裝修合同

時(shí)間：2022-06-11 10:53:09 裝修合同我要投稿

精選裝修合同范文匯編九篇

　　隨著人們法律意識(shí)的加強(qiáng)，能夠利用到合同的場(chǎng)合越來(lái)越多，簽訂合同也是避免爭(zhēng)端的最好方式之一。合同有不同的類型，當(dāng)然也有不同的目的，下面是小編精心整理的裝修合同9篇，希望能夠幫助到大家。

精選裝修合同范文匯編九篇

裝修合同篇1

　　發(fā)包人(甲方)：

　　承包人(乙方)：

　　依照《中華人民共和國(guó)合同法》及其他有關(guān)規(guī)定，遵循平等、自愿、公平、誠(chéng)實(shí)信用的原則，甲乙雙方就本裝飾裝修工程施工的發(fā)包與承包事項(xiàng)經(jīng)協(xié)商一致，共同簽訂本合同。乙方在簽訂本合同前已對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)及周邊環(huán)境進(jìn)行了實(shí)地踏勘及了解，乙方知悉本工程為甲方開(kāi)辦中小學(xué)生的培訓(xùn)輔導(dǎo)學(xué)校使用，對(duì)其特殊的安全要求及使用標(biāo)準(zhǔn)已在施工方案及選材中予以充分考慮。

　　1、工程概況

　　1.1 工程名稱：伊旗財(cái)政局多功能廳裝修工程。

　　1.2 工程地點(diǎn)：伊旗財(cái)政局

　　1.3 工程內(nèi)容：

　　1.4 承包范圍：同預(yù)算表項(xiàng)目清單。

　　1.5 承包方式：

　　乙方包工、包全部料

　　乙方包工、包部分料(見(jiàn)附件)

　　乙方只包工

　　1.6 工程結(jié)構(gòu)：

　　1.7 裝飾裝修施工面積：

　　2、工程質(zhì)量

　　2.1 本工程質(zhì)量應(yīng)達(dá)到專業(yè)的質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)或雙方約定的其他標(biāo)準(zhǔn)。

　　2.2 國(guó)家專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)：《民用建筑工程室內(nèi)環(huán)境污染控制規(guī)范》(GB50325-20xx)

　　2.3 約定標(biāo)準(zhǔn)：

　　3、工期

　　3.1 總工期：30日(為日歷工期，并包括法定節(jié)假日)。

　　3.2 開(kāi)工日期：20xx年12月1日。

　　3.3 竣工日期：20xx年12月31日。

　　3.4 延期開(kāi)工：乙方不能按期開(kāi)工的，應(yīng)提前2日以書(shū)面形式通知甲方，如甲方不同意延期開(kāi)工的，則工期不順延;如因甲方原因需延期開(kāi)工的，應(yīng)提前告知乙方，并相應(yīng)順延工期。

　　3.5 暫停施工(停工)：因甲方原因要求乙方暫停施工的，乙方應(yīng)妥善保護(hù)已完工工程。

　　3.6 工期順延

　　3.6.1 發(fā)生以下情況的，工期相應(yīng)順延，乙方不承擔(dān)責(zé)任：

　　(1) 7日內(nèi)由于非乙方原因停水停電累計(jì)8小時(shí)以上不能施工的。

　　(2) 不可抗力或其他非乙方原因造成停工的。

　　3.6.2 出現(xiàn)以上情況時(shí)，乙方應(yīng)及時(shí)以書(shū)面形式通知甲方。因乙方原因?qū)е鹿て谘诱`的，由乙方承擔(dān)責(zé)任，工期不順延。

　　3.7 工期提前

　　3.7.1 提前竣工的條件應(yīng)是采取可行的新技術(shù)措施，任何違反工藝標(biāo)準(zhǔn)、偷工減料等行為不得作為提前竣工的手段。雙方應(yīng)簽訂提前竣工協(xié)議，且甲方應(yīng)批準(zhǔn)乙方修訂的進(jìn)度計(jì)劃及新技術(shù)措施，并為趕工提供必要的條件。

　　3.7.2 提前竣工協(xié)議應(yīng)包含以下內(nèi)容：

　　(1)提前的時(shí)間。

　　(2)乙方采取的技術(shù)措施。

　　(3)甲方為實(shí)行新技術(shù)措施提供的條件。

　　(4)實(shí)行新技術(shù)措施增加的費(fèi)用。

　　4、設(shè)計(jì)

　　4.1 設(shè)計(jì)圖紙及技術(shù)文件的提供方式

　　由甲方于開(kāi)工日前向乙方提供滿足施工需要的設(shè)計(jì)圖紙及技術(shù)文件。

　　由乙方于開(kāi)工日前提供滿足施工需要的設(shè)計(jì)圖紙及技術(shù)文件送甲方審批，甲方應(yīng)于日內(nèi)審批完畢并交還乙方。 □由甲方委托的專業(yè)設(shè)計(jì)公司于開(kāi)工日前向乙方提供滿足施工需要的設(shè)計(jì)圖紙及技術(shù)文件。

　　4.2 設(shè)計(jì)變更

　　4.2.1 甲方要求變更設(shè)計(jì)時(shí)，應(yīng)在該分部或分項(xiàng)工程施工前通知乙方。乙方應(yīng)立即停止對(duì)涉及部分的施工及準(zhǔn)備活動(dòng)。

　　4.2.2設(shè)計(jì)變更應(yīng)由甲方代表辦理洽商確認(rèn)手續(xù)，乙方應(yīng)變更施工進(jìn)度計(jì)劃，送甲方批準(zhǔn)，同時(shí)相應(yīng)調(diào)整工程價(jià)款。

　　4.2.3 涉及設(shè)計(jì)變更的，設(shè)計(jì)圖紙?zhí)峁┓綉?yīng)給出變更設(shè)計(jì)圖紙及材料樣品，以作計(jì)價(jià)及施工依據(jù)。

　　5、工程價(jià)款

　　5.1 本工程價(jià)款：

　　5.2 本工程價(jià)款總計(jì)：人民幣柒萬(wàn)肆仟玖叁拾肆元整元，(￥74934元)。此價(jià)款已包括乙方為完成本工程所必須的人工費(fèi)、材料費(fèi)、機(jī)械費(fèi)、管理費(fèi)、設(shè)計(jì)費(fèi)、協(xié)調(diào)費(fèi)、政府規(guī)費(fèi)、措施費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、臨時(shí)設(shè)施費(fèi)、安全措施費(fèi)、成品保護(hù)費(fèi)、場(chǎng)地清理費(fèi)、趕工增加費(fèi)、保修費(fèi)、文明施工費(fèi)、不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)、稅金和利潤(rùn)等一切費(fèi)用。

　　5.3 本工程價(jià)款可在出現(xiàn)下列情況時(shí)調(diào)整：

　　(1)甲方確認(rèn)的工程量增減。

　　(2)甲方確認(rèn)的設(shè)計(jì)變更或工程洽商。

　　5.4 工程價(jià)款支付

　　5.4.1 預(yù)付款為工程總價(jià)的50%，支付時(shí)間為20xx年12月10日前。

　　5.4.2 工程進(jìn)度款：待竣工驗(yàn)收合格后支付至結(jié)算總價(jià)的100%。

　　5.4.3在甲方支付乙方款項(xiàng)時(shí)，乙方承諾向甲方提交等額的合法有效的完稅發(fā)票，否則，甲方有權(quán)停止付款。

　　5.4.4 乙方同意甲方可以銀行匯款、信匯、支票等方式支付工程款，但在甲方支付前，乙方需憑付款申請(qǐng)和發(fā)票向甲方申請(qǐng)付款。

　　5.4.5 乙方應(yīng)每月向甲方提交已完工程量報(bào)告及相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收記錄，甲方會(huì)同乙方核實(shí)計(jì)量并檢驗(yàn)工程質(zhì)量。

