加工合同

時間：2022-05-01 17:53:28 加工合同我要投稿

【推薦】加工合同模板集合八篇

　　在不斷進步的社會中，人們運用到合同的場合不斷增多，簽訂合同可以使我們的合法權(quán)益得到法律的保障。那么大家知道合法的合同書怎么寫嗎？以下是小編幫大家整理的加工合同8篇，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

【推薦】加工合同模板集合八篇

加工合同篇1

　　甲方：乙方：

　　甲乙雙方本著互惠互利的合作原則，達(dá)成如下合同內(nèi)容：

　　一、交接原料時雙方共同過秤，共同取回潮，原料、紗線均按照15%的公定回潮率計算。

　　二、乙方收到原料后及時測指標(biāo)，如果指標(biāo)沒有達(dá)到要求，必須在24小時之內(nèi)通知甲方。

　　三、乙方在確認(rèn)甲方原料合格的情況下方可投產(chǎn)，如果原料不合格乙方應(yīng)書面通知甲方，投產(chǎn)后生產(chǎn)過程產(chǎn)生的一切質(zhì)量問題由乙方全部承擔(dān)，損失紗線按照------元/kg賠償。因甲方原料原因造成損失，由甲方承擔(dān)。

　　四、生產(chǎn)計劃單下達(dá)以后，乙方應(yīng)盡快排出具體交期，如果乙方耽誤交期，甲方有權(quán)向乙方索賠。

　　五、甲方委派跟單人員對整個紡紗過程進行全程跟蹤監(jiān)督，乙方的各個生產(chǎn)工序必須全力配合。

　　六、在乙方工廠打的色樣經(jīng)甲方確認(rèn)后再開始大生產(chǎn)，乙方必須保證大貨紗的顏色和確認(rèn)樣的顏色一致，色差不能低于四級。如果顏色出現(xiàn)問題，乙方應(yīng)賠償全部紗線。

　　七、乙方免費提供包裝，包紗之前乙方需通知甲方人員驗紗。AB紗不同檔在管內(nèi)標(biāo)識上寫清楚。

　　八、乙方生產(chǎn)過程中制成率沒有達(dá)到合同要求，短缺紗線按照-------元/kg賠償。

　　九、下料按軟回絲、硬回絲、抄車毛分類包裝，綜合制成率如果沒有達(dá)到合同要求，乙方按照原料時價給甲方賠償。

　　十、合作過程中出現(xiàn)問題時，雙方應(yīng)該及時解決，期限為2天。

　　十一、單價及制成率：

　　注：

　　1、上表中的批量為計劃成紗量。

　　2、結(jié)算方式：染紡按照實際成紗標(biāo)重計算；紗染按照投料標(biāo)重計算；

　　3、此單價為合同約定日期內(nèi)的恒定價格，合作雙方的任何一方?jīng)]有權(quán)利私自更改。

　　十二、付款方式：

　　十三、如出現(xiàn)合同糾紛不能協(xié)商解決時，可通過法律仲裁解決。

　　甲方：

　　甲方代表：

　　年月

　　乙方：年月

　　乙方代表：日日

加工合同篇2

　　發(fā)包人：XX木材廠

　　法定代表人(下稱甲方)：

　　承包人：身份證號碼：

　　(下稱乙方)

　　經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商，就乙方承包加工甲方的XX木材廠事宜達(dá)成如下協(xié)議，雙方應(yīng)共同遵守，加工承包合同范本。

　　一、合同標(biāo)的

　　甲方將座落于的XX木材廠承包給乙方加工。乙方對甲方所有的XX木材廠的現(xiàn)狀已有充分了解，愿意承包加工甲方的上述木材廠，并保證合法操作。

　　二、承包方式

　　乙方承包加工期間，實行按件計算，具體包括：鋸木、刨皮、旋板以及切板等工序。

　　三、承包期限

　　1、承包經(jīng)營期限為____年，即從 ____年____ 月____ 日起至 ____年____ 月 ____日止。

　　2、根據(jù)法律規(guī)定或本協(xié)議書約定，提前解除或終止協(xié)議書履行的，不受上述期限的限制。

　　四、承包保證金及繳納方式

　　乙方承包木材廠的承包保證金為元/年，采取先繳納后使用原則;乙方應(yīng)按下列方式向甲方繳納承包保證金：

　　;____________________________________________________.

