定作加工合同

時間：2022-12-02 11:30:39 加工合同我要投稿

定作加工合同(15篇)

　　隨著時間的推移，合同對我們的幫助越來越大，簽訂合同能促使雙方規范地承諾和履行合作。那么大家知道合法的合同書怎么寫嗎？以下是小編收集整理的定作加工合同，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

定作加工合同(15篇)

定作加工合同1

　　一、定作方：---------（以下簡稱甲方）法定代表人：

　　地址：

　　承攬方：（以下簡稱乙方）法定代表人：

　　地址：

　　甲方委托乙方加工定作并安裝不銹鋼信報箱，經雙方友好協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　二、原材料及加工成品的質量要求

　　1、乙方提供全部原材料，材質要求必須符合甲乙雙方另行簽訂的《信報箱材質及要求》（附件一）中的材質要求。

　　5 、乙方必須按甲方確認的信報箱材質要求、技術要求、合同附圖（附件一、附圖一、附圖二、附圖三、附圖四）進行加工制作，乙方制作并提供給甲方的信報箱應符合中華人民共和國郵政行業

　　標準《》的相關要求。

　　6 、乙方設計制作、安裝的不銹鋼信報箱，必須保證在安裝之日起五年之內不生銹。

　　三、信報箱的的工期、運輸、交貨交付、驗貨與安裝問題。

　　1、加工期限：乙方應在自本合同簽字蓋章之日起個工作日將所有信報箱按照本合同的要求加工制作完畢，并于甲方向乙方支付定金之日起個工作日內送貨到門，即乙方應于年月日前在甲方指定的交付地點將全部信報箱交付給甲方。

　　2、送貨方式及運輸：乙方負責將加工制作的全部信報箱按時送貨到門，交貨方式為現場交貨，運輸方式及運輸費用自行處理和支付。

　　3、交貨地點：交貨地點為，經甲方驗收雙方簽署產品交接清單后方為交付。即本合同的履行地為。

　　4、安裝與驗收：甲方應派員在交貨地點收貨、清貨、驗貨，驗收通過的，乙方應按照甲方的要求進行免費安裝，并自行解決安裝用電。甲方負有協助乙方的義務，并向乙方提供各樓房準確的門牌編號。

　　四、結算方式與付款期限

　　1、結算方式及付款期限：

　　結算方式為電匯。

　　付款期限：本合同產品分三期支付。付款的具體期限如下：

　　（1）本合同簽定之日起三日內，甲方向乙方支付合同總價款的20%作為定金，即人民幣元。

　　（2）甲方收到全部信報箱及信報箱鑰匙并驗收合格，同時乙方派員將所有信報箱安裝甲方要求免費安裝完畢后七日內，在乙方向甲方出具全額合格正規統一發票的前提下，甲方向乙方支付第二期貨款，計加工成品總價款的70%，計人民幣大寫元（大寫：）。

　　（3）剩余10%為加工成品的質量保證金，待信報箱安裝正常使用三個月后一次支付。

定作加工合同2

　　訂立合同雙方：

　　承攬方：____，以下簡稱甲方;

　　定作主：____，以下簡稱乙方。

　　甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務，簽訂本合同，共同信守執行。

　　第一條甲方加工定作物的名稱、規格、質量、數量、加工費等。

　　第二條加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔等。

　　(加工定作物樣品需要封存的，由雙方代表當面封簽，并妥當保存，作為檢驗的根據)

　　第三條加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔等。

　　│定作物名稱│交付時間│交付地點│運輸方法│運輸價款承擔│

　　第四條乙方提供原材料名稱、規格、質量、數量、價款等及圖紙、技術資料。

　　│材料名稱│型號│規格│質量要求│計量單位│數量│單價│總價│圖紙、技│

　　第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸等。

　　│材料名稱│交付時間│交付地點│交付數量│包裝要求│檢驗方法│運輸方法│

　　第六條加工費結算辦法與時間__________________。

　　第七條乙方應于____年__月__日前向甲方交付定金____元;乙方應于____年__月__日前向甲方交付預付款____元。

　　乙方不履行合同的，無權請求返還定金。

　　甲方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。

　　乙方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還。

　　第八條甲方的違約責任

　　1.甲方如未按合同規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調整后，仍不符合合同規定的有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。

　　2.甲方交付定作物的數量少于合同規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。

　　3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。

　　4.甲方逾期交付定作物，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的____‰償付違約金。

　　5.甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值___%的違約金。

　　6.由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則乙方有權拒收。

　　第九條乙方的違約責任

　　1.乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。

　　2.乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值___%的違約金。

　　3.乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其它技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。

　　4.乙方如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金。

　　5.乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。

　　6.乙方如變更交付定作物地點，應承擔因此而多支出的費用。

　　第十條不可抗力

　　在合同規定的履行期內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經有關部門證明后，可免予承擔違約責任。

　　但甲方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規定的履行期以外發生的，不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的，乙方應當承擔責任，并賠償甲方因此造成的損失。

　　第十一條本合同發生糾紛時，雙方協商解決;協商不成時，可以向人民法院起訴。

　　本合同于____年__月__日生效，合同履行完畢即失效。

　　本合同一式___份，甲乙雙方各執一份，公證處、物價局、建設銀行各存一份。

　　承攬方：_____定作方：______

　　地址：______地址：_______

　　法定代表人：___法定代表人：____

　　簽約日期：____年__月__日

定作加工合同3

　　加工定作承攬合同。

　　甲方：乙方：

　　地址：地址：

　　郵編：郵編：

　　電話：電話：

　　法定代表人（委托代理人）：法定代表人（委托代理人）：

　　開戶行：開戶行：

　　帳戶：帳戶

　　甲乙雙方為攜手合作，促進發展，滿足利益，明確責任，依據中華人民共和國有關法律之相關規定，本著誠實信用，互惠互利原則，結合雙方實際，協商一致，特簽訂本合同，以求共同恪守：

