【必備】裝修合同范文匯總九篇
隨著法律觀念的日漸普及，合同的使用頻率呈上升趨勢，簽訂合同也是非常有必要的行為。那么一般合同是怎么起草的呢？下面是小編收集整理的裝修合同9篇，希望能夠幫助到大家。
裝修合同 篇1
房屋裝修合同是裝修單位（發包方）與裝修公司（承包方）簽訂的就發包方的房屋的裝修事項而達成的協議。
委托方（甲方）：
承接方（乙方）：
工程項目：住房裝修
甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委托乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行，根據國家有關法律規定，特簽訂本合同（包括本合同附件和所有補充合同），以便共同遵守。
第一條：工程概況
1、工程地址：
2、居室規格：計***平方米。
3、施工內容：詳見本合同附件（一）《家庭裝潢施工內容單》和施工圖。
4、委托方式：包工包料
5、工程開工日期：
6、工程竣工日期：
工程總天數：
第二條：工程價款
工程價款（金額大寫）。
第三條：質量要求
1、工程使用主要材料的品種、規格、名稱，經雙方認可。詳見本合同附件（三）《家庭裝潢工程材料決算清單》。
2、工程驗收標準，雙方同意參照db31/t30—1999《住宅裝飾裝修驗收標準》規定。
3、施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求，雙方應確認，增加的費用，應另簽訂補充合同。
4、凡由甲方自行采購的材料、設備，產品質量由甲方自負；施工質量由乙方負責。
5、甲方如自聘工程監理，須在工程開工前通知乙方，以便于工作銜接。
第四條：材料供應
1、乙方須嚴格按照國家有關價格條例規定，對本合同中所用材料一律實行明碼標價。詳見本合同附件（二）《家庭裝潢工程材料預算表》。甲方所提供的材料均應用于本合同規定的裝潢工程，非經甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。
2、乙方提供的材料、設備如不符合質量要求，或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責。
3、甲方負責采購供應的材料、設備，詳見本合同附件（四）《甲方提供裝潢材料清單》的內容，應該是符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場。如延期到達，施工期順延，并按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計金額的10%作為管理費支付給乙方。材料經乙方驗收后，由乙方負責保管，由于保管不當而造成損失，由乙方負責賠償。
第五條：付款方式
1、合同一經簽訂，甲方即應付%工程材料款和施工工費的%；當工期進度過半，甲方即第二次付施工工費的%。剩余%尾款待甲方對工程竣工驗收后結算。向甲方辦理移交及發放裝潢工程保修卡，詳見本合同附件（八）《家庭裝潢工程工程質量保修卡》。
甲方在應付款日期不付款是違約行為，乙方有權停止施工。驗收合格未結清工程價款時，不得交付使用。
2、工程施工中如有項目增減或需要變動，詳見本合同附件（五）《家庭裝潢工程工程項目變更表》，雙方應簽訂補充合同，并由乙方負責開具施工變更令，通知施工工地負責人。增減項目的價款，當場結清。