　　五、甲方的權(quán)利與義務(wù)

　　1、甲方有權(quán)按協(xié)議約定的方式收取承包保證金，

　　2、甲方于本協(xié)議簽字之日將木材廠加工所需的各種機器設(shè)備等交給乙方，并向乙方提供住宿及用餐場所，但人員由乙方自行聘請。

　　3、本協(xié)議簽訂后甲方應(yīng)及時將XX木材廠移交給乙方使用。

　　4、甲方對移交給乙方承包加工管理的設(shè)施、設(shè)備等資產(chǎn)享有法定所有權(quán)，并享有監(jiān)督權(quán)。

　　六、乙方的權(quán)利與義務(wù)

　　1、乙方應(yīng)按約定及時足額繳納承包保證金。

　　2、乙方應(yīng)當(dāng)在工商管理部門和甲方的授權(quán)范圍開展各項加工活動。

　　3、乙方在加工期間所需的人員由乙方自行聘請，乙方必須嚴(yán)格予以管理;該所有的聘請人員由此所產(chǎn)生的工傷、斗毆等人身傷亡費用均由乙方自行承擔(dān)。

　　4、合同期內(nèi)，乙方對甲方提供的資產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備享有使用權(quán)并必須保持設(shè)備完好。如因使用期限已滿自然損壞的設(shè)施，應(yīng)由乙方及時上報甲方審定后報廢，乙方不得擅自處理，合同范本《加工承包合同范本》。

　　5、乙方在經(jīng)營中不得違反國家的政策和法律,否則后果與經(jīng)濟責(zé)任自負(fù)。

　　6、未經(jīng)甲方同意，不得擅自使用甲方財產(chǎn)對外提供擔(dān)保，不得擅自處置甲方財產(chǎn)。

　　7、乙方不得在承包過程中將XX木材廠轉(zhuǎn)讓給第三方經(jīng)營，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)甲方有權(quán)隨時終止合同并追究乙方的違約責(zé)任。乙方必須遵循甲方的工作指示，不得以各種理由怠慢工作;因乙方的原因?qū)е录追讲荒芙回浂`約，由此產(chǎn)生一切損失由乙方承擔(dān)。

　　8、乙方不得以木財廠的名義對外進行擔(dān)保或從事與經(jīng)營范圍無關(guān)的經(jīng)營活動。

　　9、乙方對于木材廠的消防設(shè)備設(shè)施應(yīng)定期檢查、維護、保養(yǎng)，對于因消防設(shè)施不達(dá)標(biāo)而引起的災(zāi)難由乙方自行負(fù)責(zé)。

　　10、乙方應(yīng)在本協(xié)議書解除或終止之日將所有甲方的資產(chǎn)全部移交給甲方。

　　七、違約責(zé)任

　　甲乙雙方應(yīng)當(dāng)全面履行本協(xié)議書的約定，任何一方違約的，守約方有權(quán)提前解除協(xié)議或終止本協(xié)議書的履行。違約方應(yīng)向守約方承擔(dān)違約金元;違約金不足以彌補守約方損失的，還應(yīng)當(dāng)賠償守約方的損失。

　　八、其它

　　1、協(xié)議期滿后，甲方如重新對外發(fā)包加工的，在同等條件下，乙方有優(yōu)先承包權(quán)。

　　2、協(xié)議期滿或解除后，原有設(shè)備及設(shè)施歸甲方所有，乙方添置的設(shè)備設(shè)施歸乙方所有，甲方可折價取得該部分設(shè)備設(shè)施。

　　3、協(xié)議中如有未盡事宜，應(yīng)由甲乙雙方共同協(xié)商作出補充規(guī)定。補充條款具有與本協(xié)議同等的效力。雙方不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決或者協(xié)商、調(diào)解不成的，由廣州市花都區(qū)人民法院裁判解決。

　　九、本協(xié)議經(jīng)雙方簽字后生效。

　　十、本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

　　甲方：

　　年月日

　　乙方：

　　年月日

加工合同篇3

　　甲方：(委托方)

　　乙方：(加工方)

　　為保護合法持有商業(yè)秘密的正當(dāng)權(quán)益，防止同行業(yè)其它企業(yè)或個人對甲方之不正當(dāng)競爭，根據(jù)《反不正當(dāng)競爭法》、《深圳經(jīng)濟特區(qū)企業(yè)技術(shù)秘密保護條例》等國家和深圳特區(qū)有關(guān)政策，甲乙雙方在平等自愿的前提下，共同信守以下條款做好保密工作：：