　　第一條：品種或項目、規格型號、數量、單價、金額、交貨期限

　　定作物品名或項目規格

　　型號計量

　　單位數量價款或酬金交貨數量及交貨期限

　　單價總金額

　　合計

定作加工合同4

　　定作方：____________

　　承攬方：____________

　　一：品種或項目、規格型號、數量、單價、金額、交貨期限

　　定作物品名或項目規格型號計量單數量價款或酬金交貨數量及交貨期限

　　單價總金額合計____________

　　合計人民幣金額(大寫)____________

　　二：定作方帶料

　　材料名稱規格型號計量單位數量質量提供日期消耗定額單價總定額

　　三：質量要求、技術標準

　　四：承攬方對質量負責的條件及期限

　　五：驗收標準、圖紙提供辦法及保密要求

　　六：驗收標準、方法和期限

　　七：包裝要求及費用負擔

　　八：交(提)貨方式、地點運輸方式、到達站(港)和費用負擔

　　九：交付定金、預付款數額及時間

　　十：結算方式及期限

　　十一：違約責任

　　十二：如需提供擔保，另立合同擔保書，作為本合同附件。

　　十三：解決合同糾紛的方式

　　十四：雙方協商的其它條款

　　定作方(簽章)：_________承攬方(簽章)：_________

　　簽訂地點：_________簽訂地點：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

定作加工合同5

　　承攬方（全稱）： _________________________________________

　　定作方（全稱）：_________________________________________

　　合同編號: ______________簽訂地點: ______________________

　　承攬方和定作方經雙方友好協商，現簽訂本合同，以資共同信守。

　　一、定作物品名、規格、數量、價格、交提貨日期：

　　品_ 名

　　規格

　　單位

　　數量

　　單價

　　金額

　　分期交（收）貨數量

　　備注

　　總金額（大寫）__ 佰___ 拾__ 萬__ 仟___ 佰___ 拾___ 元____ 角___ 分￥_______

　　定作款共計人民幣（大寫）:＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　二、質量標準：

　　1、定作方應該于本合同簽訂之日起＿＿＿＿天內,向承攬方提供定作物的樣品, 承攬方應保證所加工的定作物與雙方確認的樣品質量相符．

　　2、承攬方應該根據定作方提供的相關工藝單進行定作物的加工。

　　三、質量檢驗及驗收辦法：

　　定作方應自收到定作物之日起二天內對定作物的數量、質量等相關事項進行確認驗收。如果對承攬方交付的定作物有任何異議，應于收貨之日起三天內書面向定作方提出。如逾期，則視為承攬方交付的定作物完全符合定作要求。定作物因定作方使用、保管不當等原因引起的質量問題，定作方不得要求承攬方修復或者退換或者主張其他任何責任。

　　四、包裝要求及費用負擔：定作物由承攬方負責包裝，以定作物不受損壞為準，具體包裝要求是___________________ ________________________。

　　五、交貨（運輸）時間、辦法及地點要求：

　　1、定作物交由定作方指定的_____________________________ （承運人）承運，由承攬方代辦相關的托運手續，運費由定作方自行承擔。承攬方將定作物交付承運人后，則視為承攬方已將定作物交付于定作方，定作物所有風險由定作方承擔。

　　2、時間要求：交定作物期限應按照合同規定履行，任何一方要求提前或者延期交定作物的，應該至少在約定的交貨日期到來前7天書面向對方提出，并且取得對方同意。

　　委托承運人運輸的，以交定作物時承運人簽發的戳記日期為準。

　　六、預付款要求：定作方應于本合同簽訂之日，向承攬方支付人民幣 __________元預付款（按照定作款總額的百分之＿＿＿計算），該預付款在末批定作物交付時沖抵定作款。

　　七、定作款結算辦法及期限：

　　1、 ___________________________________________________________________________________