3、甲方未按本合同規定期限預付工程價款的，每逾期一天按未付工程價款額的1%支付給乙方。
第六條：本合同未盡事宜雙方協商解決。
第七條：本合同一式二份，甲、乙雙方各持一份。
第八條：本合同自簽訂之日起生效。
甲方：乙方：
法人代表：
簽約日期：年月日
裝修合同 篇2
甲方： 賓館（以下稱甲方）
乙方：廣東振盛建筑裝飾工程有限公司（以下稱乙方）
經甲乙雙方友好協商， 賓館客房、大堂裝修達成協議如下：
1、 甲方責任：甲方負責清理必用品保證乙方能夠順利進行施工，報建手續，外界關系由甲方負責，水電到施工場地費用由甲方負責。
2、 乙方責任：乙方開工之日起負責場地干凈按甲方要求施工，單價按每間客房、廁所計算，客房、廁所按報價單附件為準，所有材料必須由甲方認可后乙方方可施工，甲乙雙方協商認可大堂報價后方可施工。
3、 承包單價每間客房、廁所_/間計算。（另外1—4樓電梯井道土建工程包工包料為 元，本報價不含稅）
4、 安全責任：在施工期間，此項裝修施工過程中，現場由乙方管理，甲方協助，所有大小安全事故一切責任由乙方負責，與甲方無關，甲方不承擔任何經濟責任。
5、 付款方式：在簽合同之日起，甲方付給乙方啟動資金，其余工程款按工程量付款，工期在 年月日開工至 年月日完工，如甲方原因不能施工，工期順延，沒其它原因，乙方沒按期完工每天罰款 元，在工程完工驗收后工程余款一次性付給乙方，在工程款內預留5%作為保證金，如沒有質量問題，余款5%的保證金在乙方，在保修期間，如有質量問題，甲方提前一天通知乙方來人維修，如甲方原因費用由甲方負責。如不是甲方原因一切維修費用由乙方負責。
6、 承包協議書甲乙雙方各式一份簽字生效。
甲方簽字： 乙方簽字：
身份證號碼： 身份證號碼：
電話： 電話：
年月日 年月日
裝修合同 篇3
案情簡介
周某為維思投資公司裝修辦公室，當時因為雙方是朋友，并沒簽合同，口頭承諾周某為維思公司負責裝修事宜，材料費實報實銷，人工費按口頭約定報價支付。后維思公司以桂濱公司（該公司公章在維思公司手里）名義到物管公司處辦理了開工手續。周某隨即聯系了自己從事裝飾的朋友進行了裝修。裝修進行到中途，維思公司單方面提出因質量問題要求工人停工整改。在此過程中，維思公司要求周勇與之簽訂裝飾工程施工合同，并約定了合同價款及明顯對周某不利的違約責任。合同簽訂后，維思公司即將前期所有裝修全部拆除，不允許工人再次進場施工，另找他人重新裝修。后維思公司以周某為被告向法院提起訴訟，以質量不合格為由，要求解除雙方簽訂的裝飾工程合同，并要求周某承擔材料費、人工費及工期延誤損失。
辦案思路及心得
被告周某委托我應訴答辯。本案經過了兩次開庭審理。庭審中，我主要提出以下幾點代理意見：1、被告周某不是適格被告，原告應以重慶桂濱公司作為本案被告，由桂濱公司承擔相應責任。既然以桂濱公司名義辦理的裝修許可證，桂濱公司就是涉案裝修工程合同的一方當事人（盡管桂濱公司與原告未簽書面合同，不影響雙方實際裝飾工程合同關系），因該裝飾工程產生的糾紛，與被告無關，被告僅作為桂濱公司代理人負責管理協調工作，由此可能產生的相應合同責任根據合同法規定應由委托人桂濱公司承擔；2、周某是自然人，不具有簽訂建筑工程裝飾裝修合同的主體資格，本案合同應屬無效。根據《建筑法》《室內裝飾工程管理辦法》《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》等法律法規規定，承包人未取得建筑施工企業資質或超越資質等級的，建設工程施工合同無效。