　　一、委托加工涉及甲方的商業(yè)秘密包括：產(chǎn)品(含不合格產(chǎn)品、報廢品)、樣品、工藝資料、印制板(CB)、軟件資料、原材料、圖紙、來往郵件、客戶信息等資料。

　　二、甲方對委托乙方加工所交付的所有物品享有所有權(quán)。

　　三、乙方不論加工工作完成與否，都應(yīng)對本合同中甲方提供的所有物品、資料嚴(yán)格保密，未經(jīng)甲方書面同意，乙方不得故意或疏忽以泄露、告知、公布、發(fā)布、出版、傳授、轉(zhuǎn)讓等任何方式將甲方商業(yè)秘密透露給第三方知悉。

　　四、委托加工期間，乙方應(yīng)提供一切必要的方式和采取必要的行動，保證甲方的商業(yè)秘密安全。

　　五、乙方應(yīng)當(dāng)于委托加工合同結(jié)束時，或者于甲方提出請求時，返還全部屬于甲方的財物，包括記載著甲方秘密信息的一切載體，而不論這些信息有無價值。

　　六、乙方在加工完成后承擔(dān)保密義務(wù)的期限為無限期保密，直至甲方宣布公開時止。

　　七、若乙方違反上述條款，乙方將一次性賠償甲方違約金元人民幣，并賠償甲方全部經(jīng)濟損失。同時甲方有權(quán)單方終止合作關(guān)系，并依法追究乙方相關(guān)法律責(zé)任。

　　八、甲乙雙方在委托加工過程中發(fā)生糾紛，由雙方協(xié)商解決或者共同委托雙方信任的第三方調(diào)解。若協(xié)商、調(diào)解未成，雙方都有提起訴訟的權(quán)利，提起訴訟的法院為甲方企業(yè)所在地的各級人民法院。

　　九、本合同的任何修改必須經(jīng)過雙方的書面同意，合同的部分修改或部分無效并不影響其他部分的效力。

　　十、本合同共一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。本合同以雙方簽字或蓋章之日起生效。

　　十

　　一、其它未盡事宜，由雙方友好協(xié)商解決。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

　　________年____月____日________年____月____日

加工合同篇4

　　甲方委托乙方加工，根據(jù)《中華人民共和國合同法》規(guī)定，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條加工成品：

　　第二條加工成品質(zhì)量要求：。（加工訂作物品，需要封存樣品的，應(yīng)當(dāng)由雙方代表當(dāng)面封簽，并妥為保存，作為驗收的依據(jù)）

　　第三條原材料的提供辦法、規(guī)格、數(shù)量和質(zhì)量：

　　1、用乙方原材料生產(chǎn)時，乙方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受甲方檢驗。乙方若隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響產(chǎn)品的質(zhì)量時，甲方有權(quán)要求重作，修理、減價、扣款或退貨處理。

　　2、用甲方原材料生產(chǎn)時，合同應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額。甲方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料。乙方對甲方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應(yīng)立即通知甲方調(diào)換或補齊。乙方對甲方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

　　3、原材料等物品交（提）貨日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。

　　第四條技術(shù)資料，圖紙?zhí)峁┺k法：

　　1、乙方在依照甲方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時通知甲方；甲方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。乙方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并及時通知甲方，因此造成的損失，由甲方賠償。

　　2、乙方對于承攬的工作，如果甲方要求保密，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，未經(jīng)甲方許可不得私自留存、外傳和復(fù)制品技術(shù)資料。

　　3、甲方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。

　　第五條價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。

　　第六條驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法：

　　1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙和樣品作為驗收標(biāo)準(zhǔn)。

　　2、甲方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗收乙方所完成的工作。驗收前乙方應(yīng)當(dāng)向甲方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的訂作物或項目，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除甲方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由乙方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。

　　3、當(dāng)事人雙方對承攬的訂作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。

　　第七條交（提）貨的時間和地點：

　　1、交（提）訂作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交（提）訂作物，應(yīng)當(dāng)在事先與對方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。

　　2、交（提）訂作物日期的計算：乙方自備運輸工具送交訂作物的，以甲方接收的戳記日期為準(zhǔn)；委托運輸部門運輸?shù)模园l(fā)運訂作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn)；自提訂作物的，以乙方通知的提取日期為準(zhǔn)，但乙方在發(fā)出提取訂作物的通知中，必須留給甲方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。）