　　_______________________________________________ ________________________

　　2、如定作方未按約定付清定作款項，未付清定作款的定作物所有權由承攬方所有。承攬方可對定作物行使留置、處分等權利。

　　八、違約責任：

　　第一點：定作方的違約責任

　　（１）中途變更定作物產品品種、數量、設計、質量或包裝的規格給承攬方造成損失時，應償付承攬方因此造成的損失，如果損失難以確定，則至少為＿＿＿＿元人民幣。

　　（２）中途解除合同的，定作方應該向承攬方支付合同未履行部分價款總值百分之30的違約金。

　　（3）未按合同規定日期付款的，除應該繼續付清全部定作款外，每延期一天，還應償付承攬方以延期付款總值千分之一的違約金。

　　（4）無故拒絕接收定作物的，應賠償承攬方因而造成的損失，

　　（5）錯填到貨地點或接貨人的，或者變更交付定作物地點或者接收人的，應該承擔因此多支出的費用并賠償承攬方因此造成的損失。

　　第二點：承攬方的違約責任

　　（1）違反本合同第一條和第十一條規定的數量而少交的，承攬方應照數補交，否則應償付定作方以少交的的價款總值百分之30的違約金。

　　（2）包裝不符合合同規定的，應重新包裝，并承擔因此而支付的費用；

　　（3）承攬方無故提前交定作物的，除非取得定作方同意，否則定作方有權拒收。

　　（4）因為承攬方原因導致定作物錯發到貨地點或接貨人的，除按合同規定負責運到指定的到貨地點或接貨人外，并承擔因此多付的運雜費和造成的延期交貨責任。

　　九、爭議解決方式

　　本合同履行過程中的任何爭議，由雙方協商解決，協商不成，任何一方均可向桐鄉市人民法院起訴。

　　十、如需提供擔保，雙方應另行簽訂合同擔保書，作為本合同附件。

　　十一、因生產特殊性，定作方允許承攬方在供應定作物數量上有±10%的浮動，在交付時間上有±＿＿天的浮動。

　　十二、本合同履行過程中，雙方來往的傳真、信函等均視為本合同的重要組成部分，與本合同具有同等法律效力。

　　·服裝加工合同 ·鋼筋加工合同 ·加工貿易合同 ·進料加工合同

　　十三、雙方需約定的其它事項：

　　________________________________________ __________________________________________

　　____________________________________ __________________________________________

　　__ _________________________________________________________________________________

　　__ ___________________________________________________________________________________

　　本合同一式二份，雙方各執一份，合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

　　承攬方（蓋章）： ______________ 定作方（蓋章）：

　　法定代表人：＿＿＿＿＿＿＿法定代表人：＿＿＿＿＿

　　電話：＿＿＿＿＿＿＿＿電話：＿＿＿＿＿＿＿

　　地址：＿＿＿＿＿＿＿＿地址：＿＿＿＿＿＿＿

　　開戶銀行：＿＿＿＿＿＿開戶銀行：＿＿＿＿＿

　　帳號：＿＿＿＿＿＿＿＿帳號：＿＿＿＿＿＿＿

　　日期：______ 年____ 月____ 日

定作加工合同6

　　加工定作合同

　　定作方：有限公司（以下簡稱甲方）簽訂地點：承攬方：有限公司（以下簡稱乙方）簽訂時間：

　　鑒于甲方玻璃廠因生產需要定作合同產品（見下表），乙方在加工定作時間及工藝要求能夠滿足甲方的需求，為保證合同產品質量要求及能夠按期投入生產，雙方就本合同加工定作相關事宜達成一致，特訂立本合同。

一、項目名稱、工藝要求、單價、數量、金額

　　注：以上價格已包含原材料費用、加工制作費用、運費、包裝費、裝卸費、17%增值稅費用等相關費用，除此之外，甲方對乙方再無其他支付義務。

二、質量及技術要求

　　甲方提供定作加工圖紙（見附件一），乙方提供原材料并嚴格按照加工圖紙尺寸大小、規格型號進行加工制作，在加工期間或交貨后，如甲方對加工要求有變更的，乙方應在接到甲方通知后，及時予以更改制作。

三、合同期限及交貨地點

　　乙方應在合同簽訂后 10 天內完成合同產品的加工制作并送貨至甲方工廠。

四、交付方式

　　運輸方式及包裝方式由乙方自定，但需保證合同產品按合同約定時間安全無損地運送至甲方工廠。交付前，合同產品貨損或滅失的一切風險由乙方承擔。

五、驗收標準

　　甲方按圖紙要求及本合同約定進行驗收，驗收完畢后，應由雙方指定人員簽字確認。若乙方提供產品無法通過甲方驗收的，乙方應及時按甲方的整改要求予以免費整改，

　　直至符合甲方要求為止。

六、付款方式

　　合同簽訂后，甲方以轉賬的方式支付合同總金額40%作為定金，乙方加工制作完畢送貨至甲方工廠經甲方驗收合格后一周內付清全款。付款前，乙方須提供等額有效的稅率為17%的增值稅專用發票，否則甲方有權拒絕付款。

七、違約責任

　　1、甲方無正當理由延遲付款的，每延遲一日，應向乙方承擔延遲部分3‰的違約金，延遲超過15日的，乙方有權終止本合同并要求甲方賠償其全部損失。 2、乙方因自身原因延期交貨的，每延遲一日，應向甲方承擔合同總金額3‰的違約金，延遲超過15日的，甲方有權終止或解除本合同并要求乙方賠償其全部損失。 3、乙方應保證合同產品的質量、材質、尺寸、顏色等符合國家或行業相關標準及甲方要求，以上標準不一致的，以最高標準為準。經甲方驗收，合同產品不符合甲方要求的，甲方有權要求退貨，乙方應退還全部已付合同價款，并承擔合同價款30%的違約金。

　　八、爭議解決

　　甲乙雙方在履行本合同過程中發生爭議，應協商解決，如協商無法解決的，應向甲方所在地人民法院起訴。九、其他

　　1、本合同自雙方簽字蓋章后生效至合同約定權利義務履行完畢時終止。 2、本合同一式四份，甲方執三份，乙方執一份，具有同等法律效力。

　　甲方：乙方：委托代理人：委托代理人：賬號：賬號：日期：日期：

定作加工合同7

　　合同編號：

　　定作方：

　　簽訂地點：

　　承攬方：

　　簽訂時間：____年___月___日

　　一：品種或項目、規格型號、數量、單價、金額、交貨期限

　　定作物品名：

　　項目規格：

　　型號：

　　計量單：

　　數量：

　　價款：

　　酬金：

　　交貨數量：

　　交貨期限：

　　單價總金額合計

　　合計人民幣金額（大寫）：

　　二：定作方帶料

　　材料名稱：

　　規格：

　　型號：

　　計量單位：

　　數量：

　　質量：

　　提供日期：

　　消耗：

　　定額單價：

　　總定額：

　　三：質量要求、技術標準。

　　四：承攬方對質量負責的條件及期限。

　　五：驗收標準、圖紙提供辦法及保密要求。

　　六：驗收標準、方法和期限。

　　七：包裝要求及費用負擔。

　　八：交（提）貨方式、地點運輸方式、到達站（港）和費用負擔。

　　九：交付定金、預付款數額及時間。

　　十：結算方式及期限。

　　十一：違約責任。

　　十二：如需提供擔保，另立合同擔保書，作為本合同附件。

　　十三：解決合同糾紛的方式。

　　十四：雙方協商的其它條款。

　　定作方承攬方

　　單位名稱（章）

　　鑒（公）證意見

　　單位地址：

　　法定代表人：

　　經辦人簽（公）證機關（章）

　　委托代理人：

　　委托代理人

　　電話：

　　電話

　　電掛：

　　電掛

　　開戶銀行：

　　開戶銀行

　　帳號：

　　____年___月___日

　　郵政編碼：

　　郵政編碼

　　有效期限：____年___月___日至____年___月___日

　　律師：

定作加工合同8

　　甲方(定做人)：_________

　　乙方(承攬人)：_________

　　經甲乙雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　一、標的物

　　序號設備：___________________

　　名稱生產：___________________

　　廠家規格：___________________

　　型號數量單價備：______________

　　隨機備品備件及工具供應數量：_________

　　設備性能必須符合雙方約定的性能，達到國家相關技術規范的要求，乙方必須向甲方提供全部適用的、必要的圖紙、技術參數、產品合格證、使用說明書及其它相關資料。

　　二、合同價款

　　本合同價款總額人民幣(大寫)___________元(￥___________元)。

　　本價款包括稅費、設計費、制造費、裝卸費、運保費、指導安裝調試費、操作人員培訓費及售后服務等一切費用。

　　三、付款方式

　　1、第一次付款：合同簽訂后_________個工作日內，甲方支付乙方合同總額的______%，即人民幣(大寫)______元整(￥______元);