　　5.4.6工程進(jìn)度款的撥付應(yīng)包括洽商款項(xiàng)(如設(shè)計(jì)變更、工程量增加等)。

　　5.4.7乙方未經(jīng)監(jiān)理或甲方同意超出設(shè)計(jì)圖自行增加的工程量和因乙方原因返工增加的工程量不予計(jì)量。

　　6、材料設(shè)備供應(yīng)

　　6.1 本工程由甲方供應(yīng)主要材料設(shè)備的，雙方約定編制甲方供應(yīng)材料設(shè)備一覽表作為本合同附件，一覽表中應(yīng)準(zhǔn)確寫(xiě)明材料設(shè)備的品種、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量等級(jí)、提供時(shí)間和地點(diǎn)等。

　　6.2 本工程由乙方采購(gòu)材料設(shè)備的，應(yīng)按照設(shè)計(jì)說(shuō)明、施工圖紙和有關(guān)技術(shù)資料標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行采購(gòu)，并提供材料設(shè)備產(chǎn)品的質(zhì)量、環(huán)保合格證明，并對(duì)所購(gòu)材料設(shè)備質(zhì)量負(fù)責(zé)。乙方提供的材料、設(shè)備如不符合質(zhì)量要求，或規(guī)格有差異，應(yīng)禁止使用。如已使用，應(yīng)返工重做，造成的所有損失均由乙方負(fù)責(zé)。

　　6.3 甲方提供和乙方采購(gòu)的材料設(shè)備按約定到達(dá)指定地點(diǎn)前應(yīng)通知對(duì)方，雙方應(yīng)對(duì)材料、設(shè)備進(jìn)行共同驗(yàn)收。甲方供應(yīng)的材料設(shè)備經(jīng)驗(yàn)收合格后，應(yīng)移交給乙方管理、使用。

　　6.4 本工程中的主要材料應(yīng)由雙方選定樣品樣本。樣品樣本應(yīng)經(jīng)雙方驗(yàn)收后封存，作為材料供應(yīng)和竣工驗(yàn)收的實(shí)物標(biāo)準(zhǔn)。

　　6.5 雙方所提供的工程主要材料應(yīng)符合國(guó)家質(zhì)檢總局發(fā)布的《室內(nèi)裝飾裝修有害物質(zhì)限量標(biāo)準(zhǔn)》，并符合環(huán)保、節(jié)能等標(biāo)準(zhǔn)。

　　6.6 乙方須嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)價(jià)格條例規(guī)定，對(duì)本合同中所用材料一律實(shí)行明碼標(biāo)價(jià)。甲方所提供的材料均應(yīng)用于本合同規(guī)定的工程，非經(jīng)甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，應(yīng)按挪用材料的雙倍價(jià)款補(bǔ)償給甲方。

　　9、雙方義務(wù)

　　9.1 甲方義務(wù)

　　9.1.1 按約定向乙方支付工程款。

　　9.1.2組織乙方和設(shè)計(jì)單位進(jìn)行圖紙會(huì)審和技術(shù)交底工作。

　　9.1.3提供施工場(chǎng)地。

　　9.1.4提供房屋主體結(jié)構(gòu)等已有的技術(shù)資料。

　　9.1.5 提供施工所需水、電，保證施工期間的需要。

　　9.1.6 協(xié)調(diào)施工場(chǎng)地進(jìn)行交叉作業(yè)的各專業(yè)施工單位間的關(guān)系，保證工程有序進(jìn)行。

　　9.2 乙方義務(wù)

　　9.2.1 制定并組織落實(shí)施工進(jìn)度計(jì)劃。

　　9.2.2 遵守政府有關(guān)主管部門對(duì)施工場(chǎng)地交通、施工噪音、環(huán)境保護(hù)和安全生產(chǎn)等管理規(guī)定。

　　9.2.3 安全施工

　　9.2.3.1 應(yīng)按有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格安全防護(hù)和防火等措施，并承擔(dān)由于管理不善造成的人員及財(cái)產(chǎn)損失。。

　　9.2.3.2 發(fā)生傷亡事故，應(yīng)在第一時(shí)間報(bào)有關(guān)部門及通知甲方，并按政府有關(guān)部門的要求處理。甲方應(yīng)提供搶救搶險(xiǎn)的必要條件，協(xié)助處理事故。事故引發(fā)的費(fèi)用由乙方承擔(dān)。

　　9.2.3.3 按工程及安全需要提供看守和警衛(wèi)、維修施工使用的照明、圍欄，在動(dòng)力設(shè)備、高壓線路、地下管線、易燃易爆、有毒有害地段以及臨時(shí)交通要道附近施工時(shí)，應(yīng)與甲方協(xié)商安全防護(hù)措施，經(jīng)甲方同意后實(shí)施，防護(hù)費(fèi)用由乙方承擔(dān)。

　　9.2.3.4 在未騰空和繼續(xù)使用的建筑物內(nèi)施工的，應(yīng)制定專用安全和防火措施，以確保建筑物內(nèi)財(cái)產(chǎn)和人身安全。以上措施費(fèi)已包含在工程價(jià)款中。

　　9.2.4 已竣工工程在未正式交付甲方之前，應(yīng)負(fù)責(zé)工程成品保護(hù)工作。

　　9.2.5 負(fù)責(zé)施工場(chǎng)地的清潔，符合環(huán)境衛(wèi)生管理的有關(guān)規(guī)定。

　　9.2.6 負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)的安全，佩證上崗、文明施工，并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發(fā)生而影響他人。萬(wàn)一發(fā)生，須盡快負(fù)責(zé)修復(fù)或賠償。

　　9.2.7嚴(yán)格履行合同實(shí)行信譽(yù)工期，如脫料、窩工或借故誘使甲方墊資，舉查后均按違約論處。

　　9.2.8 乙方在施工期間應(yīng)隨時(shí)接受甲方的檢查檢驗(yàn)，并按甲方要求對(duì)不合格的部分進(jìn)行返工，乙方應(yīng)承擔(dān)此部分返工的全部費(fèi)用且工期不予順延。

　　9.2.9乙方負(fù)責(zé)自身人員、材料、設(shè)備等一切事項(xiàng)的各類保險(xiǎn)，并保證不因此等原因而令甲方承擔(dān)任何法律或經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

　　9.2.10乙方已清楚本工程現(xiàn)場(chǎng)位于居民樓、辦公樓附近，故乙方須遵照國(guó)家、市政府及甲方物業(yè)管理部門的有關(guān)規(guī)定，避免或減少由于施工造成的包括但不限于因夜間施工、噪音、空氣污染、通道占用等帶來(lái)的擾民影響等，因乙方未能遵守本條款的規(guī)定而引起的民擾/擾民亦由乙方負(fù)責(zé)調(diào)停及解決，并支付一切費(fèi)用。

　　9.2.11 乙方保證其雇傭的勞務(wù)工人有符合相關(guān)規(guī)定的在北京市從事施工及工作的一切合法手續(xù)，并保障甲方不承擔(dān)因乙方未能遵守本條款的規(guī)定而引致的罰款、訴訟及后果損失。

　　10、工程驗(yàn)收

　　10.1 隱蔽工程驗(yàn)收：具備隱蔽條件的工程部位，乙方應(yīng)在自檢合格后48小時(shí)內(nèi)以書(shū)面形式通知甲方代表(監(jiān)理工程師)驗(yàn)收，驗(yàn)收合格并經(jīng)甲方代表(監(jiān)理工程師)在檢驗(yàn)紀(jì)錄上簽字后，乙方才可進(jìn)行隱蔽和繼續(xù)施工。

　　10.2 竣工驗(yàn)收

　　10.2.1 工程具備竣工驗(yàn)收條件的，乙方應(yīng)按國(guó)家竣工驗(yàn)收的有關(guān)規(guī)定向甲方提供竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、竣工資料、竣工圖紙。甲方應(yīng)在收到報(bào)告后7日內(nèi)組織驗(yàn)收，并在驗(yàn)收后28日內(nèi)書(shū)面通知乙方同意或提出修改意見(jiàn)，雙方根據(jù)修改工程量的多少約定修改期限。乙方應(yīng)按甲方意見(jiàn)進(jìn)行修改并承擔(dān)因自身原因造成的修改費(fèi)用。