　　第八條包裝要求及費用負(fù)擔(dān)：

　　第九條運輸辦法及費用負(fù)擔(dān)：

　　第十條結(jié)算方式及期限：

　　第十一條其他：

　　1、根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，甲方可向乙方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。甲方不履行合同的，無權(quán)請求返還定金。乙方不履行合同的，應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。

　　2、根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，經(jīng)當(dāng)事人雙方約定，甲方可向乙方給付預(yù)付款。乙方不履行合同的，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。甲方不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金；有余款的可以請求返還。

　　第十二條乙方的違約責(zé)任：

　　1、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付訂作物或完成工作，甲方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價；不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，甲方有權(quán)拒收，由此造成的損失由乙方賠償。

　　2、交付訂作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，甲方仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理；少交部分甲方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由乙方賠償。

　　3、未按合同規(guī)定包裝訂作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成訂作物毀損，滅失的，由乙方賠償損失。

　　4、逾期交付訂作物，應(yīng)當(dāng)向甲方償付違約金元；（合同中無具體規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向甲方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)甲方同意，提前交付訂作物，甲方有權(quán)拒收。

　　5、不能交付訂作物或不能完成工作的，應(yīng)當(dāng)償付不能交付訂作物或不能完成工作部分價款總值的 %（ 10%-30%幅度）或酬金總額的 %（20%-60%幅度）違約金。

　　6、異地交付的訂作物不符合合同規(guī)定，暫由甲方代保管時，應(yīng)當(dāng)償付甲方實際支付的保管，保養(yǎng)費。

　　7、實行代運或送貨的訂作物，錯發(fā)到達(dá)地點或接收單位（人），除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運到指定地點或接收單位（人）外，并承擔(dān)因此多付的運雜費和逾期交付訂作物的責(zé)任。

　　8、由于保管不善致使甲方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當(dāng)償付甲方因此造成的損失。

　　9、未按合同規(guī)定的辦法和期限對甲方提供的原材料進行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知甲方調(diào)換，補齊的，由乙方對工作質(zhì)量，數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。

　　10、擅自調(diào)換甲方提供的原材料或修理物的零部件，甲方有權(quán)拒收，乙方應(yīng)賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按甲方要求辦理，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。

　　第十三條甲方的違約責(zé)任：

　　1、中途變更訂作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當(dāng)賠償乙方因此造成的損失。

　　2、中途廢止合同，屬乙方提供原材料的，償付乙方的未履行部分價款總值的 %（10%-30%幅度）的違約金；不屬乙方提供原材料的，償付乙方以未履行部分酬金總額的 %（20%-60%的幅度）違約金。

　　3、未按合同規(guī)定的時間和要求向乙方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作，乙方有權(quán)解除合同，甲方應(yīng)當(dāng)賠償乙方因此而造成的損失；乙方不要求解除合同的，除交付訂作物的日期得以順延外，甲方應(yīng)當(dāng)償付乙方停工待料的損失。

　　4、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取訂作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)乙方實際支付的保管、保養(yǎng)費。甲方超過領(lǐng)取期限六個月不領(lǐng)取訂作物的，乙方有權(quán)將訂作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給甲方；變賣訂作物所得少于報酬、保管、

　　保養(yǎng)費時，甲方還應(yīng)補償不足部分；如訂作物不能變賣，應(yīng)當(dāng)賠償乙方的損失（機器、設(shè)備等）。

　　5、超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向乙方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。*

　　6、無故拒絕接收訂作物，應(yīng)當(dāng)賠償乙方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

　　7、變更交付訂作物地點或接收單位（人），承擔(dān)因此而多支出的費用。

　　第十四條不可抗力：

　　在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使訂作物或原材料毀損、滅失的，乙方在取得合法證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)當(dāng)采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責(zé)任；在甲方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，甲方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償乙方由此造成的損失。

　　第十五條糾紛的處理：

　　加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關(guān)申請調(diào)解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

　　本合同自年月日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應(yīng)由雙方共同協(xié)商，做出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。

　　本合同一式二份，甲方和乙方各執(zhí)一份，同具法律效力。

　　甲方：乙方：

　　簽訂日期：20年月日簽訂日期：20年月日

加工合同篇5

　　服裝加工承攬合同:

　　承攬方：_________ 地址：_______ 郵編：__________ 電話：_________ 法定代表人：____________ 職務(wù)：____________