　　2、第二次付款：發貨前，甲方支付乙方合同總額的______%，即人民幣(大寫)______元整(￥______元);

　　3、第三次付款：現場安裝調試完畢后，經甲方驗收合格并且收到乙方出具的全額發票后個工作日內，甲方支付乙方合同總額的______%，即人民幣(大寫)______元整(￥______元);

　　4、第四次付款：_________余款______%，即人民幣(大寫)______元整(￥______元)，作為質保金,在質保期滿后天內付清。

　　每次付款前，乙方應向甲方出具相應真實有效的等額發票。

　　合同款原則上應按期支付，但遇設備交付地點所屬項目的建設方計價撥款延遲、甲方賬戶被查封、政策突變等不可抗拒情況，合同款支付相應順延，順延時間最長不超過設備交付地點所屬項目工程竣工結算驗收合格后年，順延期間不計息不違約。(特別約定條款)

　　四、交貨地點

　　交貨地點：_________;

　　收貨人：_________。

　　五、交貨時間

　　為了滿足甲方使用的需要，乙方必須保證設備按期完成設計、制造、運輸和現場組裝及調試工作。

　　1、年月日前完成圖紙審查及相應的設計改進或更改，并在甲方審核簽認后方可開始生產。

　　2、年月日前完成設備的廠內制造，達到出廠狀態。

　　3、年月日前所有設備全部運抵甲方指定交貨地點。

　　4、年月日前完成現場組裝和調試工作，達到正常使用狀態。

　　六、安裝、調試與培訓

　　1、設備的現場安裝由甲方負責，并承擔一切與設備安裝有關的費用，乙方提供技術指導。設備的調試工作由乙方負責，甲方協助。

　　2、設備進場前天內，乙方向甲方提供設備安裝調試方案，并明確所需機具和甲方配合人員的數量及時間安排。

　　3、乙方應至少派三名有豐富經驗的、符合國家或行業資格條件的技術人員指導設備的安裝調試，并對甲方操作人員進行現場培訓，甲方為乙方工作人員提供現場辦公和食宿方便。

　　七、監造

　　設備在加工制造階段，甲方有權對乙方及其合作者的制造質量、進度進行監控，在此期間，乙方應積極配合甲方駐廠監制人員工作的正常順利進行，提供質量監督必要的圖紙和技術文件。監造人員提出的建議及方案，乙方有義務聽取并充分考慮，并在制造過程中及時調整和改進。甲方監造人員的食宿由乙方負責。

　　八、質量要求

　　1、乙方必須保證設備(含所有材料、組裝件等)是全新的，乙方的設計、制造應符合國家相關的技術規范要求，設備的主要技術指標、技術性能、制造精度應不低于合同約定的要求。

　　2、在本設備制造階段，乙方對主要技術指標和參數的變更或修改，必須取得甲方的書面批準。

　　3、乙方在制造過程中出現異常、特殊情況，應立即通知甲方。

　　九、驗收

　　在完成下列工作后，甲乙雙方應對設備進行驗收。驗收合格后，雙方簽署驗收證書。驗收證書一式份，甲方份，乙方份。

　　1、乙方按規定向甲方提交了所有文件和資料。

　　2、乙方按規定向甲方提交了所有備品備件。

　　3、設備正常運轉天。

　　十、質保期及售后服務

　　1、設備質保期，從雙方簽署驗收合格證書之日起計算。

　　2、設備在質保期內發生的質量問題，乙方在接到甲方通知后24小時內做出答復并在2天內派符合國家、行業要求的技術人員進行維修，更換有缺陷的設備或部件。如果乙方不履行上述義務，由此引起的一切損失由乙方承擔。

　　十一、雙方的權利和義務

　　1、甲方有義務根據本合同約定的付款方式按時足額向乙方支付款項。

　　2、乙方向甲方交付的設備不符合主要技術指標、性能和精度要求的，甲方有權要求乙方承擔改進、完善、重做、減少合同價款、賠償損失等責任。

　　3、乙方在設計、制造過程中，必須履行合同中的承諾，積極采用新設備、新技術、新材料、新工藝等。

　　4、在乙方將合同設備按合同要求交付甲方使用后，甲方在使用過程中，認為合同設備必須改進以更適應施工現場使用時，乙方有義務及時提供改進服務，費用由雙方協商解決。

　　5、如因設備設計、制造缺陷而導致使用中發生的故障、事故，由乙方承擔全部責任。

　　十二、違約責任

　　1、除不可抗力外，如果乙方沒有按照合同約定時間交貨或提供第十條約定的技術服務，那么從延誤當日起開始計算誤期賠償費，每延誤一天的賠償費按______元計收，賠償款總額不超過設備總價的______%。

　　2、設備交貨前，設備毀壞、滅失的風險由乙方承擔，甲方對該設備的毀壞、滅失有故意或重大過失除外。

　　3、在設備安裝調試期間，由于乙方安裝調試方案失誤導致的設備或其它人員財產損失，由乙方承擔全部賠償責任。

　　4、由于設計、制造原因導致設備無法正常工作而造成的`損失，甲方有權向乙方索賠，索賠金包括一切直接、間接損失和訴訟等有關費用。甲方對圖紙的審核簽認不能免除乙方的責任。