　　10.2.2 甲乙雙方在確認(rèn)的竣工驗(yàn)收合格之日辦理工程移交手續(xù)。

　　10.2.3 因特殊原因部分工程暫時(shí)不能竣工的，雙方可簽訂甩項(xiàng)竣工協(xié)議處理。

　　10.2.4 竣工結(jié)算：竣工報(bào)告經(jīng)甲方同意后，乙方按國(guó)家有關(guān)規(guī)定或合同約定向甲方遞交竣工結(jié)算報(bào)告及完整的竣工資料、圖紙等。甲方自收到報(bào)告和結(jié)算資料后及時(shí)進(jìn)行審核確認(rèn)，按合同約定向乙方支付工程尾款(質(zhì)保金除外)

　　10.2.5乙方知悉并同意，甲方/監(jiān)理/政府主管部門的驗(yàn)收僅為形式上的驗(yàn)收，鑒于本工程的質(zhì)量要求，乙方同意在該工程通過(guò)甲方驗(yàn)收后，在日后的使用過(guò)程中若出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題或其他事故的，由此給甲方造成的一切損失及法律責(zé)任均應(yīng)由乙方承擔(dān)，甲方亦有權(quán)在質(zhì)保金中予以相應(yīng)扣除，乙方不得以甲方驗(yàn)收合格、已過(guò)保修期等為由而拒絕承擔(dān)該工程質(zhì)量問(wèn)題給甲方造成的損失。

　　11、違約責(zé)任

　　11.1甲方違約

　　若甲方無(wú)正當(dāng)理由未在接到乙方提交的書(shū)面請(qǐng)款報(bào)告后的14個(gè)工作日內(nèi)按合同約定支付工程款，則從第15日算起，甲方按該筆應(yīng)付未付金額的同期銀行存款利率向乙方支付違約金。

　　11.2 乙方違約

　　乙方有下列不履行合同義務(wù)或不按合同約定履行義務(wù)的行為，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償因其違約給甲方造成的損失。乙方除應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任外，還應(yīng)以次(天)計(jì)算按每天/每次處罰1000元的標(biāo)準(zhǔn)向甲方支付違約金，如造成嚴(yán)重后果的，甲方有權(quán)解除本合同：

　　11.2.1工程進(jìn)行中乙方非不可抗力或未經(jīng)甲方同意情況下中止施工累計(jì)5天以上,拒不執(zhí)行合同;

　　11.2.2在工程進(jìn)度中，乙方提出調(diào)整工程款支付條件或方式以及提出超出合同以外的付款要求，在甲方?jīng)]有批準(zhǔn)的情況下發(fā)生停工;

　　11.2.3乙方未按甲方審定的施工設(shè)計(jì)及方案進(jìn)行施工的;

　　11.2.4無(wú)論任何原因?qū)е碌闹苓吘用窕蛎窆[事、圍攻、威脅甲方工作人員或甲方工作場(chǎng)所給本工程造成嚴(yán)重影響的;

　　11.2.5乙方拖延工期，而又無(wú)視監(jiān)理工程師或甲方的指示，拒不采取加速施工的措施;

　　11.2.6乙方無(wú)視監(jiān)理工程師及甲方的警告，固執(zhí)地實(shí)施或公然違反本合同約束的行為;

　　11.2.7當(dāng)乙方出現(xiàn)以下違約情況時(shí)，甲方有權(quán)解除本合同，乙方除應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任外，還應(yīng)按合同總價(jià)款的20%向甲方支付違約金：

　　11.2.7.1乙方施工質(zhì)量經(jīng)第三方國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督機(jī)關(guān)確認(rèn)明顯達(dá)不到合同和規(guī)范的要求;

　　11.2.7.2乙方轉(zhuǎn)包或未經(jīng)甲方同意進(jìn)行分包的;

　　11.2.7.3出現(xiàn)質(zhì)量安全事故，影響使用安全的;

　　11.2.7.4因乙方自身原因使本合同無(wú)法履行的情況。

　　11.2.8若乙方未按合同規(guī)定的竣工日期完工，每延期一天向甲方支付合同總價(jià)款1%的違約金，不足一天亦按一天計(jì)。如未按各階段工期完工且延誤超過(guò)10天的，甲方可停止付款并有權(quán)解除本合同。乙方除支付違約金外，還需賠償甲方(或甲方委托的第三方)另行施工或接續(xù)施工的全部費(fèi)用。

　　11.2.9 乙方如果私自代換材料，其造成的損失由乙方負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)返工的全部費(fèi)用，并賠償代換材料的兩倍造價(jià)同時(shí)追加合同總價(jià)款5%的違約金，工期不得順延，同時(shí)甲方有權(quán)解除本合同。

　　11.2.10 經(jīng)驗(yàn)收，工程質(zhì)量達(dá)不到合同、設(shè)計(jì)和規(guī)范要求時(shí)，甲方有權(quán)委托第三方對(duì)工程進(jìn)行改建或完善，費(fèi)用由乙方承擔(dān)。造成工程延期的，乙方須同時(shí)承擔(dān)延期竣工等違約責(zé)任，并賠償甲方的一切經(jīng)濟(jì)損失。

　　11.2.11甲方依據(jù)上述約定解除合同的，乙方應(yīng)按約定向甲方支付違約金，如該違約金不足于彌補(bǔ)甲方所有損失的，甲方有權(quán)就不足部分向乙方予以追索。

　　11.2.12由于乙方責(zé)任導(dǎo)致工程質(zhì)量和室內(nèi)環(huán)境污染控制不達(dá)標(biāo)的工程，乙方須對(duì)工程質(zhì)量不合格的部位應(yīng)進(jìn)行徹底返工修理，對(duì)室內(nèi)空氣質(zhì)量不達(dá)標(biāo)的應(yīng)進(jìn)行全面綜合治理，相關(guān)費(fèi)用由乙方承擔(dān)，若由于以上原因造成工程延期交付的視同延誤工期。

　　11.3違約方承擔(dān)違約責(zé)任后，除符合以下情況而終止合同外，雙方均應(yīng)繼續(xù)履行合同，以保持工程的連續(xù)性和已施工程的完好：

　　(1)合同已無(wú)法履行。

　　(2)甲、乙方協(xié)議停止施工。

　　(3)調(diào)解要求停止施工。

　　(4)法院要求停止施工。

　　11.4在本合同履行期間，非因本合同約定的解除原因的，雙方均不得擅自解除本合同，否則應(yīng)按合同總金額的10%作為違約金付給對(duì)方。若使對(duì)方造成的實(shí)際損失超過(guò)違約金的，應(yīng)繼續(xù)進(jìn)行賠償。

　　12、撤離現(xiàn)場(chǎng)

　　在甲方就本工程發(fā)出竣工驗(yàn)收合格通知后或甲方因乙方違約而終止本合同或因法律、法規(guī)及政策的改變或合同有關(guān)條款所述原因而令本工程停工時(shí)，甲方有權(quán)指令乙方全部撤離施工場(chǎng)地，乙方須在甲方規(guī)定時(shí)間內(nèi)無(wú)條件全部撤離現(xiàn)場(chǎng)。乙方不可以藉任何原因(如本工程結(jié)算、付款等一切原因)而拒絕或拖遲撤離施工現(xiàn)場(chǎng)。若乙方不按期撤離現(xiàn)場(chǎng)，每拖延一日，須向甲方支付合同總金額的3%違約金，違約金不足以補(bǔ)償甲方損失的，乙方須賠償甲方的全部損失。

　　13、質(zhì)量保修

　　13.1 質(zhì)量保修責(zé)任：

　　乙方在質(zhì)量保修期內(nèi)，按照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的管理規(guī)定和雙方約定，承擔(dān)本工程的全部質(zhì)量保修責(zé)任。

　　13.1.1質(zhì)量保修期：根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》確定，本工程質(zhì)量保修期為兩年，有防水要求的衛(wèi)生間、廚房、屋頂?shù)炔课坏馁|(zhì)量保修期為兩年。前述質(zhì)量保修期均自工程竣工驗(yàn)收合格之日起計(jì)算。