　　定作方：_________ 地址：_______ 郵編：__________ 電話：_________ 法定代表人：____________ 職務(wù)：____________

　　定作方委托承攬方加工_________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條加工成品：

　　┌─────┬─────┬──────┬───────┬──────┐

　　│品名 │規(guī)格 │單位 │數(shù)量 │備注 │

　　├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤

　　│ │ │ │ │ │

　　├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤

　　│ │ │ │ │ │

　　└─────┴─────┴──────┴───────┴──────┘

　　第二條加工成品質(zhì)量要求:________________________________________________

　　第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量：

　　1．用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時，定作方有權(quán)要求重作，修理，減少價款或退貨。

　　2．用定作方原材料完成工作的，合同應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

　　3．原材料等物品交（提）日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。）

　　第四條技術(shù)資料，圖紙?zhí)峁┺k法：

　　1．承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時通知定作方；定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。

　　2．承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。

　　3．定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料，圖紙等。）

　　第五條價款或酬金：

　　價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。

　　第六條驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法：

　　1．按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙和樣品作為驗收標(biāo)準(zhǔn)。

　　2．定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。

　　3．當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。

　　第七條交（提）貨的時間和地點：

　　1．交（提）定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應(yīng)當(dāng)在事先與對方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。

　　2．交（提）定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn)；委托運輸部門運輸?shù)模园l(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn)；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn)，但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。

　　第八條包裝要求及費用負(fù)擔(dān)：_____________________________________

　　第九條運輸辦法及費用負(fù)擔(dān)：_____________________________________

　　第十條結(jié)算方式及期限：_________________________________________

　　第十一條其他：

　　1．根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的，無權(quán)請求返還定金。承攬方不履行合同的，應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。

　　2．根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，經(jīng)當(dāng)事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預(yù)付款。承攬方不履行合同的，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。定作方不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金；有余款的可以請求返還。

　　第十二條承攬方的違約責(zé)任：

　　1、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價；不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　2、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理；少交部分定作方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。

　　3、未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。

　　4、逾期交付定作物，應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金_________元；（合同中無具體規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。6、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時，應(yīng)當(dāng)償付定作方實際支付的.保管，保養(yǎng)費。

　　7、實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達(dá)地點或接收單位（人），除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運到指定地點或接收單位（人）外，并承擔(dān)因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責(zé)任。

　　8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。

　　9、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換，補齊的，由承攬方對工作質(zhì)量，數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。

　　10、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。

　　第十三條定作方的違約責(zé)任：

　　1、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。3、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。

　　4、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限六個月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方；變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應(yīng)補償不足部分；如定作物不能變賣，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。

　　5、超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

　　6、無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

　　7、變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔(dān)因此而多支出的費用。

　　第十四條不可抗力

　　在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)當(dāng)采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責(zé)任；在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償承攬方由此造成的損失。

　　第十五條糾紛的處理：

　　第十六條本合同自_________年_________月_________日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應(yīng)由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份；合同副本一式_________份，交_________（如經(jīng)簽證或公證，則應(yīng)送簽證機關(guān)或公證機關(guān)）各留存一份。

　　定作方（蓋章）：_________ 承攬方（蓋章）：_________

　　代表人（簽字）：_________ 代表人（簽字）：_________

　　地址：_________ 地址：_________

　　電話：_________ 電話：_________

　　開戶銀行：_________ 開戶銀行：_________

　　帳號：_________ 帳號：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

加工合同篇6

　　買賣合同是出賣人轉(zhuǎn)移標(biāo)的物的所有權(quán)于買受人，買受人支付價款的合同。加工承攬合同，是承攬人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人給付報酬的合同。承攬合同一般來說包括加工合同、定作合同、修理合同、復(fù)制合同、測試合同和檢驗合同等。其中的定作合同是承攬人用自己的設(shè)備、技術(shù)、材料和勞力，應(yīng)定作人的特殊要求制作成品，定作人接受成品并支付報酬的合同。定作合同與買賣合同經(jīng)常被混淆。