　　5、在質量保證期內，因設備質量問題，乙方應按甲方同意的下列方式中的一種，解決索賠事宜：_________

　　5.1、乙方同意退貨，將貨款退還甲方，并承擔由此發生的一切損失和費用。

　　5.2、根據設備或部件的低劣程度、損壞程度以及甲方所遭受損失的數額，經雙方商定同意降低設備價格。

　　5.3、用符合規格要求的新零件、部件或設備來更換有缺陷的部分，乙方應承擔由此產生的費用和風險并負擔甲方所遭受損失。同時，乙方應按規定對更換件相應延長質量保證期。

　　5.4、如果甲方發出索賠通知后天內，乙方未作答復，上述索賠應視為已被乙方接受。甲方有權從設備款中扣回索賠金，金額不足的，甲方有繼續行使索賠的權利。

　　6、甲方違反本合同中關于合同款支付的條款，順延期滿后按銀行同期存款利率向乙方支付違約金，但最高額不超過欠款總額的______%。

　　十三、爭議解決方式

　　甲乙雙方在履行過程中發生爭議時，由雙方協商解決，協商或調解不成時，按下列第種方式解決。

　　1、向甲方法人所在地鐵路運輸法院起訴;

　　2、向甲方法人所在地人民法院起訴。

　　十四、合同附件

　　本合同所有附件均為合同的組成部分，具有不可分割性。

　　十五、其它

　　1、本合同未盡事宜，可由雙方友好協商解決，協商后簽署的補充協議、傳真與本合同具有同等法律效力。在未取得一致以前，仍然以本合同為準。

　　2、本合同一式份，甲方份，乙方份。

　　3、本合同自簽訂之日起生效，甲乙雙方權利和義務履行完畢之日失效。

　　(本頁無正文)

　　甲方：_________(簽章)乙方：_________(簽章)

　　法定代表人：_________(簽章)法定代表人：_________(簽章)

　　委托代理人：_________(簽章)委托代理人：_________(簽章)

　　開戶行：__________________開戶行：_________

　　賬號：__________________賬號：__________________

　　電話：__________________電話：__________________

　　日期：__________________日期：_________________

　　簽訂地點：_________

定作加工合同9

　　合同編號：____________

　　定作方：____________________________________

　　承攬方：____________________________________

　　簽訂地點：__________________________________

　　簽訂時間：____________年_______月_________日

　　一、品名或項目、規格型號、數量、單價、金額、交貨期限

　　定作物品名或項目

　　規格型號

　　計量單位

　　數量

　　價款或酬金

　　交貨數量及交貨期限

　　單價

　　總金額

　　合計xml:namespace>

　　合計人民幣金額（大寫）

　　（注：空格如不夠用，可以另接。）

　　三、質量要求、技術標準

　　────────────────────────────────────

　　四、承攬方對質量負責的條件及期限

　　────────────────────────────────────

　　五、技術資料、圖紙提供辦法及保密要求

　　────────────────────────────────────

　　六、驗收標準、方法和期限

　　────────────────────────────────────

　　七、包裝要求及費用負擔

　　────────────────────────────────────

　　八、交（提）貨方式及地點

　　────────────────────────────────────

　　九、交付定金預付款數額及時間

　　────────────────────────────────────

　　十、結算方式及期限

　　────────────────────────────────────

　　十一、違約責任

　　────────────────────────────────────

　　十二、如需提供擔保，另立合同擔保書，作為本合同附件

　　────────────────────────────────────

　　十三、解決合同糾紛的方式

　　────────────────────────────────────

　　十四、雙方協商的其它條款

　　────────────────────────────────────

　　定作方

　　單位名稱（章）____________

　　單位地址：____________

　　法定代表人：____________

定作加工合同10

　　合同編號：__________________

　　定作人：_____________________________

　　承攬人：_____________________________

　　根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規，遵循公平和誠實信用的原則，定作人和承攬人經協商達成如下協議：

　　第一條定作物、數量、規格及報酬

　　定作物名稱規格/型號質量要求/ 技術標準計量單位數量交貨時間報酬定作報酬計價方式：__________________________________________。合計(大寫)：________________________________元人民幣。

　　第二條定作人在簽署合同后___日內向承攬人支付(預付款/定金)________元人民幣，余款支付方式：。

　　第三條定作人提供的材料材料名稱規格/型號質量標準計量單位數量提供時間承攬人應在收到定作人提供的材料后進行檢驗，并在3日內就不符合約定標準的材料向定作人提出書面異議。承攬人逾期未提出書面異議的，視為認可定作人提供的材料符合合同約定。

　　第四條定作人應在_________前向承攬人提供定作物的圖紙、技術要求，作為合同附件。未經定作人書面同意，承攬人不得向任何第三人透露該等文件的內容。

　　承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，應在收到后3日內向定作人提出書面異議。

　　第五條定作人有權對承攬人使用的材料及已完工作成果進行監督和檢查，并要求承攬人對不符合約定的材料和已完工作成果予以更換、維修、重作，費用由承攬人承擔。

　　第六條未經定作人書面同意，承攬人不得將定作物交由第三人完成，否則承攬人有權解除合同。

　　第七條承攬人應按照約定的時間、地點交付定作物及相應的技術資料、質量合格證明。交付地點為(承攬人送貨或定作人自提)____________________________。定作物的運輸、裝卸工作及費用由_________承擔。

　　定作物需要安裝調試的，承攬人應按定作人要求在指定地點安裝調試完畢、并通過驗收方作為交付。承攬人同意放棄留置權。

　　第八條定作人收到承攬人交付的定作物后應及時驗收。定作物的檢驗標準、方法、期限為：。

　　第九條承攬人對定作物的質量承擔保修責任，保修期從___年__月__日至___年__月__日。保修期內，定作人按合同總價的___%預留質量保修金，保修期滿無質量問題的予以退還。

　　定作物在保修期內出現質量問題的，承攬人應及時予以維修、重作，并賠償由此給定作人造成的全部損失(包括但不限于停窩工損失、向第三方承擔的經濟責任)。承攬人未按定作人要求及時維修、重作定作物的，定作人有權自行維修，費用直接從預留的質量保修金中抵扣，不足部分定作人有權繼續向承攬人追償。