　　13.2質(zhì)量保修要求

　　13.2.1乙方須于保修期內(nèi)提供維修工作隊(duì)為本工程提供全部的免費(fèi)檢修和保養(yǎng)，費(fèi)用由乙方承擔(dān)。如保修期內(nèi)本工程出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，乙方于知道故障事故后4小時(shí)內(nèi)派專業(yè)人員到達(dá)故障現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行免費(fèi)修理或更換并達(dá)到甲方滿意。乙方應(yīng)保證本工程在保修期內(nèi)能夠達(dá)到甲方要求的使用性能。

　　13.2.2工程完工后乙方必須交付甲方電氣竣工圖和上下水管線等圖紙，標(biāo)明導(dǎo)線規(guī)格，暗管走向和上下水管線，閥門，接口走向和位置等，用于維修備查使用。

　　14.、不可抗力

　　因不可抗力不能履行合同的，根據(jù)不可抗力的影響，部分或全部免除責(zé)任，但法律另有規(guī)定的除外。一方因不可抗力不能履行合同時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知對(duì)方，以減輕可能給對(duì)方造成的損失，并應(yīng)在合理期限內(nèi)提供證明。

　　15、爭(zhēng)議解決方式

　　本合同項(xiàng)下發(fā)生的爭(zhēng)議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決或申請(qǐng)調(diào)解解決;協(xié)商或調(diào)解解決不成的，依法向當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ禾嵴?qǐng)?jiān)V訟。

　　16、合同生效

　　本合同經(jīng)甲乙雙方簽訂之日起生效。

　　17、合同份數(shù)

　　本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具同等法律效力。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

裝修合同篇2

　　發(fā)包方(甲方)：

　　承包方(乙方)：

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及其它有關(guān)法律、法規(guī)結(jié)合本市住宅裝飾裝修的特點(diǎn)，甲乙雙方在平等、自愿的基礎(chǔ)上協(xié)商一致，就乙方承包甲方的住宅裝飾裝修工作(以下簡(jiǎn)稱工程)的有關(guān)事宜，達(dá)成如下協(xié)議：

　　第一條工程概況

　　1.1 工程地點(diǎn)：

　　1.2 工程承包方式，雙方商定采取下列第種承包方式。

　　(1)乙方包工、包全部材料;

　　(2)乙方包工、包部分材料，甲方提供部分材料;(乙方包人工費(fèi)和輔材費(fèi))

　　(3)乙方包工、甲方提供全部材料。開(kāi)工日期年月日竣工日期年月日

　　1.4金額大寫(xiě)：

　　1.5 合同生效后，甲方按下列表中的約定向乙方支付工程款：

　　備注：工程施工中若遇變更或工程量增減，工程造價(jià)均按實(shí)結(jié)算。

　　1.6 甲方負(fù)責(zé)物管的裝修抵押金。

　　1.7 本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，如遇裝修期間發(fā)生爭(zhēng)議，由雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成的，提交重慶仲裁委員會(huì)仲裁�；蚱渌绞剑� 。

　　發(fā)包方(甲方)：

　　承包方(乙方)：

　　年月日：

裝修合同篇3

　　發(fā) 包方（簽章）（以下稱甲方）

　　地址：

　　聯(lián)系電話：

　　承包方（簽章）（以下稱乙方）

　　地址：

　　聯(lián)系電話：

　　乙方承包甲方（）裝修工程，為了明確雙方責(zé)任及義務(wù)，保證施工順利進(jìn)行，雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上按照《中華人民共和國(guó)合同法》和《建筑裝飾工程承包合同條例》的規(guī)定，并結(jié)合本工程具體情況，雙方經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：

　　第一條：工程概況

　　工程地點(diǎn)：

　　工程內(nèi)容：室內(nèi)/室外裝飾工程；

　　承包方式：乙方包工包料；

　　工程造價(jià)：總承包價(jià)人民幣（大寫(xiě)）元

　　施工工期：本工程暫定自年月日開(kāi)工，于年月日竣工，總工期為日歷天；另質(zhì)保期限為個(gè)月，從雙方簽字驗(yàn)收合格之日起算。

　　第二條：施工圖紙等

　　2。1 甲方進(jìn)行設(shè)計(jì)，并向乙方提供施工方案、施工說(shuō)明。

　　第三條：工程變更和終止

　　3。1 工程項(xiàng)目及施工方式如需變更，雙方應(yīng)協(xié)商一致簽定《工程項(xiàng)目變更單》，同時(shí)調(diào)整相關(guān)工期。

　　3。2 工程量變化和設(shè)計(jì)變更（1）所有的設(shè)計(jì)變更和工程量的增減，甲乙雙方必須進(jìn)行書(shū)面簽訂《工程項(xiàng)目變更單》，否則該變更單無(wú)效。（2）甲方變更設(shè)計(jì)或非乙方原因使工程變更，由此增加的工程費(fèi)用則由甲方支付。（3）乙方私自進(jìn)行工程變更，由此增加的工程費(fèi)用由乙方自付；如造成甲方損失的，還須另行賠償。（4）《工程項(xiàng)目變更單》簽定后作為本合同的附件和組成部分。

　　3。3 合同終止（1）因不可抗力及政府行政行為導(dǎo)致本合同無(wú)法進(jìn)行、或合同目的無(wú)法實(shí)現(xiàn)的情況出現(xiàn)，雙方都可以書(shū)面提出解除本合同，并進(jìn)行結(jié)算后雙方簽署結(jié)算單，本合同終止；（2）甲、乙方協(xié)商一致，可以變更或解除本合同；（3）因一方的違約行為，相對(duì)方根據(jù)約定終止本合同的；（4）本合同履行期限屆滿自行終止；（5）本合同依法解除。

　　第四條：工期延誤

　　4。1 以下原因造成竣工日期延誤，經(jīng)甲方確認(rèn)，工期相應(yīng)順延：（1）工程量變化和設(shè)計(jì)變更；（2）不可抗力因素；（3）甲方同意工期順延的其他情況。

　　4。2 因甲方未按約定完成其應(yīng)負(fù)責(zé)的工作而影響工期的，工期順延。

　　4。3 甲方未按期支付工程款，合同工期相應(yīng)順延。

　　4。4 因乙方原因不能按期開(kāi)工或無(wú)故中途停工而影響工期的，工期順延，乙方應(yīng)賠償由此造成的甲方損失，另須承擔(dān)違約責(zé)任。

　　第五條：雙方權(quán)利與義務(wù)

　　5。1 甲方負(fù)責(zé)解決施工用電、水、道路暢通及消防等法定相關(guān)手續(xù)。

　　5。2甲方依照合同約定的方式支付工程裝修款。

　　5。3 甲方有權(quán)對(duì)乙方的施工提出整改意見(jiàn)。

　　5。4 乙方應(yīng)于本合同簽訂后2日內(nèi)安排人員進(jìn)場(chǎng)施工。

　　5。5 乙方應(yīng)依照雙方確認(rèn)的工程報(bào)價(jià)單所列品牌、材料購(gòu)買裝修材料，如確需變更、增加品牌、材料等與報(bào)價(jià)單不符的，須經(jīng)甲方書(shū)面同意，否則甲方有權(quán)拒絕支付該材料費(fèi)用；

　　5。6 乙方應(yīng)規(guī)范、安全施工，保質(zhì)保量。如施工過(guò)程中導(dǎo)致的安全事故與甲方無(wú)關(guān)，甲方的協(xié)助、配合工作不免除或減輕任何乙方應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任，如第三人依法向甲方主張權(quán)利，甲方承擔(dān)后可向乙方追償；

　　5。7 乙方應(yīng)積極主動(dòng)與甲方配合，對(duì)甲方提出的合理意見(jiàn)，要在合理時(shí)限內(nèi)完成整改。

　　5。8 乙方在完成房屋裝修，交付甲方前應(yīng)負(fù)責(zé)安保工作，并清理好場(chǎng)地；

　　5。9 甲方在本合同期限內(nèi)，發(fā)現(xiàn)因乙方施工工程質(zhì)量不符合合同規(guī)定的，乙方應(yīng)在接甲方通知后合理時(shí)限內(nèi)免費(fèi)完成修理或返工。