　　一、買賣合同與承攬合同的區(qū)分標(biāo)準(zhǔn)。

　　法律之所以區(qū)分各種有名合同，并在實體法和訴訟法中針對各類合同作出不同的法律規(guī)定，原因在于立法者對各種契約關(guān)系中的利益關(guān)注程度不同。首先，從實體法即《合同法》的規(guī)定來看，雖然二者具有相似性，但定作合同還是有著與買賣合同的顯著區(qū)別：比如合同法規(guī)定定作人對承攬人的工作有監(jiān)督、檢查權(quán)，定作人有單方改變定作方案的權(quán)利，有單方要求承攬人停止加工行為的權(quán)利，承攬方未經(jīng)許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品等。法律賦予定作人如此諸多的權(quán)利，也就是讓定作人控制整個加工過程，反過來也就是說，只有定作人控制整個加工過程的合同，法律才確認(rèn)其為承攬合同。從合同當(dāng)事人的角度來解釋也就是說，只有在定作人有控制生產(chǎn)人生產(chǎn)過程、而相關(guān)商品生產(chǎn)人也同意定作人對自己的生產(chǎn)過程進行必要控制時，雙方才稱得上達(dá)成了“加工承攬”的合意。在現(xiàn)實中，即便有的合同作了諸如“留置權(quán)”的約定，但如果該合同中沒有定作方控制生產(chǎn)過程的意思表示，或者該合同明確排斥定作方對生產(chǎn)方的必要控制，則不論雙方在合同中如何約定留置權(quán)，都不能認(rèn)定雙方簽定的合同是承攬合同。其次，從訴訟程序法來看。最高法在關(guān)于民事訴訟法的適用解釋中，明確將承攬合同的加工地作為承攬合同的履行地以及訴訟管轄地，做如此規(guī)定，是為了達(dá)到最大限度的查明案件真相的目的，即通過訴訟管轄權(quán)的制度構(gòu)建，使法院最大可能的接近案件主要事實的發(fā)生地，以方便辦案。這說明司法機關(guān)關(guān)注的也是承攬合同的加工過程，審查的重點也是加工過程中雙方當(dāng)事人權(quán)利義務(wù)的行使和履行。從這一方面來看，說明法院系統(tǒng)亦認(rèn)為注重加工過程約定的合同才是承攬合同，反過來解釋就是，不注重加工過程而只注重標(biāo)的物交付和轉(zhuǎn)讓的合同的應(yīng)當(dāng)是買賣合同。

　　由此可見，二者的區(qū)別關(guān)鍵在于：在承攬合同中，定作人注重的是對生產(chǎn)過程的控制和監(jiān)督；如果一個合同規(guī)定了定作人對生產(chǎn)過程的必要的控制權(quán)，而且這些控制權(quán)顯然屬于該合同的重要部分，則該合同應(yīng)屬于承攬合同，反之則屬于買賣合同。

　　二、其他具體區(qū)別：

　　1、買賣合同以轉(zhuǎn)移所有權(quán)為目的，出賣人的主要義務(wù)是轉(zhuǎn)移標(biāo)的物的所有權(quán)；承攬合同以完成一定工作為目的，轉(zhuǎn)移標(biāo)的物的所有權(quán)只是承攬人完成工作后的一項附隨義務(wù)。

　　2、在買賣合同中，雙方當(dāng)事人的權(quán)利義務(wù)所指向的對象都是一定的物；在承攬合同中，雙方當(dāng)事人的權(quán)利義務(wù)所指向的對象主要是一定的行為。

　　3、買賣合同的標(biāo)的物是雙方約定的出賣人應(yīng)交付的物；承攬合同中的標(biāo)的物只能是承攬人嚴(yán)格按照定作人的要求而完成的工作成果。

　　4、買賣合同的標(biāo)的物可以是種類物，也可以是特定物；承攬合同的標(biāo)的物是一種工作成果，這種工作成果是特定物，如有著特定的尺寸和功能。

　　5、承攬合同的定作人在工作成果未完成之前，隨時可以解除合同；而買賣合同的當(dāng)事人并無此權(quán)利。

　　6、買賣合同中當(dāng)事人可以約定自合同成立起標(biāo)的物意外滅失的風(fēng)險，可由買受人承擔(dān)，也可以由出賣人承擔(dān)。承攬合同中在工作完成前，只能由承攬人自己承擔(dān)工作物意外滅失的風(fēng)險。因此，實務(wù)中最重要的是審查該合同有無意在強調(diào)標(biāo)的物的接受人對生產(chǎn)進行控制的內(nèi)容。比如審查合同有沒有約定標(biāo)的物接受人享有材料選材或者生產(chǎn)過程的監(jiān)督檢查權(quán)、是不是享有單方設(shè)計變更權(quán)或終止定作權(quán)。這些約定不一定全部具備，但是必須能顯示出定作人對生產(chǎn)過程的必要控制，如果沒有體現(xiàn)對生產(chǎn)過程的控制，應(yīng)認(rèn)定為買賣合同。反之則認(rèn)定為承攬合同。