　　第十條違約責任：

　　1. 承攬人逾期交付定作物、定作物的質量、數量、規格、型號、花色、包裝方式不符合合同約定標準的，是承攬人違約;定作人逾期支付報酬的，是定作人違約。

　　2. 因承攬人違約導致定作人遭受損失或向第三人承擔經濟責任(包括但不限于停窩工損失、向建設單位、分包單位承擔違約責任等)，承攬人應當賠償定作人所遭受的全部經濟損失。

　　3. 承攬人完成的定作物質量、數量、規格、型號、花色、包裝方式不符合合同約定標準的，定作人有權拒收定作物或拒付報酬;承攬人應負責維修、重作定作物至合同約定標準。如承攬人未按定作人要求維修、重作定作物至合同約定標準，定作人有權要求其繼續履行或要求解除合同。定作人解除合同的，承攬人還應向定作人支付合同總價3%的違約金，不足彌補定作人損失的，承攬人應繼續賠償。

　　第十一條本合同在履行過程中發生爭議的，由雙方當事人協商解決，協商不成的，依法向定作人所在地人民法院起訴。

　　第十二條本合同一式____份，雙方各執____份，自雙方加蓋公章之日起生效。

　　第十三條補充條款_______________________________________

　　定作人：___________________________

　　承攬人：___________________________

　　住所地：___________________________

　　電話：_______________

　　電話：_________________

　　委托代理人：________________

　　________年_____月_____日________年_____月_____日

定作加工合同11

　　定作方：_________________

　　承攬方：_________________

　　簽訂地點：

　　簽訂時間：__________年_______月_________日

　　一、品名或項目、規格型號、數量、單價、金額、交貨期限：

　　二、定作方帶料：

　　三、質量要求、技術標準

　　───────────────────────────────────────────────────────

　　四、承攬方對質量負責的條件及期限

　　───────────────────────────────────────────────────────

　　五、技術資料、圖紙提供辦法及保密要求

　　───────────────────────────────────────────────────────

　　六、驗收標準、方法和期限

　　───────────────────────────────────────────────────────

　　七、包裝要求及費用負擔

　　───────────────────────────────────────────────────────

　　八、交(提)貨方式及地點

　　───────────────────────────────────────────────────────

　　九、交付定金預付款數額及時間

　　───────────────────────────────────────────────────────

　　十、結算方式及期限

　　───────────────────────────────────────────────────────

　　十一、違約責任

　　───────────────────────────────────────────────────────

　　十二、如需提供擔保，另立合同擔保書，作為本合同附件

　　───────────────────────────────────────────────────────

　　十三、解決合同糾紛的方式

　　───────────────────────────────────────────────────────

　　十四、雙方協商的其它條款

　　───────────────────────────────────────────────────────

　　定作方承攬方

　　單位名稱(章)____________單位名稱(章)____________鑒(公)證意見：____________

　　單位地址：____________單位地址：____________

　　法定代表人：____________法定代表人：____________

　　委托代理人：____________委托代理人：____________經辦人：____________

　　電話：____________電話：____________

　　電報掛號：____________電報掛號：鑒(公)證機關(章)

　　開戶銀行：____________開戶銀行：__________年_______月_________日

　　帳號：____________帳號：____________

　　郵政編碼：____________郵政編碼：____________

　　有效期限：__________年_______月_________日至__________年_______月_________日

　　監制部門：____________印制單位：____________

定作加工合同12

　　合同編號：

　　甲方(定作方)：

　　乙方(承攬方)：

　　就甲方委托乙方加工服裝(以下簡稱服裝)事宜，依據《中華人民共和國合同法》等有關法律法規的規定，經雙方充分協商，一致達成如下條款，以資雙方遵守履行。

　　第一條、加工服裝的內容

　　1.1、乙方保證持有合法的《營業執照》，擁有充足的加工場地及機器設施、工藝能力、從業人員，具備完成加工本合同服裝的合格資質和能力。

　　1.2、甲方委托乙方加工制作的服裝為：

　　款號商品名稱款式/碼數數量(件)含稅單價、 (元/件)(RMB)含稅總額(RMB)

　　第二條、原材料的提供辦法及其規格、數量、質量

　　2.1、加工服裝所需的原材料由乙方負責采購。

　　2.2、乙方采購的原材料規格、數量、質量必須適合定作本合同的服裝。

　　第三條、服裝的加工質量要求及包裝

　　3.1、服裝的加工質量要求，必須滿足國家的相關標準。

　　3.2、包裝的材料及人工費用，均由乙方承擔。

　　第四條、加工服裝的交貨期限、交貨方法、運輸方式、到貨地點

　　4.1、交貨方式：乙方送貨上門方式(運費及保險費由乙方承擔)，將服裝送至甲方營業地(以甲方工商登記內容為準)：__________________________________________。