　　第六條：工程結(jié)算及工程款支付方式

　　委托代理人：委托代理人：

裝修合同篇4

　　原告曹某訴稱，原被告曾簽訂《某市家庭居室裝飾裝修施工合同》約定由被告承攬本市三門路房屋的裝飾工程，承包方式為全包，總價(jià)款5萬(wàn)元，工期自20xx年9月24日開(kāi)工，至20xx年11月25日竣工。合同簽訂后原告已支付合同款4萬(wàn)元，但被告在工程中大量使用不符合同約定的材料，隱蔽工程也未通知原告驗(yàn)收，原告曾提出異議，被告卻在工程未完工的狀態(tài)下于20xx年11月25日擅自撤離施工現(xiàn)場(chǎng)，導(dǎo)致原告無(wú)法如期入住，只得在外租房居住，故要求1、解除雙方簽訂的《某市家庭居室裝飾裝修施工合同》;2、要求被告支付逾期竣工違約金從20xx年11月26日起至20xx年4月7日止按每日50元計(jì)算;3、要求被告返還多收取的裝潢款項(xiàng)6055元;4、要求被告賠償原告在外租房損失從20xx年11月26日起至20xx年5月7日按每月3000元計(jì)算。

　　經(jīng)審理查明，原被告于20xx年9月25日簽訂《某市家庭居室裝飾裝修施工合同》約定，由被告承攬本市三門路房屋的裝飾工程，承包方式為全包，總價(jià)款5萬(wàn)元，工期自20xx年9月24日開(kāi)工，至20xx年11月25日竣工。因被告原因造成工程逾期交付的，每逾期一天被告應(yīng)賠償50元等內(nèi)容。合同簽訂后，被告進(jìn)場(chǎng)進(jìn)行施工，原告則向被告支付工程款4萬(wàn)元。施工過(guò)程中，雙方因被告未通知原告驗(yàn)收材料及驗(yàn)收隱蔽工程等問(wèn)題產(chǎn)生矛盾，原告曾對(duì)被告使用的材料提出異議，被告卻于20xx年11月20日擅自撤離施工現(xiàn)場(chǎng)，致成訟。

　　【案件要點(diǎn)】：是否應(yīng)解除合同，退還裝修費(fèi)?

　　【律師評(píng)析】

　　審理中，經(jīng)原告申請(qǐng)，本院委托某某工程造價(jià)咨詢公司對(duì)系爭(zhēng)房屋內(nèi)被告已施工的工程價(jià)格進(jìn)行審價(jià)，該公司經(jīng)審核后確認(rèn)被告已施工工程造價(jià)為33945元。

　　審理中，原告稱系爭(zhēng)房屋經(jīng)有關(guān)部門對(duì)施工工程進(jìn)行審價(jià)后，原告為減少損失，于20xx年4月7日對(duì)該房屋進(jìn)行了裝修，并已入住，由于被告逾期竣工，原告以每月3000元的價(jià)錢在外租房居住。期望法院在計(jì)算租金損失時(shí)考慮到原告另行裝修需要一個(gè)合理期限，從而支持原告有關(guān)租金損失計(jì)算至20xx年5月7日的訴請(qǐng)。

　　本院認(rèn)為依法成立的合同受法律保護(hù)，當(dāng)事人按照約定履行各自的合同義務(wù)。本院原、被告簽訂的合同系雙方當(dāng)事人真實(shí)意思的表示，并未違反法律規(guī)定，依法應(yīng)認(rèn)定為有效。被告在施工過(guò)程中，未嚴(yán)格按照合同約定履行合同義務(wù)，且在工程未完工的情況下擅自退場(chǎng)，造成逾期竣工及系爭(zhēng)房屋長(zhǎng)期空置，原告據(jù)此要求解除合同，并要求被告給付逾期竣工違約金并無(wú)不當(dāng)，應(yīng)予支持。被告已施工工程經(jīng)審計(jì)價(jià)格為33945元，原告據(jù)此要求被告退還多收取的工程款6055元亦屬合理，應(yīng)予支持。至于原告主張的在外租房損失一節(jié)，本院認(rèn)為被告逾期竣工導(dǎo)致原告無(wú)法按期入住，原告已提出證據(jù)證明其在外租房居住，該損失被告理應(yīng)賠償，至于賠償?shù)臉?biāo)準(zhǔn)本院將根據(jù)本案案情并結(jié)合市場(chǎng)行情予以酌定。依照《中華人民共和國(guó)合同法》第八條、第六十條、第九十四條、第九十七條、第一百零七條的規(guī)定，判決如下：

　　一、解除原告曹某與被告某某室內(nèi)裝潢公司簽訂的《某市家庭居室裝飾裝修施工合同》;

　　二、被告某某室內(nèi)裝潢公司應(yīng)于本判決生效之日起十日內(nèi)支付原告曹某逾期竣工違約金6700元;

　　三、被告某某室內(nèi)裝潢公司應(yīng)于本判決生效之日起十日內(nèi)返還原告曹某裝修工程款6055元;

　　四、被告某某室內(nèi)裝潢公司應(yīng)于本判決生效之日起十日內(nèi)賠償原告曹某租金損失(自20xx年11月26日起至20xx年5月7日止，按每月20xx元計(jì)算)。

　　如果付款義務(wù)人未按本判決指定的期間履行給付金錢義務(wù)，應(yīng)當(dāng)按照《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第二百二十九條的規(guī)定，加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。

　　案件受理費(fèi)650元，審價(jià)費(fèi)1500元，由被告某某室內(nèi)裝潢公司負(fù)擔(dān)。

裝修合同篇5

　　1合同責(zé)任不明

　　如今買全裝修房，部分開(kāi)發(fā)商會(huì)要求購(gòu)房者在買房的時(shí)候簽訂兩份合同：一份購(gòu)房合同與開(kāi)發(fā)商簽訂；另一份與負(fù)責(zé)裝修的裝修公司簽訂。這是開(kāi)發(fā)商為規(guī)避開(kāi)發(fā)風(fēng)險(xiǎn)，而轉(zhuǎn)嫁裝修責(zé)任。業(yè)主和開(kāi)發(fā)商指定的裝修隊(duì)簽訂裝修合同后，盡管有政策規(guī)定，開(kāi)發(fā)商是第一責(zé)任人，但上了法庭還是以合同說(shuō)了算，業(yè)主根本就打不到開(kāi)發(fā)商半點(diǎn)板子。

　　建議：只簽一份合同，責(zé)任歸屬明確

　　比較規(guī)范的做法應(yīng)該是購(gòu)房者與開(kāi)發(fā)商只簽訂一份購(gòu)房合同，然后在合同附件中對(duì)于全裝修的材料、品牌等標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行詳細(xì)約定。這樣可以避免開(kāi)發(fā)商和裝潢公司把自己當(dāng)皮球踢。

　　▲只簽定一份房產(chǎn)合同，其他列入附件，簡(jiǎn)單又清晰。

　　2標(biāo)識(shí)籠統(tǒng)含混

　　大約有一半以上的糾紛是開(kāi)發(fā)商事先沒(méi)和購(gòu)房人約定清楚材料的品牌、標(biāo)準(zhǔn)、等級(jí)、型號(hào)等引發(fā)的。目前使用的上海市預(yù)售商品房買賣合同中盡管有裝飾、裝修標(biāo)準(zhǔn)的約定，但內(nèi)容只有簡(jiǎn)單的外墻、內(nèi)墻、衛(wèi)生間等項(xiàng)目，并且是針對(duì)毛坯房的要求。購(gòu)房合同中的裝修標(biāo)準(zhǔn)寫(xiě)著“高級(jí)地磚”、“進(jìn)口潔具”等非常籠統(tǒng)的字眼，很容易讓購(gòu)房人產(chǎn)生過(guò)高的期望值。