原被告簽訂的《裝飾工程施工合同》，周某是自然人，并無相應資質，所簽合同應屬無效合同；3、原告未經施工方同意，擅自拆除全部已做工程，且未經鑒定機構鑒定，應對其擅自拆除工程造成的損失自行承擔責任。原告提交的施工現場圖片及視頻，以及被告簽字的工程存在質量問題的說明，我們認為工程存在的問題僅是裝修施工中普遍存在的小問題，是可以通過返工整改予以解決的。工程是否存在質量問題以及是否嚴重到必須全部拆除的程度，僅僅原告單方聘請的監理的一面之詞是不能作為本案證據采信的，只有雙方確認或法院指定的第三方鑒定機構有權對工程進行質量認定并作為有效證據采用。原告單方擅自拆除已建工程的做法直接違反裝修行業慣例，也與本案裝飾工程合同的約定相違背，同時也違反《合同法》的相關規定。
裁判結果
通過庭審的答辯和辯論以及庭后與承辦法官就案情從證據和法律兩方面進行反復溝通交流，法院最終判決駁回了原告全部訴訟請求，達到當事人預期，得到當事人肯定。本案得以順利結案。
屋東違約怎么辦？
簽約合同違約
本人和私人屋主租用民用倉庫有5年合約，現用4年，尚有1年才到合同期滿。現屋主要求收回倉庫使用，由于我們是私人簽注合同，有無法律效力，請問我如何追討他的違約金。
為您解答：
1、你們之間簽訂的租賃合同只要不違反法律的規定雙方自愿的就有法律效力。
2、屋主要提前解除合同要求收回倉庫的話，你可以要求其按照合同的約定承擔違約責任。
3、如果合同沒有約定違約賠償條款的話，你可以按照你實際的損失要求賠償。
違約責任怎么算？
違約責任是違反合同的民事責任的簡稱，是指合同當事人一方不履行合同義務或履行合同義務不符合合同約定所應承擔的民事責任。民法通則第111條、合同法第107條對違約責任均做了概括性規定。
法律咨詢：
今天收到中介電話說我們屋另外兩戶擾民被告了（1套房子分成4戶出租的），然后房主要后天中午收房，讓我們全都搬走；我想問別的住戶違約我有責任么？可否要求違約金？另外提前收房有沒有最短期限？今天通知后天就得搬完？另外時間很緊兩天內不見得一定能找到房子，我可以最多延遲幾天？如果不能延遲，是不是租住旅館的費用可以找中介支付？
律師解答：
中介要求你們沒有違約的住戶搬走,是違約行為,可以要求其支付違約金,另外應提前告知。
相關法律知識：
違約行為分類
根據不同標準，可將違約行為做以下分類：（1）單方違約與雙方違約。雙方違約，是指雙方當事人分別違反了自己的合同義務。合同法第120條規定：當事人雙方都違反合同的，應當各自承擔相應的責任。可見，在雙方違約情況下，雙方的違約責任不能相互抵銷。（2）根本違約與非根本違約。以違約行為是否導致另一方訂約目的不能實現為標準，違約行為可作此分類。其主要區別在于，根本違約可構成合同法定解除的理由。（3）不履行、不完全履行與遲延履行。（4）實際違約與預期違約。
裝修合同 篇4
1、墻地磚：客廳、廚房、衛生間
大自然 12000元
2、大理石：門檻、飄窗、衛生間臺盆
金線米黃、中國黑等 4800元
3、地板： 房間、起居室 11200元
4、坐便器： 箭牌 3000元
5、龍頭：淋浴房、臺盆、水漕、洗衣機 6500元
6、拖把頭(2個)及落水
克萊頓 830元
7、地漏、銅角閥：
天莎 1500元
8、板材、線條：
綠峰、柳桉等 8000元
9、吊頂材料：
佳樂彩 2600元
10、門類：房門、移門
德樂移門 7400元