加工合同篇7

　　甲方： (以下簡稱甲方) 乙方： (以下簡稱乙方)

　　甲方委托乙方制作模具及樣件，經(jīng)雙方平等協(xié)商后確定如下責(zé)任和義務(wù)。

　　1、甲方負(fù)責(zé)提供實物樣件及圖紙、驗收標(biāo)準(zhǔn)、模具制作要求。

　　2、乙方負(fù)責(zé)按照甲方規(guī)定的模具質(zhì)量及要求制作，并及時向甲方匯報模具制作進度。

　　3、乙方負(fù)責(zé)甲方提供圖紙及實樣的保密，并在模具交付時將實樣返回甲方

　　4、模具制出的零件質(zhì)量需達(dá)到實樣外觀尺寸、結(jié)構(gòu)合理、強度要求，無毛刺等其它不良，模具等級按照甲方制定的內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)。

　　5、 ①、模具制作要求以人性化、安全為基礎(chǔ)，模具在調(diào)試、正常生產(chǎn)情況下不得出現(xiàn)掉落或斷裂等嚴(yán)重危害生產(chǎn)安全的情況，此類情況造成的損失由乙方負(fù)全責(zé);

　　②、試模前按要求完成模腳刻字、鑲塊刻字。

　　③、模具制作完成后，由乙方負(fù)責(zé)全部試模費用，直至模具與產(chǎn)品驗證合格。試模材料由甲方提供(跟生產(chǎn)用料一致)

　　7、模具驗收后如果甲方由于各種原因需修改模具，費用另外報價，相關(guān)修改模具費用雙方進行協(xié)商，以書面形式達(dá)成一致。

　　8、模具費由甲方承擔(dān)，產(chǎn)權(quán)由甲方所有，合同生效后模具費先預(yù)付50%，余款待模具小批量試產(chǎn)后付30%，尾款20%在模具移加工合同模板交給甲方后三個月內(nèi)結(jié)清。(如果模具無訂單試產(chǎn)則在樣品合格后三個月內(nèi)付40%，尾款10%在五個月內(nèi)結(jié)清)

　　9、開模周期為收到預(yù)付款后天(第一次交付符合功能裝配的樣件)

　　10、首次試模樣品按合同推遲超過二天罰款1%/天、超過十天罰款3%/天;合格樣按合同規(guī)定時間推遲超出二天罰款2%/天、超過10天罰款5%/天。

　　11、模具正式移交時乙方同時需提供全套模具圖紙(包括2D圖紙與3D圖紙,以電子稿形式發(fā)送)，給甲方。 12、若模具壽命不足合同規(guī)定壽命，乙方無償提供維修配件，以使模具達(dá)到設(shè)計壽命要求。

　　13、在生產(chǎn)過程中存在連續(xù)修模或者無法解決問題的甲方可追回乙方不超過模具價格40%的模具費用。

　　14、甲方技術(shù)部工程人員就模具的制造進程和具體的配合，有權(quán)對乙方項目負(fù)責(zé)人和工程師進行協(xié)商，乙方就甲方技術(shù)人員提出合理的要求(如時間進度)應(yīng)積極配合，不得推諉和拖延，有困難雙方協(xié)商解決。

　　15、解決合同糾紛的方式：未盡事宜雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成由合同履行地法院解決，本合同履行地為浙江省寧海縣。此協(xié)議一式貳份，甲乙雙方各執(zhí)一份，并自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為二年。

　　甲方代表：乙方代表：

　　甲方蓋章：乙方蓋章： `

　　日期：年月日

加工合同篇8

　　甲方：重慶亮川建材有限公司

　　乙方：身份證號：

　　按照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》之規(guī)定及其他有關(guān)法律、法規(guī)，遵循平等自愿、公平、互利、誠實信用的原則，結(jié)合本工程的具體情況，經(jīng)雙方商定，甲方將重慶亮川建材有限公司碎石加工交由乙方組織實施生產(chǎn)，為明確雙方責(zé)任、義務(wù)和權(quán)利，特定如下協(xié)議：

　　一、本協(xié)議履行地：

　　重慶市江津區(qū)