　　建議：合同標(biāo)識(shí)詳細(xì)，品牌型號(hào)準(zhǔn)確

　　裝修項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)一般來(lái)說(shuō)，裝修項(xiàng)目與標(biāo)準(zhǔn)約定得越詳細(xì)，對(duì)購(gòu)房者權(quán)益的保障力度就越高。對(duì)裝飾材料的品牌、顏色等諸多細(xì)節(jié)在合同附件中應(yīng)當(dāng)有明確的約定，并且有雙方簽字。

　　▲合同中應(yīng)當(dāng)包含關(guān)于裝修材料品牌型號(hào)的附件。

　　3材料品級(jí)缺失

　　有業(yè)主入住后，發(fā)現(xiàn)裝修盡管用了與預(yù)售合同里約定一樣的品牌，但與樣板房的效果相去甚遠(yuǎn)。當(dāng)初在樣板房看到的潔具都是釉光發(fā)亮，可到了自己家里就黯淡無(wú)光。引發(fā)這種情況很有可能是開(kāi)發(fā)商在樣板房里選用的是頂級(jí)品，而給業(yè)主使用的可能是二三級(jí)，甚至是次品。即便是有品牌型號(hào)，同一種品牌的產(chǎn)品還有各種不同檔次和品級(jí)。

　　建議：品級(jí)工藝詳細(xì)約定

　　為此，購(gòu)房者應(yīng)該與開(kāi)發(fā)商詳細(xì)約定裝修項(xiàng)目及其標(biāo)準(zhǔn)、品牌、價(jià)格或相應(yīng)的等級(jí)、顏色、規(guī)格、工藝。為避免工作量過(guò)大可以合同中標(biāo)明開(kāi)發(fā)商提供的裝修應(yīng)與標(biāo)準(zhǔn)房在材料指標(biāo)方面完全一致。

　　▲合同對(duì)產(chǎn)品的等級(jí)要求應(yīng)當(dāng)列在附件的說(shuō)明欄中。

　　4驗(yàn)收缺乏標(biāo)準(zhǔn)

　　質(zhì)量驗(yàn)收方面的糾紛大約占了將近4成。絕大部分購(gòu)房人一輩子就買這么一回房，對(duì)裝修基本是外行，由于多數(shù)購(gòu)房者對(duì)開(kāi)發(fā)商提供的裝修應(yīng)達(dá)什么標(biāo)準(zhǔn)并不清楚，而部分開(kāi)發(fā)商又對(duì)裝修施工究竟以什么為標(biāo)準(zhǔn)沒(méi)有在合同上做出相關(guān)約定，導(dǎo)致裝修房裝修質(zhì)量低下，所以容易引起糾紛。

　　建議：驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)指定公開(kāi)

　　購(gòu)房者應(yīng)該參考上海市技術(shù)監(jiān)督局、上海市建設(shè)委員會(huì)發(fā)布的《上海住宅裝飾裝修驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》或《高級(jí)建筑裝飾工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》，這兩個(gè)文件對(duì)裝修的標(biāo)準(zhǔn)做了詳細(xì)規(guī)定。如果購(gòu)房者覺(jué)得將這些標(biāo)準(zhǔn)一項(xiàng)項(xiàng)訂入合同過(guò)于復(fù)雜，則可以考慮在合同中加入類似“所有裝飾裝修應(yīng)不低于《上海住宅裝飾裝修驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》”的條款。

　　▲驗(yàn)收的標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)開(kāi)發(fā)商、裝潢公司、業(yè)主人手一份，合理公開(kāi)。

裝修合同篇6

　　合同編號(hào)：________

　　發(fā) 包人：承包人：

　　住所：住所：

　　委托代理人：營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)：電話：委托代理人：電話：

　　依照《中華人民共和國(guó)合同法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點(diǎn)，雙方在協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就發(fā)包人的'家庭居室裝修工程（以下簡(jiǎn)稱工程）的有關(guān)事宜，達(dá)成如下協(xié)議：

　　第一條工程概況

　　1．1 工程地點(diǎn)：______________________________________。

　　1．2 工程內(nèi)容及做法（家庭居室裝飾裝修工程施工項(xiàng)目預(yù)算表）。

　　1．3 工程承包方式：雙方商定采取下列第______種承包方式。

　�。�1）承包人包工、包料；

　�。�2）承包人包工、部分包料（承包人提供裝飾裝修材料表），發(fā)包人提供部分材料（發(fā)包人提供裝飾裝修材料表）；

　　（3）承包人包工、發(fā)包人包料（發(fā)包人提供裝飾裝修材料明細(xì)表）。

　　1．4 工程期限________天，開(kāi)工日期________年____月____日，竣工日期______ 年____月____日。

　　1．5 合同價(jià)款：本合同工程造價(jià)為（大寫(xiě)）：________________________元,小寫(xiě):______________元（家庭居室裝飾裝修工程報(bào)價(jià)單）。

　　第二條工程監(jiān)理

　　若本工程實(shí)行工程監(jiān)理，發(fā)包人與監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》，并將監(jiān)理工程師的姓名、單位、聯(lián)系方式及監(jiān)理工程師的職責(zé)等通知承包人。

　　第三條施工圖紙

　　雙方商定施工圖紙采取下列第______種方式提供：

　�。�1）發(fā)包人自行設(shè)計(jì)并提供施工圖紙，圖紙一式二份，發(fā)包人、承包人各一份（詳見(jiàn)家庭居室裝飾裝修工程設(shè)計(jì)圖紙）；

　�。�2）發(fā)包人委托承包人設(shè)計(jì)施工圖紙，圖紙一式二份，發(fā)包人、承包人各一份（詳見(jiàn)家庭居室裝飾裝修工程設(shè)計(jì)圖紙），設(shè)計(jì)費(fèi)（大寫(xiě)）____________元，由發(fā)包人支付（此費(fèi)用不在工程價(jià)款內(nèi)）。

　　第四條發(fā)包人義務(wù)

　　4．1 開(kāi)工前________天，為承包人入場(chǎng)施工創(chuàng)造條件。包括：搬清室內(nèi)家具、陳設(shè)或?qū)⑹覂?nèi)不易搬動(dòng)的家具、陳設(shè)歸堆、遮蓋，以不影響施工為原則；

　　4．2 提供施工期間的水源、電源；

　　4．3 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)施工隊(duì)與鄰里之間的關(guān)系；

　　4．4 不拆室內(nèi)承重結(jié)構(gòu)，如需拆改原建筑的非承重結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，負(fù)責(zé)到有關(guān)部門辦理相應(yīng)的審批手續(xù)；

裝修合同篇7

　　一、甲方委托乙方對(duì)甲方屬下需裝修的辦公室裝飾進(jìn)行設(shè)計(jì)及施工。

　　二、乙方按甲方事先約定的裝飾方案進(jìn)行施工。

　　三、甲方的權(quán)利和義務(wù)

　�。ㄒ唬┘追降臋�(quán)利

　　1.甲方有權(quán)對(duì)不符合甲方規(guī)劃意圖的地方要求返工的權(quán)利；

　　2.對(duì)乙方裝修過(guò)程中的重大質(zhì)量問(wèn)題，甲方除有要求乙方賠償?shù)臋?quán)利外，還有終止合同的權(quán)利。

　　四、乙方的權(quán)利和義務(wù)

　�。ㄒ唬┮曳降臋�(quán)利

　　1．乙方有按時(shí)取得勞動(dòng)報(bào)酬的權(quán)利，甲方應(yīng)按合同約定的付款方式支付裝飾款。

　　（二）乙方的義務(wù)

　　1．乙方應(yīng)做到安全文明施工，如有違法被罰則與甲方無(wú)關(guān)由乙方自負(fù)；乙方的施工人員必須注意安全，在施工期間發(fā)生的一切工傷事故與甲方無(wú)關(guān)由乙方自負(fù)；因乙方原因造成的火災(zāi)事故，材料損壞，已完工的成品破壞由乙方負(fù)責(zé)賠償相應(yīng)損失。