　　如甲方要求乙方送貨至上述地點以外的其他地方，交貨方式由雙方另行約定。所產生的費用由甲方承擔。

　　合同簽訂地點為合同履行地。

　　4.2、交貨期限：乙方應按照本合同的第1.2款所列明之交貨日期和數量向甲方交貨。

　　4.3、交貨時，乙方需同時交付相應的下列書面文件資料：

　　送貨單、貨物明細以及其他甲方要求的資料。

　　第五條、收貨查驗方式和驗收標準

　　5.1、驗收加工服裝，由甲方按本合同第三條的約定執行。

　　5.2、甲方按照本合同的約定驗收貨物。若貨物的數量、質量不符合交貨要求的，甲方有權拒收，由此造成乙方逾期交貨的，由乙方承擔違約責任。

　　第六條、結算方法

　　6.1、付款方式

　　6.1.1、雙方簽字并蓋章合同生效后，甲方在3個工作日內支付合同總貨款的40%作為定金。合同履行完畢后，定金抵作貨款。

　　6.1.2、乙方遞交貨品前3個工作日內，甲方支付合同總貨款的40%為提貨款。

　　6.1.3、各合同單款的貨款20%,甲方需在乙方交貨后30天內全部付清。

　　6.2、上述所有費用均匯入乙方提供的賬號。

　　6.3、甲方可以根據具體情況采取銀行轉賬、支票或者現金等方式支付乙方結算款項。

　　第七條、違約責任

　　7.1、乙方交貨的服裝品種、型號、規格、質量不符合約定的，甲方同意乙方修整或調換的，乙方應當在甲方規定的時間內完成修整或調換。

　　7.2、乙方交付服裝的數量,必須符本合同的第1.2款之碼數(尺寸)及總數規定。交貨數量可在本合同規定數量±3%范圍之內，若交貨數少于本合同規定數量，甲方有權要求乙方補齊未交部分服裝的，乙方應當照數補齊，而補交部分如超過交貨期限，則按逾期交付處理，乙方還需承擔違約責任。

　　第八條、爭議的處理

　　本合同在履行過程中，雙方若發生糾紛，應協商解決;協商不成時，應向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

　　本合同適用中華人民共和國法律。

　　第九條、其他事宜

　　9.1、本合同只有通過雙方相互協商一致才可以補充、修改或變更。如果沒有雙方代表人的簽字及其加蓋與本合同相同的印章進行確認，關于本合同的任何補充、修改或變更都不會有約束力。

　　9.2、本合同一式兩份，甲方執一份，乙方執一份，具有同等法律效力。

　　9.3、本合同自雙方簽字并蓋章后生效，有效期為一年。

　　(此頁為簽署頁無正文)

　　甲方：__________________________乙方：__________________________

　　法定地址：______________________法定地址：______________________

　　法定代表人：____________________法定代表人：____________________

　　(或授權簽約人)：______________(或授權簽約人)：______________

　　聯系電話：______________________聯系電話：______________________

　　銀行賬號：______________________銀行賬號：______________________

　　簽約日期：______________________簽約日期：______________________

　　簽約地點：______________________簽約地點：______________________

定作加工合同13

　　定作人：_____________________________

　　承攬人：_____________________________

　　根據《中華人民共和國民法典》及相關法律法規，遵循公平和誠實信用的原則，定作人和承攬人經協商達成如下協議：

　　第一條定作物、數量、規格及報酬

　　定作物名稱規格/型號質量要求/

　　技術標準計量

　　單位數量交貨時間報酬

　　定作報酬計價方式：__________________________________________。

　　合計(大寫)：________________________________元人民幣。

　　第二條定作人在簽署合同后___日內向承攬人支付(預付款/定金)________元人民幣，余款支付方式：。

　　第三條定作人提供的材料

　　材料名稱規格/型號質量標準計量

　　單位數量提供時間

　　承攬人應在收到定作人提供的材料后進行檢驗，并在3日內就不符合約定標準的材料向定作人提出書面異議。承攬人逾期未提出書面異議的，視為認可定作人提供的材料符合合同約定。

　　承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，應在收到后3日內向定作人提出書面異議。

　　第六條未經定作人書面同意，承攬人不得將定作物交由第三人完成，否則承攬人有權解除合同。

　　第七條承攬人應按照約定的時間、地點交付定作物及相應的技術資料、質量合格證明。交付地點為(承攬人送貨或定作人自提)____________________________。

　　定作物的運輸、裝卸工作及費用由_________承擔。

　　定作物需要安裝調試的，承攬人應按定作人要求在指定地點安裝調試完畢、并通過驗收方作為交付。承攬人同意放棄留置權。

　　第八條定作人收到承攬人交付的定作物后應及時驗收。定作物的檢驗標準、方法、期限為：

　　。

　　第十條違約責任：

　　1.承攬人逾期交付定作物、定作物的質量、數量、規格、型號、花色、包裝方式不符合合同約定標準的，是承攬人違約;定作人逾期支付報酬的，是定作人違約。

　　2.因承攬人違約導致定作人遭受損失或向第三人承擔經濟責任(包括但不限于停窩工損失、向建設單位、分包單位承擔違約責任等)，承攬人應當賠償定作人所遭受的全部經濟損失。

　　3.承攬人完成的定作物質量、數量、規格、型號、花色、包裝方式不符合合同約定標準的，定作人有權拒收定作物或拒付報酬;承攬人應負責維修、重作定作物至合同約定標準。如承攬人未按定作人要求維修、重作定作物至合同約定標準，定作人有權要求其繼續履行或要求解除合同。定作人解除合同的，承攬人還應向定作人支付合同總價3%的違約金，不足彌補定作人損失的，承攬人應繼續賠償。

　　第十一條本合同在履行過程中發生爭議的，由雙方當事人協商解決，協商不成的，依法向定作人所在地人民法院起訴。

　　第十二條本合同一式____份，雙方各執____份，自雙方加蓋公章之日起生效。

　　第十三條補充條款________________________________________________________________________________________________

　　定作人：___________________________承攬人：___________________________

　　住所地：___________________________住所地：___________________________

　　電話：_______________電話：_________________

　　委托代理人：________________委托代理人：________________

　　________年_____月_____日________年_____月_____日

定作加工合同14

　　合同編號：

　　定作方：______

　　承攬方：______

　　簽訂地點：

　　簽訂時間：__________年_______月_________日

　　一、品名或項目、規格型號、數量、單價、金額、交貨期限

　　定作物品價款或酬金交貨數量及交貨期限

　　規格型號計量單位數量

　　名或項目單價總金額合計

　　合計人民幣金額(大寫)

　　(注：空格如不夠用，可以另接。)

　　二、定作方帶料

　　|材料名稱|規格型號|計量單位|數量|質量|提供日期|消耗定額|單價|總金額|

　　(注：空格如不夠用，可以另接。)