　　二、協(xié)議期限

　　1、本協(xié)議從20xx年月日至年月日止，期限

　　年。

　　2、如因國家征收、資源匱乏，不受前款期限約束。

　　三、甲乙雙方的義務(wù)和責(zé)任

　　1、甲方

　　①負(fù)責(zé)將加工碎石的原材料運進進料倉，并無償提供所有的碎石加工設(shè)備和用于清洗碎石的生產(chǎn)用水以及乙方碎石作業(yè)人員的住宿房屋。

　　②及時處理生產(chǎn)過程中的一切外界阻擾（包括工商、公安、稅務(wù)、環(huán)保、當(dāng)?shù)卮迕竦龋?/p>

　　③制定并向乙方下達(dá)當(dāng)月的生產(chǎn)計劃和任務(wù)，監(jiān)督檢查

　　乙方對生產(chǎn)計劃和任務(wù)的落實。

　　④提供乙方在生產(chǎn)過程中所需的配件購置資金。

　　⑤及時足額地向乙方支付清當(dāng)月的勞務(wù)加工款。

　　⑥負(fù)責(zé)與生產(chǎn)廠家聯(lián)系并處理和解決所用于生產(chǎn)碎石加工設(shè)備在質(zhì)保期內(nèi)發(fā)生的設(shè)備質(zhì)量問題。

　　2、乙方

　　①必須按甲方所需的規(guī)格（20料、13.2料、瓜米、機砂）保質(zhì)保量地完成生產(chǎn)任務(wù)。

　　②負(fù)責(zé)機械設(shè)備的保養(yǎng)和維護，易損件的更換。

　　③負(fù)責(zé)所有碎石作業(yè)人員的生活費用，服從甲方總體安全生產(chǎn)管理，制訂并采取必要的安全防護措施，消除事故隱患。

　　④及時對操作人員進行安全教育，嚴(yán)格按規(guī)程生產(chǎn)和作業(yè)。

　　⑤工作中所發(fā)生的工傷意外事故由乙方負(fù)責(zé)。

　　⑥本協(xié)議所需工人由乙方聘請，同時乙方必須為其購買意外傷害險，其具體事項由甲方負(fù)責(zé)實施辦理，所需意外傷害險金額由甲方先前墊付后在乙方當(dāng)月勞務(wù)加工款中扣除。

　　⑦乙方聘請的工作人員發(fā)生工傷事故，在工傷意外傷害險進行賠付后，不足部分由甲乙雙方各負(fù)責(zé)承擔(dān)50%。

　　四、價格條款

　　1、乙方加工碎石數(shù)量以甲方過磅單為結(jié)算依據(jù)（其中

　　河沙按每噸折算成0.96噸，單價為2元/噸；機制砂每噸折算成0.92噸，單價為8元/噸；20料按每噸折算成0.98噸，單價為8元/噸；13.2料按每噸折算成0.98噸，單價為8元/噸；瓜米料按每噸折算成0.98噸，單價為8元/噸）作為實際數(shù)據(jù)和甲方結(jié)算依據(jù)，此單價包括人工費、機械設(shè)備配件費和設(shè)備維修費。

　　2、支付時間

　　甲方在每月30日與乙方對當(dāng)月的磅單數(shù)量進行當(dāng)月結(jié)算，并按照磅單數(shù)量乘以前款約定的單價，在扣除乙方所有借支款后，在次月的10日前向乙方支付剩余的全部勞務(wù)加工款。

　　五、雙方的權(quán)利

　　1、甲乙雙方應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守本協(xié)議的約定，全面履行協(xié)議的義務(wù)，如因一方違約，另一方都有終止協(xié)議的權(quán)利。

　　2、本協(xié)議未盡事宜，雙方在履行本協(xié)議過程中，經(jīng)協(xié)商達(dá)成一致，可另行簽訂補充，作為附件，同為有效，補充協(xié)議對本協(xié)議有關(guān)條款作出修正的，以修正后條款為準(zhǔn)。

　　六、協(xié)議的生效、份數(shù)、收執(zhí)和效力

　　本協(xié)議經(jīng)甲乙雙方簽字后生效，一式四份，雙方各執(zhí)貳份，均具有同等法律效力。

　　甲方：乙方：

　　年月日年月日

【【推薦】加工合同模板集合八篇】相關(guān)文章：

【推薦】委托加工合同04-22

委托加工合同【推薦】04-22