　　2．自甲方交付乙方之日起，乙方自行保管施工現(xiàn)場(chǎng)各類物品，否則造成的材料丟失與誤工由乙方負(fù)責(zé)。

　　3．嚴(yán)格按甲方要求施工，乙方有義務(wù)憑其豐富的經(jīng)驗(yàn)向甲方提供建設(shè)性意見(jiàn)供甲方參考；

　　4．精心施工，認(rèn)真負(fù)責(zé)，打造精品工程，質(zhì)量要求。返工所發(fā)生的一切費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān)；施工過(guò)程中如因施工不當(dāng)所造成的材料破損由乙方負(fù)責(zé)按原價(jià)賠償。

　　五、工程內(nèi)容及合同金額：

　　（一）工程內(nèi)容及單價(jià)按甲乙雙方認(rèn)定的裝飾項(xiàng)目預(yù)算單按實(shí)際項(xiàng)目計(jì)算；

　�。ǘ┖贤A(yù)算金額：

　　本協(xié)議裝飾預(yù)算金額為人民幣：（大寫(xiě)）

　　本協(xié)議裝飾預(yù)算金額為人民幣：（小寫(xiě)）

　　要求：最終裝飾總金額不得超出預(yù)算金額的10%，超出部分友好協(xié)商，協(xié)商不成功，則由乙方完全負(fù)責(zé)。

　　六、分期付款方式：

　　首期：甲方先付工程預(yù)算造價(jià)的20%訂金給承包方（乙方）。

　　二期：工程完工后三天內(nèi)進(jìn)行驗(yàn)收，合格后，甲方付預(yù)算金額的75%給乙方。余款5%作為乙方對(duì)整個(gè)工程的質(zhì)量保證金，在完工后30天內(nèi)支付給乙方。

　　七、協(xié)議工程完成期限：

　　本工程施工期限自年月日

　　至年月日止，共計(jì) 天。

　　本協(xié)議經(jīng)雙方協(xié)商簽訂后共同遵守，未經(jīng)雙方同意，不得以其它任何理由終止合同。

　　八、違約責(zé)任：

　　甲方在乙方施工過(guò)程中發(fā)現(xiàn)有重大質(zhì)量問(wèn)題或乙方在設(shè)計(jì)過(guò)程中故意隱瞞一些必須要實(shí)施的工程項(xiàng)目，然后在施工過(guò)程中要求增加并抬高單價(jià)，甲乙雙方在協(xié)商不成功的條件下，甲方有權(quán)中止合同，合同中止后，乙方應(yīng)該賠償甲方30%的違約金作為甲方另找裝飾公司的損失，而已經(jīng)完工的合格工程量甲方可按裝飾預(yù)算單價(jià)支付給乙方。除此類原因外，甲方未經(jīng)乙方同意不得終止合同，否則甲方必須賠償乙方總工程款的30%作為違約金；

　　乙方未經(jīng)甲方同意中止合同，則乙方必須賠償甲方總工程款的30%作為違約金，并退回已經(jīng)預(yù)付的所有款項(xiàng)。

　　而戰(zhàn)爭(zhēng)及自然災(zāi)害的因素、法律、國(guó)家政策等不可抗力等原因造成協(xié)議無(wú)法履行除外。本協(xié)議未完善之外、雙方友好、平等協(xié)商解決，如協(xié)商不成按本合同及中華人民共和國(guó)合同法及相關(guān)的法律法規(guī)處置。

　　九、本協(xié)議一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

　　甲方（發(fā)包方）：

　　身份證號(hào)：

　　電話（或手機(jī)）：

　　確認(rèn)日期：年月

　　乙方（承包方）：身份證號(hào)：電話（或手機(jī)）：確認(rèn)日期：年月日日

裝修合同篇8

　　發(fā)包方(簡(jiǎn)稱甲方)：_________________________

　　承包方(簡(jiǎn)稱乙方)：_________________________

　　甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，甲方?jīng)Q定委托乙方進(jìn)行住房裝修，此時(shí)為保護(hù)雙方的合法權(quán)益，結(jié)合本工程的具體情況，雙方達(dá)成如下協(xié)議，共同遵守。

　　一、工程概況

　　1. 裝飾施工地點(diǎn)：

　　2. 住房結(jié)構(gòu)：______房型_____房_____廳_____套，施工面積______平方米。

　　3. 裝飾施工內(nèi)容：詳見(jiàn)附件一《裝飾施工內(nèi)容表》。

　　4. 承包方式：________(包工包料、清包工、部分承包)。

　　5. 工期：自________年________月________日開(kāi)工，至________年________月________日竣工，________工期________天。

　　二、工程價(jià)款及結(jié)算的約定

　　1.工程總價(jià)款：￥_________元，大寫(xiě)(人民幣)：________________詳見(jiàn)本合同裝修工程報(bào)價(jià)單。

　　2.工程款付款方式按下列方式支付：

　　(1)第一次，對(duì)預(yù)算設(shè)計(jì)認(rèn)可簽訂合同之日。支付_________元訂金，第二次付款時(shí)扣除；

　　(2)第二次，合同簽定后開(kāi)工前支付工程總造價(jià)50%，合計(jì)_________元；

　　(3)第三次，施工過(guò)程中工期進(jìn)度過(guò)半支付工程總造價(jià)40%，合計(jì)_________元；

　　(4)第四次，竣工驗(yàn)收當(dāng)天支付工程總造價(jià)10%，合計(jì)_________元；

　　(5)工程保修期兩年。工程款全部結(jié)清后，甲、乙雙方簽訂《工程保修單》，保修期從竣工驗(yàn)收簽章之日起算。

　　三、關(guān)于材料供應(yīng)的約定

　　1.甲方提供的材料：詳見(jiàn)合同裝修工程報(bào)價(jià)單。此時(shí)本工程甲方負(fù)責(zé)采購(gòu)供應(yīng)的材料、設(shè)備，應(yīng)為符合設(shè)計(jì)要求的合格產(chǎn)品，并應(yīng)按時(shí)供應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng)，乙方應(yīng)辦理驗(yàn)收手續(xù)。如甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題或規(guī)格差異，乙方應(yīng)及時(shí)向甲方書(shū)面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失的，責(zé)任由甲方承擔(dān)。甲方供應(yīng)的材料抵現(xiàn)場(chǎng)后，經(jīng)乙方驗(yàn)收，由乙方負(fù)責(zé)保管，乙方可收取甲方提供材料價(jià)款保管費(fèi)，費(fèi)率由雙方約定，由于保管不當(dāng)造成的損失，由乙方負(fù)責(zé)賠償。

　　2.乙方對(duì)甲方采購(gòu)的裝飾材料、設(shè)備，均應(yīng)用于本合同規(guī)定的住宅裝飾，非經(jīng)甲方同意，不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定，應(yīng)按挪用材料、設(shè)備價(jià)款的雙倍補(bǔ)償給甲方。

　　3.乙方供應(yīng)的材料、設(shè)備，如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異，應(yīng)禁止使用。此時(shí)如已使用，對(duì)工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。如乙方提供的材料、設(shè)備系為偽劣商品，應(yīng)按材料、設(shè)備價(jià)款的雙倍補(bǔ)償給甲方。

　　四、關(guān)于工程質(zhì)量及驗(yàn)收的約定

　　1.本工程執(zhí)行dbj08 – 62 – 97《住宅建筑裝飾工程技術(shù)規(guī)程》、db31/t30–1999《住宅裝飾裝修驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》和市建設(shè)行政主管部門制定的其它地方標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量評(píng)定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。

　　2.本工程由________方設(shè)計(jì)施工方案。

　　3.甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量，其返工費(fèi)由甲方承擔(dān)，工期順延。由于乙方原因造成質(zhì)量事故，其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān)，工期不變。

　　4.在施工過(guò)程中，甲方提出設(shè)計(jì)修改意見(jiàn)及增減工程項(xiàng)目時(shí)須提前與乙方聯(lián)系，雙方同意后，方能進(jìn)行該項(xiàng)目的施工。由此影響竣工日期，甲、乙雙方商定。