　　三、質量要求、技術標準

　　四、承攬方對質量負責的條件及期限

　　五、技術資料、圖紙提供辦法及保密要求

　　六、驗收標準、方法和期限

　　七、包裝要求及費用負擔

　　八、交(提)貨方式及地點

　　九、交付定金預付款數額及時間

　　十、結算方式及期限

　　十一、違約責任

　　十二、如需提供擔保，另立合同擔保書，作為本合同附件

　　十三、解決合同糾紛的方式：執行本合同發生爭議，由當事人雙方協商解決。協商不成，雙方同意由_____仲裁委員會仲裁(當事人雙方不在本合同中約定仲裁機構，事后又沒有達成書面仲裁協議的，可向人民法院起訴)

　　十四、雙方協商的其它條款

　　定作方承攬方鑒(公)證意見：____________

　　單位名稱(章)____________單位名稱(章)____________

　　單位地址：____________單位地址：____________

　　法定代表人：____________法定代表人：____________

　　委托代理人：____________委托代理人：____________經辦人：____________

　　電話：____________電話：____________鑒(公)證機關(章)

　　電報掛號：____________電報掛號：__________年_______月_________日

　　|開戶銀行：____________開戶銀行：____________(注：除國家另有規定外，

　　帳號：____________帳號：____________鑒(公)證實行自愿原則)

　　郵政編碼：____________郵政編碼：____________

　　有效期限：__________年_______月_________日至__________年_______月_________日

　　監制部門：____________印制單位：____________

定作加工合同15

　　承攬方（全稱）： _______

　　定作方（全稱）：______

　　合同編號: _____

　　簽訂地點: _____

　　承攬方和定作方經雙方友好協商，現簽訂本合同，以資共同信守。

　　一、定作物品名、規格、數量、價格、交提貨日期：品_ 名規格單位數量單價金額分期交（收）貨數量備注____月____月____月____月____月總金額（大寫）__ 佰___ 拾__ 萬__ 仟___ 佰___ 拾___ 元____ 角___ 分_______ 定作款共計人民幣（大寫）:＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　二、質量標準：

　　1、定作方應該于本合同簽訂之日起＿＿＿＿天內,向承攬方提供定作物的樣品, 承攬方應保證所加工的定作物與雙方確認的樣品質量相符．

　　2、承攬方應該根據定作方提供的相關工藝單進行定作物的加工。

　　三、質量檢驗及驗收辦法：定作方應自收到定作物之日起二天內對定作物的數量、質量等相關事項進行確認驗收。如果對承攬方交付的定作物有任何異議，應于收貨之日起三天內書面向定作方提出。如逾期，則視為承攬方交付的定作物完全符合定作要求。定作物因定作方使用、保管不當等原因引起的質量問題，定作方不得要求承攬方修復或者退換或者主張其他任何責任。

　　四、包裝要求及費用負擔：定作物由承攬方負責包裝，以定作物不受損壞為準，具體包裝要求是___________________ ________________________。

　　五、交貨（運輸）時間、辦法及地點要求：

　　2、時間要求：交定作物期限應按照合同規定履行，任何一方要求提前或者延期交定作物的，應該至少在約定的交貨日期到來前7天書面向對方提出，并且取得對方同意。委托承運人運輸的，以交定作物時承運人簽發的戳記日期為準。

　　七、定作款結算辦法及期限：

　　1、 __________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________

　　2、如定作方未按約定付清定作款項，未付清定作款的定作物所有權由承攬方所有。承攬方可對定作物行使留置、處分等權利。

　　八、違約責任：

　　第一點：定作方的違約責任（１）中途變更定作物產品品種、數量、設計、質量或包裝的規格給承攬方造成損失時，應償付承攬方因此造成的損失，如果損失難以確定，則至少為＿＿＿＿元人民幣。（２）中途解除合同的，定作方應該向承攬方支付合同未履行部分價款總值百分之30的違約金。

　　（3）未按合同規定日期付款的，除應該繼續付清全部定作款外，每延期一天，還應償付承攬方以延期付款總值千分之一的違約金。

　　（4）無故拒絕接收定作物的，應賠償承攬方因而造成的損失，

　　（5）錯填到貨地點或接貨人的，或者變更交付定作物地點或者接收人的，應該承擔因此多支出的費用并賠償承攬方因此造成的損失。

　　第二點：承攬方的違約責任

　　（1）違反本合同

　　第一條和第十一條規定的數量而少交的，承攬方應照數補交，否則應償付定作方以少交的的價款總值百分之30的違約金。

　　（2）包裝不符合合同規定的，應重新包裝，并承擔因此而支付的費用；

　　（3）承攬方無故提前交定作物的，除非取得定作方同意，否則定作方有權拒收。

　　九、爭議解決方式本合同履行過程中的任何爭議，由雙方協商解決，協商不成，任何一方均可向____市人民法院起訴。

　　十、如需提供擔保，雙方應另行簽訂合同擔保書，作為本合同附件。

　　十一、因生產特殊性，定作方允許承攬方在供應定作物數量上有177;10%的浮動，在交付時間上有177;＿＿天的浮動。

　　十二、本合同履行過程中，雙方來往的傳真、信函等均視為本合同的重要組成部分，與本合同具有同等法律效力。 183;服裝加工合同 183;鋼筋加工合同 183;加工貿易合同 183;進料加工合同

　　十三、雙方需約定的其它事項： ________________________________________ ______________________________________________________________________________ ____________________________________________

　　本合同一式二份，雙方各執一份，合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

　　承攬方（蓋章）： __________定作方（蓋章）：

　　法定代表人：＿＿＿＿＿＿＿法定代表人：＿＿＿＿＿

　　電話：＿＿＿＿＿＿＿＿電話：＿＿＿＿＿＿＿

　　地址：＿＿＿＿＿＿＿＿地址：＿＿＿＿＿＿＿

　　開戶銀行：＿＿＿＿＿＿開戶銀行：＿＿＿＿＿

　　帳號：＿＿＿＿＿＿＿＿帳號：＿＿＿＿＿＿＿

　　日期：________年____月____日

【定作加工合同】相關文章：

加工定作合同04-29

定作加工合同12-02