金斧柳桉工藝門、櫥板門等 2600元
11、家具五金：合頁、吊輪、吊軌、門吸等
品良、APK、信凱、安派克 580元
12、油漆涂料：
立邦、鴿牌 5300元
油漆輔料 1200元
13、開心脫排+煤氣灶 2240元
14、奧普浴霸(2個) 1020元
15、水管
尊雅PPR熱熔管 2640元
16、象牌水泥 2475元
17、其他輔料：
黃沙、釘子、膠水、麻花鉆等 3700元
水暖五金等 1114元
電工輔料 2400元|
18、人工費 13000元
19、設計費、管理費、稅金等： 4000元(左右)|
20、整體櫥柜
米蘭(吉林森工露水河板、純亞克力臺面)17000元
21、全套柏木家具：32200元
22、開關插座
朗能或西蒙50 2300元
23、封陽臺(2個)、半封露臺 7200元
24、雨蓬 1200元
25、臺盆、臺盆柜、龍頭等 3000元
26、主臥衣柜、床、床頭柜 3000元
27、燈具 2500元
28、窗簾 3000元
總 計 ： 171499元
裝修必須用的材料包括：
一、客廳、臥室
1.建材類：地磚、油漆、踢腳線、地板、涂料、石膏線
2.燈具類：主燈、射燈、落地燈
3.布藝類：窗簾
4.五金類：窗簾滑軌、門鎖、門吸、合頁、開關面板、電源插座、電視插座、空調插座
二、廚房
1.建材類：地磚、墻磚、吊頂、櫥柜
2.燈具類：主燈、射燈、櫥柜燈
3.電器類：灶具、油煙機
4.五金類：水槽、水槽龍頭、地漏、門鎖、門吸、合頁、開關面板、電源插座、角閥
三、衛浴
1.建材類：地磚、墻磚、吊頂
2.燈具類：主燈、射燈
3.電器類：換氣扇、浴霸
4.潔具類：座便器、浴缸、淋浴屏
5.五金類：手紙架、置物架、毛巾桿、浴巾架、肥皂架、衣帽鉤、浴缸龍頭、門鎖、門吸、合頁、開關面板、電源插座、角閥、花灑、面盆用龍頭
【房屋裝修合同注意事項】
一、簽合同的時機：業主在與木工裝修公司簽訂合同前，應該是與木工裝修公司把相關問題都已談妥才能簽的。如果還沒想好，但是又想盡快進入施工階段而匆忙決定的話，就會給后期的施工帶來更多麻煩。所以，小編建議您，在簽訂合同前，還是與木工裝修公司把有關設計、材料、價格、施工等商量清楚，在做決定，會比較穩妥。前期累一點，后期就輕松點。
二、木工裝修公司手續是否齊全：為了自己安心，你需要查看該木工裝修公司的營業執照，確保你找的公司是一家合法經營的公司，如果該公司是分支機構，那你還需要對方出示法人委托書。另外，你還可以查看他們的資質證明。
三、合同文件是否齊全：木工裝修合同并不只是一份純合同書，還應該包含工程預算表、設計圖紙(原始圖紙和后期設計方案圖紙)、承諾書、施工項目的工藝說明、施工計劃和進度表，以及甲乙雙方材料采購單，還有工程驗收單等。這些文件的存在，是為了保證后期施工的有序進行，減少木工裝修拖延工期的現象。
四、合同的條款是否完善：合同條款是需要花點時間仔細閱讀的。有些業主因為看到條款太多，沒有耐心繼續看下去，就大概看一下，導致后期施工中出現問題又來怪裝修公司。木工裝修公司做的合同，條款雖多，并不代表你的權益就得到了維護，如果不仔細檢查，被坑的話就悔之晚矣。所以，在簽之前，還是有點耐心慢慢看下去比較好。檢查合同條款主要是看木工裝修的造價、施工流程、工期的安排、甲乙雙方的責任與義務(包含違約責任)、付款方式、質量驗收標準等。