　　5.工程驗(yàn)收甲、乙雙方應(yīng)及時(shí)辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗(yàn)收手續(xù)，甲方不能按預(yù)約規(guī)定日期參加驗(yàn)收，由乙方組織人員進(jìn)行驗(yàn)收，甲方應(yīng)予承認(rèn)。事后，若甲方要求復(fù)驗(yàn)，乙方應(yīng)按要求辦理復(fù)驗(yàn)。若復(fù)驗(yàn)合格，其復(fù)驗(yàn)及返工費(fèi)用由甲方承擔(dān)，工期也予順延。

　　6.工程竣工：乙方應(yīng)提前三天通知甲方驗(yàn)收，甲方應(yīng)自接到通知三日內(nèi)組織驗(yàn)收。如甲方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)不能組織驗(yàn)收須及時(shí)通知乙方，另定驗(yàn)收日期。

　　五、有關(guān)安全生產(chǎn)和防火的約定

　　甲方提供的施工圖紙或做法說(shuō)明及施工場(chǎng)地應(yīng)符合防火、防事故的要求，主要包括電氣線路、煤氣管道、自來(lái)水和其它管道暢通、合格。此時(shí)乙方在施工中應(yīng) 采取必要的安全防護(hù)和消防措施，保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發(fā)生。如遇上述情況發(fā)生，屬甲方責(zé)任，甲方負(fù)責(zé)和賠償;屬于乙方責(zé)任的，乙方負(fù)責(zé)修復(fù)和賠償。

　　六、其它事項(xiàng)

　　1、甲方應(yīng)在開(kāi)工前，向乙方提供經(jīng)物業(yè)管理部門認(rèn)可的施工圖紙，并向乙方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)交底。并向乙方提供施工需用的水、電等必備條件，并說(shuō)明使用注意事項(xiàng)。做好施工中臨時(shí)性使用公用部位操作以及產(chǎn)生鄰里關(guān)系等的協(xié)調(diào)工作。

　　2、乙方參加甲方組織的施工圖紙或做法說(shuō)明的現(xiàn)場(chǎng)交底。按要求組織施工，保質(zhì)保量、按期完成施工任務(wù)，解決由乙方負(fù)責(zé)的各項(xiàng)事宜，對(duì)其行為乙方應(yīng)予認(rèn)可。未經(jīng)甲方同意和所在地房管或物業(yè)管理部門批準(zhǔn)，不得隨意拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及各種共用設(shè)備管線。

　　七、違約責(zé)任

　　1.由于甲方原因?qū)е卵悠陂_(kāi)工或中途停工，甲方應(yīng)補(bǔ)償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工一天，甲方付乙方________元;甲方未按合同的約定付款的，此時(shí)每逾期一天，支付_______元違約金。

　　2.由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的________ %向甲方支付違約金。

　　八、糾紛處理方式

　　雙方如對(duì)合同執(zhí)行發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決，如協(xié)商無(wú)效的，此時(shí)可以提交人民法院訴訟。

　　九、合同的變更和解除

　　合同經(jīng)雙方簽字生效后，雙方必須嚴(yán)格遵守。

　　十、本合同一式份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

　　合同附件為本合同的組成部分。

　　甲方(簽章)：__________________ 電話：______________________

　　乙方(簽章)：__________________ 電話：______________________

　　簽訂地點(diǎn)：___________________________________

　　簽訂日期：________年_______月______

裝修合同篇9

　　委托方(甲方)：

　　承接方(乙方)：

　　工程項(xiàng)目：住房裝修

　　甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商，甲方?jīng)Q定委托乙方進(jìn)行居室裝潢。為保證工程順利進(jìn)行，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律規(guī)定，特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補(bǔ)充合同)，以便共同遵守。

　　第一條：工程概況

　　1、工程地址：

　　2、居室規(guī)格：計(jì)____平方米。

　　3、施工內(nèi)容：詳見(jiàn)本合同附件(一)《家庭裝潢施工內(nèi)容單》和施工圖。

　　4、委托方式：包工包料

　　5、工程開(kāi)工日期：20____年____月____日

　　6、工程竣工日期：20____年____月____日

　　工程總天數(shù)：____天

　　第二條：工程價(jià)款

　　工程價(jià)款(金額大寫(xiě))。

　　第三條：質(zhì)量要求

　　1、工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱，經(jīng)雙方認(rèn)可。詳見(jiàn)本合同附件(三)《家庭裝潢工程材料決算清單》。

　　2、工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，雙方同意參照DB31/T30-1999《住宅裝飾裝修驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定。

　　3、施工中，甲方如有特殊施工項(xiàng)目或特殊質(zhì)量要求，雙方應(yīng)確認(rèn)，增加的費(fèi)用，應(yīng)另簽訂補(bǔ)充合同。

　　4、凡由甲方自行采購(gòu)的材料、設(shè)備，產(chǎn)品質(zhì)量由甲方自負(fù);施工質(zhì)量由乙方負(fù)責(zé)。

　　5、甲方如自聘工程監(jiān)理，須在工程開(kāi)工前通知乙方，以便于工作銜接。

　　第四條：材料供應(yīng)

　　1、乙方須嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)價(jià)格條例規(guī)定，對(duì)本合同中所用材料一律實(shí)行明碼標(biāo)價(jià)。詳見(jiàn)本合同附件(二)《家庭裝潢工程材料預(yù)算表》。甲方所提供的材料均應(yīng)用于本合同規(guī)定的裝潢工程，非經(jīng)甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，應(yīng)按挪用材料的雙倍價(jià)款補(bǔ)償給甲方。

　　2、乙方提供的材料、設(shè)備如不符合質(zhì)量要求，或規(guī)格有差異，應(yīng)禁止使用。如已使用，對(duì)工程造成的損失均由乙方負(fù)責(zé)。

　　3、甲方負(fù)責(zé)采購(gòu)供應(yīng)的材料、設(shè)備，詳見(jiàn)本合同附件(四)《甲方提供裝潢材料清單》的內(nèi)容，應(yīng)該是符合設(shè)計(jì)要求的合格產(chǎn)品，并應(yīng)按時(shí)供應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng)。如延期到達(dá)，施工期順延，并按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計(jì)金額的10%作為管理費(fèi)支付給乙方。材料經(jīng)乙方驗(yàn)收后，由乙方負(fù)責(zé)保管，由于保管不當(dāng)而造成損失，由乙方負(fù)責(zé)賠償。

　　第五條：付款方式

　　1、合同一經(jīng)簽訂，甲方即應(yīng)付_____%工程材料款和施工工費(fèi)的_____%;當(dāng)工期進(jìn)度過(guò)半，甲方即第二次付施工工費(fèi)的_____%。剩余_____%尾款待甲方對(duì)工程竣工驗(yàn)收后結(jié)算。向甲方辦理移交及發(fā)放裝潢工程保修卡，詳見(jiàn)本合同附件(八)《家庭裝潢工程工程質(zhì)量保修卡》。甲方在應(yīng)付款日期不付款是違約行為，乙方有權(quán)停止施工。驗(yàn)收合格未結(jié)清工程價(jià)款時(shí)，不得交付使用。

　　2、工程施工中如有項(xiàng)目增減或需要變動(dòng)，詳見(jiàn)本合同附件(五)《家庭裝潢工程工程項(xiàng)目變更表》，雙方應(yīng)簽訂補(bǔ)充合同，并由乙方負(fù)責(zé)開(kāi)具施工變更令，通知施工工地負(fù)責(zé)人。增減項(xiàng)目的價(jià)款，當(dāng)場(chǎng)結(jié)清。

　　3、甲方未按本合同規(guī)定期限預(yù)付工程價(jià)款的，每逾期一天按未付工程價(jià)款額的1%支付給乙方。

　　第六條：本合同未盡事宜雙方協(xié)商解決。

　　第七條：本合同一式二份，甲、乙雙方各持一份。

　　第八條：本合同自簽訂之日起生效。

　　甲方：

　　乙方：

　　法人代表：

　　簽約日期：20____年____月____日

【裝修合同】相關(guān)文章：

裝修的合同06-01

裝修合同05-31

裝修合同07-05