管部門制定的其它地方標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量評定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。

　　2、本工程由_____________方設(shè)計(jì)施工方案。

　　3、甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量，其返工費(fèi)由甲方承擔(dān)，工期順延。由于乙方原因造成質(zhì)量事故，其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān)，工期不變。

　　4、在施工過程中，甲方提出設(shè)計(jì)修改意見及增減工程項(xiàng)目時須提前與乙方聯(lián)系，雙方同意后，方能進(jìn)行該項(xiàng)目的施工.由此影響竣工日期，甲、乙雙方商定。

　　5、工程驗(yàn)收甲、乙雙方應(yīng)及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗(yàn)收手續(xù)，甲方不能按預(yù)約規(guī)定日期參加驗(yàn)收，由乙方組織人員進(jìn)行驗(yàn)收，甲方應(yīng)予承認(rèn)。事后，若甲方要求復(fù)驗(yàn)，乙方應(yīng)按要求辦理復(fù)驗(yàn)。若復(fù)驗(yàn)合格，其復(fù)驗(yàn)及返工費(fèi)用由甲方承擔(dān)，工期也予順延。

　　6、工程竣工：_________________乙方應(yīng)提前三天通知甲方驗(yàn)收，甲方應(yīng)自接到通知三日內(nèi)組織驗(yàn)收。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)不能組織驗(yàn)收須及時通知乙方，另定驗(yàn)收日期。

　　五、有關(guān)安全生產(chǎn)和防火的約定

　　甲方提供的施工圖紙或做法說明及施工場地應(yīng)符合防火、防事故的要求，主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應(yīng)采取必要的安全防護(hù)和消防措施，保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發(fā)生。如遇上述情況發(fā)生，屬甲方責(zé)任，甲方負(fù)責(zé)和賠償;屬于乙方責(zé)任的，乙方負(fù)責(zé)修復(fù)和賠償。

　　六、其它事項(xiàng)

　　1、甲方應(yīng)在開工前，向乙方提供經(jīng)物業(yè)管理部門認(rèn)可的施工圖紙，并向乙方進(jìn)行現(xiàn)場交底。并向乙方提供施工需用的水、電等必備條件，并說明使用注意事項(xiàng)。做好施工中臨時性使用公用部位操作以及產(chǎn)生鄰里關(guān)系等的協(xié)調(diào)工作。

　　2、乙方參加甲方組織的施工圖紙或做法說明的現(xiàn)場交底。按要求組織施工，保質(zhì)保量、按期完成施工任務(wù)，解決由乙方負(fù)責(zé)的'各項(xiàng)事宜，對其行為乙方應(yīng)予認(rèn)可。未經(jīng)甲方同意和所在地房管或物業(yè)管理部門批準(zhǔn)，不得隨意拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及各種共用設(shè)備管線。

　　七、違約責(zé)任

　　1、由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工，甲方應(yīng)補(bǔ)償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工一天，甲方付乙方_____________元;甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，支付________________元違約金。

　　2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的_____________%向甲方支付違約金。

　　八、糾紛處理方式

　　雙方如對合同執(zhí)行發(fā)生爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決，如協(xié)商無效的，可以提交人民法院訴訟。

　　九、合同的變更和解除

　　合同經(jīng)雙方簽字生效后，雙方必須嚴(yán)格遵守。

　　十、本合同一式份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

　　合同附件為本合同的組成部分。

　　甲方(簽章)：_________________ 電話：_________________

　　乙方(簽章)：_________________ 電話：_________________

　　簽訂地點(diǎn)：_________________

　　簽訂日期：年月日

　　光伏安裝施工合同2

　　發(fā)包方（甲方）：

　　承包方（乙方）：

　　按照《中華人民共和國合同法》，結(jié)合本工程實(shí)際情況，遵守平等、自愿、公平和誠實(shí)信用原則，經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)成如下協(xié)議：

　　1、工程概況

　　1.1工程名稱：

　　1.2工程地點(diǎn)：

　　1.3承包內(nèi)容：支架安裝（包含（前后）立柱的焊接、支架安裝、組件安裝）、材料裝卸等，不含太陽能發(fā)電板調(diào)試工作。

　　1.4承包方式：

　　包工不包料（含裝卸費(fèi)）

　　1.5工期：

　　開工日期：年月日

　　實(shí)際施工天數(shù)：天

　　1.6工程質(zhì)量：合格

　　1.7合同價(jià)款（人民幣大寫）：

　　安裝費(fèi)按太陽能光伏發(fā)電板元/W 計(jì)算，材料裝卸費(fèi)按元計(jì)算。

　　2、雙方工作

　　2.1 甲方工作

　　2.1.1 甲方派技術(shù)人員現(xiàn)場指導(dǎo)安裝，并向乙方進(jìn)行現(xiàn)場交底。

　　2.1.2辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續(xù)，向乙方接通施工所需的水、電，協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好通道、電梯、消防設(shè)備的使用和保護(hù)。

　　2.1.3 指派為甲方駐工地代表，負(fù)責(zé)對工程質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督檢查，辦理驗(yàn)收、變更、登記手續(xù)和其他事宜。

　　2.2 乙方工作

　　2.2.1 嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全和環(huán)境保護(hù)規(guī)定。嚴(yán)格按照圖紙或作法說明進(jìn)行施工，做好各項(xiàng)質(zhì)量檢查記錄。

　　2.2.2 指派為乙方駐工地代表，負(fù)責(zé)履行合同，組織施工，按期保質(zhì)保量完成施工任務(wù)，

　　解決由乙方負(fù)責(zé)的.各項(xiàng)事宜。

　　2.2.3 遵守國家或地方政府及有關(guān)部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，妥善保護(hù)好施工現(xiàn)場周圍建筑物、設(shè)備管線等不受破壞，做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)和垃圾清運(yùn)等工作。