五、確定合同份數并蓋章：合同一般都是正本一式兩份，委托方和承接方各一份，副本一式三份，木工裝修市場一份，施工隊一份，物業公司一份;如有委托家裝監理進行監督管理，需再加一份給監理公司參照。
最后，記住加蓋公章。合同沒蓋章，就不具備法律效力，日后出現問題，就無法追究木工裝修公司的責任。
裝修合同 篇5
供方（簡稱甲方）：三門峽銀河電子科技有限公司
需方（簡稱乙方）：三門峽市湖濱區財政局
20xx年5月于三門峽
湖濱區財政局機房裝修合同
建設方（簡稱甲方）： 三門峽市湖濱區財政局
承建方（簡稱乙方）： 三門峽銀河電子科技有限公司
根據《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國價
格法》以及其他有關法律法規規定的原則，為保護雙方的合法權益，結合本工程的具體情況，
雙方達成如下協議，共同遵守。
一. 施工地址： 三門峽市湖濱區財政局二樓機房 。
二. 承包方式： 全包 （包工.包料、全包、部分承包）。
三. 總價款：￥118038.3元，大寫（人民幣）： 壹拾壹萬捌仟零叁拾捌元叁角
其中： 材 料 費： 99966 .63 ，人工費：3654.2 他費用： 14417.47 經雙方認可，
變更施工內容，變更部分的工程款按實另計。
四. 付款方式：合同一經簽訂，甲方即應付100％工程材料款和施工工費的50％；當工期進
度過半（20xx年5月20日），甲方即第二次付施工工費的40％。剩余10％尾款待甲方
對工程竣工驗收后結算。（注：施工工費包括人工費）
五. 合同組成
本合同的組成包括：本合同文本、預算清單。
六. 工期：自 20xx 年 5 月 6 日開工，至 20xx 年 5 月 31 日竣工，工期 26 天。
七. 本合同一式__二___份，甲、乙雙方各執一份，具有同等法律效力。合同附件為本合同
的組成部分。
甲方（簽章）三門峽市湖濱區財政局 乙方（簽章)：三門峽銀河電子科技有限公司
建設方代表（簽字）：： 承建方代表（簽字）：
簽訂日期： 年月 日 簽訂日期： 年月 日
裝修合同 篇6
xxx（以下簡稱甲方）
立協議人xxx為裝修xxxx房屋（xx小區xxxx）， 經xxx（以下簡稱乙方）雙方協商，訂立本協議，以共同恪守。在雙方同意的情況下，本協議由***起草。
一、工程項目：
1、三個房間（兩臥室、一客廳，以下簡稱三個房間）打地角線，包暖氣及管線（客廳要對稱），房頂四周打石膏線，包三個房間的門、窗；客廳、臥室鋪強化木地板；清除所有房間原有涂料，客廳、臥室打膩子，刷立邦漆兩次。
2、通陽臺的門窗處打一吧臺，上方根據甲方要求（圖紙）做一置物架；陽臺東側打一多用途柜（底下放鞋、上面書柜）、西側打一吊柜，包陽臺、鋪磁磚、吊pvc板。
3、衛生間、洗臉間、廚房鋪磁磚到頂，屋頂吊pvc板；廚房地面鋪磁磚，打一灶臺。
4、房間電源線路根據甲方要求適當調整，客廳門后一多用途柜（底下放鞋，上面掛衣服）。
5、未盡細節的之處，由甲方提出方案，商量確定。
二、承包方式：
甲方按乙方要求必須保證裝修期間的所需材料（乙方需提前通知甲方），乙方負責施工。
三、質量標準：
施工質量要符合安全要求，裝修質量不得低于同一施工類型的裝修標準，雙方認可。
四、施工期限：
xxxx年xx月xx日至xxxx年xx月xx日，如不能按期完成，每天將處罰金五十圓。
五、工程造價：
材料由甲方提供，甲方只支付乙方裝修人工費伍仟陸佰圓人民幣。
六、付款方式：