　　2.2.4 施工中未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門批準(zhǔn)，不得隨意拆改原設(shè)施物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。未經(jīng)甲方同意，乙方擅自拆改原設(shè)施物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，由此發(fā)生的損失或造成的事故（包括罰款），由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)損失。

　　3、工程價(jià)款及結(jié)算

　　3.1 根據(jù)甲方提供的施工圖紙功率為萬瓦，安裝費(fèi)用為元（不含裝卸及搬運(yùn)費(fèi)）。

　　3.2 安裝工程完成后，安裝費(fèi)及材料裝卸費(fèi)用7日內(nèi)一次付清。

　　3.3 本工程無保修金，不含稅。

　　4、違約責(zé)任

　　4.1甲方或乙方未按本協(xié)議條款約定內(nèi)容履行自己的各項(xiàng)義務(wù)致使合同無法履行，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括支付違約金，賠償因其違約給對方造成的損失。

　　4.2 乙方應(yīng)妥善保護(hù)甲方提供的設(shè)備，如造成損失，應(yīng)照價(jià)賠償。

　　4.3 本合同在履行期間，雙方發(fā)生爭議時，在不影響工程進(jìn)度的前提下，雙方可采取協(xié)商解決。

　　5、附則

　　本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份,均具同等法律效力。

　　發(fā) 包人：承包人：

　　發(fā)包人代表：承包人代表：

　　地址：地址：

　　電話：電話：

　　傳真：傳真：

　　郵編：郵編：

　　開戶銀行：開戶銀行：

　　帳號：帳號：

　　年月日年月日

　　光伏安裝施工合同3

　　發(fā)包人(甲方)：

　　承包人(乙方)：

　　一、基本內(nèi)容

　　依照《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠信原則，合同雙方就項(xiàng)匯流箱、配電柜及其他相關(guān)輔材。

　　1、基礎(chǔ)施工部分包括：場地平整、場地開挖、基礎(chǔ)制作、屋面防水及其附屬施工。(注：本項(xiàng)目屋面防水由發(fā)包方施工)

　　2、電氣安裝部分包括：太陽能支架及組件安裝，電纜敷設(shè)、接線，逆變器、配電柜安裝，防雷接地、輸出線路的所有設(shè)備安裝調(diào)試。

　　二、工期

　　開工日期：

　　并網(wǎng)日期：

　　竣工日期：

　　三、合同價(jià)格和付款方式

　　合同價(jià)格

　　本合同為固定總價(jià)合同(含稅)，不做工程決算。合同總價(jià)格為人民幣(大寫)：元(小寫金額元)。合同總價(jià)已包括了合同中規(guī)定的總承包方應(yīng)承擔(dān)的全部義務(wù)(包括提供貨物、材料、設(shè)備、保險(xiǎn)、服務(wù)等義務(wù))以及為實(shí)施和完成本合同工程和其缺陷修復(fù)所必需的一切工作、條件和費(fèi)用，包括但不限于為實(shí)施本項(xiàng)目施工前的準(zhǔn)備、進(jìn)退場前的場地平整、施工臨時設(shè)施及施工過程中應(yīng)由總承包方負(fù)擔(dān)的各種措施費(fèi)、規(guī)費(fèi)、物價(jià)上漲引起的價(jià)差、稅金、風(fēng)險(xiǎn)、保險(xiǎn)及政府各部門的收費(fèi)等一切費(fèi)質(zhì)保金為合同總價(jià)的 %，本合同的質(zhì)保期為年，在竣工驗(yàn)收合格次日開始計(jì)算。發(fā)包方在質(zhì)保期滿后15日內(nèi)一次性支付質(zhì)保金給承包方。

　　四、施工質(zhì)量和質(zhì)量檢查

　　1、工程質(zhì)量

　　(1)、承包方應(yīng)對施工工程質(zhì)量全面負(fù)責(zé)，施工必須嚴(yán)格按施工圖所提要求和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工。

　　(2)、發(fā)包方確定為不合格的工程，承包方必須返工重來，費(fèi)用由承包方自行承擔(dān)。如果因此引起工期延誤，承包方應(yīng)無條件趕工并完成計(jì)劃。

　　2、質(zhì)量檢查：

　　五、解決爭議的辦法

　　1 起訴訟。

　　(1)調(diào)解要求停止施工，且為雙方接受。

　　(2)、法院要求停止施工。

　　六、違約

　　1、甲、乙雙方約定，違約應(yīng)承擔(dān)以下經(jīng)濟(jì)責(zé)任：

　　(1)、發(fā)包方不能及時給出指令、確認(rèn)、批準(zhǔn)、不按合同約定履行自己的各項(xiàng)義務(wù)，使合同無法履行的，應(yīng)承擔(dān)違約的責(zé)任，違約金按實(shí)際損失向承包方支付。

　　(2) 承包方不能按合同工期竣工、施工質(zhì)量達(dá)不到設(shè)計(jì)和規(guī)范的要求及本合同附件要求，或發(fā)生其它使合同無法履行的行為，承包方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，違約金按實(shí)際損失金額向發(fā)包方支付，且23發(fā)包方無故惡意拖欠工程款的，付的工程款不予退還。

　　七、合同的生效及終止

　　1、本合同自雙方代表簽字并加蓋合同章之日起生效。

　　2、本合同在雙方完成相互約定的內(nèi)容后即告終止。

　　八、合同份數(shù)

　　本合同正本一式肆份，發(fā)包方執(zhí)貳份，承包方執(zhí)貳份，具有同等效力。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

【光伏安裝施工合同】相關(guān)文章：

01-20

消防安裝工程施工合同范本12-24

水電安裝工程施工合同(包工不包料)01-10