工程完工后，經甲方驗收，如符合以上施工項目和設計要求，三天內一次將裝修人工費付清。
七、其它問題：
裝修項目的具體要求，由甲方提出，乙方實施。本協議未盡事宜，由雙方協商解決。本協議自雙方簽字之日起生效。
八、本協議一式兩份，甲乙方各執一份，具有相同效應。
甲方：乙方：
簽字（蓋章）： 簽字（蓋章）：
年月日 年月日
裝修合同 篇7
委托人：（以下簡稱甲方）業主聯系方式 身份證號碼
承包方：（以下簡稱乙方）：施工負責人 聯系方式 身份證號碼
甲乙雙方在平等，友好，自愿，協商一致的基礎上達成以下協議，以資雙方共同遵守：
第一條、 工程概況
1、甲方裝修房屋系合法居住房
2、裝修房屋施工地點：3、施工范圍：臥室，客廳，餐廳，廚房，衛生間，陽臺等套內面積
4、裝修內容：房屋內的水電，弱電工程，墻體增加工程：大衣柜，酒柜，吊柜，鞋柜，客廳，餐廳天花吊頂，電視背景墻等木工工程：房間地面找平，廚房衛生間的吊頂安裝，潔具，燈具等安裝，搬運工程等其它雙方約定以及住宅內裝修工程中應包含的所有工程。
5、承包方視為乙方，包工包部份材料
6、工程總價款
第二條：關于工程價款結算的.約定：
2雙方款項往來，均應出具收據。
第三條：關于材料的約定
甲方提供的材料：
1、房屋內所有地面、墻面，瓷磚，地漏；
2、房屋內所有套裝門（含防盜門），門套，窗套；
3、三個房間的復合地板、客廳餐廳的角線；
4、所有燈具、開關、插座（包括電箱空開）；
5、潔具：馬桶、洗臉盆、拖把池、五金掛件（含水籠頭、分水筏、三角筏）；
6、廚房：廚柜門、灶臺石、天花鉆扣吊頂（含衛生間吊頂）；
7、大衣柜推拉門，飄窗臺石，門檻石；
8、墻面墻紙，電視背景墻紙。
乙方提供的主材料，輔材料：
1、水電輔助材料：電線（二廠），線管（金牛）、底盒：強電箱，弱電箱，
給水管，配件（金牛），下水管（聯塑）；
2、柜子主材料：兔寶寶免漆板，收邊條；
3、柜子輔材料：五金件，拉手，白乳膠，槍丁，免丁膠；
4、天花吊頂：石膏板，木方，石膏線條及電視背景墻村料
5、乳膠漆墻紙輔助材料：優力邦膩子粉，膠水，多邦石膏粉、立邦乳膠漆
基膜；
6、鋪磚，砌墻輔助材料：水泥、黃沙、大汽塊，小磚。
所有材料、搬運，垃圾清理費用由乙方負責。
以上項目，如有增加雙方另行協議。
第四條：工程日期
1、開工日期：20xx年日，竣工日期20xx年月程總天數 天
第五條：工程質量要求：
1、工程使用主要材料的品種，規格，名稱，經雙方認可；
2、施工中，甲方若有特殊施工項目質量要求：雙方應確認增加的費用，應
另簽定補充協議；
3、凡甲方自行采購的材料，設備，產品品質量，由甲方自行負責，施工質
量由乙方負責。
第六條：自交付之日起，裝修質保為壹年，如有質量問題由乙方負責維修。
第七條：其它問題，裝修項目的具體要求由甲方提出，乙方實施，本協議未盡事宜，由雙方協商解決，本協議自雙方簽字之日起生效。
1、本合同一式兩分：甲乙雙方各執一份，其有相同效應
2、本合同雙方簽字后生效。
甲方（業主）：簽字乙方（負責人）簽字：
身份證號碼： 身份證號碼：
簽訂日期： 年 月日 簽訂日期： 年 月 日
裝修合同 篇8
甲方： 手機：
乙方： 手機：
現甲方有新建房屋6個衛生間(二樓3個、三樓3個)需裝修，承包給乙方裝修，經雙方現場協商，達成協議如下。
一、 乙方先將衛生間上面的地板磚用切割機切開，將雜物清除。然后將衛生間用單磚砌好。
二、 將衛生間內外按原甲方已經裝修好的衛生間安裝好有關設施(如：便盤、下水管、地漏管等)并裝修好(6面都貼好瓷磚)。
三、 裝修過程中，乙方要保證不損壞甲方已經裝修好的一切建筑設施(要保證不損壞現有的門、窗、地板磚、樓梯扶手、墻壁、電線、水管等)。如有損壞從工錢中扣除一切費用。
四、 材料由甲方提供，乙方只包做工，每個衛生間做成功的工錢是 元( 元/個)，共計 所需材料乙方應提前3天告知甲方，以便準備好材料。
五、 乙方要保證質量，若以后出現質量問題，乙方必須把問題解決好，一切費用由乙方承擔。
六、 乙方有義務協助做防漏水的師傅做好防水工程。提前2天告知甲方，以便通知做防漏水的師傅。
七、 乙方有義務協助甲方和租房人做好安全和防盜工作，進出門與租房人打聲招呼(租房人不在房屋內，應告知甲方，以便將門鎖好)。
八、 工程完成后經驗收合格，一次付清工錢。
九、 此合同從雙方簽字之日起生效，雙方不得反悔。
甲方簽字： 乙方簽字：
裝修合同 篇9
第一，合同甲乙雙方合同當事人的聯系方式，一定要填寫清楚。有的家裝合同，在委托代理人、工程設計人以及施工隊負責人的聯系方式上都僅填寫公司的電話，這是不夠的，一旦工程發生問題時，找對方公司能夠管事兒的人就成為大問題。
第二，“合同第九條———質量標準”，大家都認為工程質量越高越理想，但是俗話說“一分錢一分貨”，所以如果希望過低的報價選用過高的質量標準是不現實的，因此，北京市的“家庭裝飾工程質量驗收標準”就足以滿足我們大多數消費者的要求了。
第三，關于分階段驗收的問題，由于家庭裝修的特殊性，我們隨著工程的進行對工程進行驗收是十分必要的。大多數家裝合同把驗收階段分為———隱蔽工程驗收、飾面工程驗收、工程竣工驗收。階段劃分是正確的，各階段具體到工程上應該有一個明確的解釋，并且需要有一個時間表。
第四，關于家庭裝修付款方式中與支付二期工程款有關的一個概念“工程進度過半”。這個概念解釋起來五花八門，有的說指工期過半，有的解釋為“木工收口”，等等，從行業角度也難以解釋，所以合同雙方填寫內容應是一個雙方都接受的概念。
第五，關于違約責任。家庭裝修過程中甲方的違約一般是指延誤工程款的支付，乙方的違約責任是指工程因乙方責任造成的延期。根據筆者的經驗，這個違約責任的賠償金額比例不宜過高，一般不超過3‰，如果過高，出現問題，也不一定能夠解決。
第六，由于每個家庭的裝修千差萬別，消費者希望僅憑上述內容就可以進入保險箱是不現實的。所以，本合同還有一項條款“其他約定條款”，就是說，如果合同雙方還有某些合同條款需要加在合同里，也可以有補充條款。
第七，關于本合同的一系列表格，所反映的正是目前家庭裝修當中存在的隱患，所以填寫時應該把項目、數量、位置等搞清楚，如果合同當中不能充分地把應該說明的內容反映出來，可以用補充的表格進行詳細說明。
第八，需要強調一點，家庭裝修時甲乙雙方都有可能采購材料，但是什么時候采購運輸到工地需要根據工程進度安排，采購的材料是否能夠得到另一方的認可需要有一個驗收手續以及另一方安排好的驗收人員，所以，合同中還應該明確材料供應時間以及驗收人。
【裝修合同】相關文章：
裝修公司裝修合同06-23
裝修合同07-05
裝修的合同07-06
裝修合同05-31
裝修的合同06-01
【熱】室內裝修合同（房屋裝修合同）03-11
農村房屋裝修合同范本-裝修合同02-10
工裝裝修合同范本-裝修合同02-10
裝修清包工合同范本-裝修合同02-10
怎樣與裝修公司簽訂裝修合同07-07