裝修合同

時間：2022-06-06 10:40:40 裝修合同我要投稿

【精選】裝修合同范文集錦8篇

　　在人民愈發重視法律的社會中，越來越多的場景和場合需要用到合同，合同是對雙方的保障又是一種約束。那么我們擬定合同的時候需要注意什么問題呢？以下是小編為大家收集的裝修合同8篇，僅供參考，大家一起來看看吧。

【精選】裝修合同范文集錦8篇

裝修合同篇1

　　發包方（以下簡稱甲方）：______________________

　　聯系電話：_________________________

　　承包方（以下簡稱乙方）：

　　委托代表人：____________聯系電話：_______________

　　本工程設人：____________聯系電話：_______________

　　依照《中華人民共和國合同法》及其它有關法律、法規的規定，結合本市室內裝飾裝修的特點，甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就乙方承包甲方裝飾裝修工程（以下簡稱工程）的有關事宜，在此達成如下協議：

　　第一條：工程概況

　　1.1工程地點：__________________________

　　1.2工程裝飾裝修面積：______________

　　1.3工程戶型：________________

　　1.4工程內容及做法（見報價單和圖紙）。

　　1.5工程承包，采取下列第幾種方式：

　　（1）、乙方包工、包全部材料

　　（2）、乙方包工、部分包料，甲方提供其余部分材料

　　1.6工程期限_________日；

　　（1開工日期 _______年_____月_______日（首期工程款到位后的第三日為開工日期）

　　（2）竣工日期_______年_____月________日（按約定驗收標準驗收合格的日期為竣工日期）。

　　1.7合同價款：本合同工程造價為（人民幣）________;金額大寫______________________.

　　第二條：工程監理

　　若本工程實行工程監理，甲方與具有經建設行政主管部門核批的工程監理公司另行簽訂《工程監理合同》，并將監理工程師的姓名、單位、聯系方式及監理工程師的職責等通知乙方。

　　第三條：施工圖紙及室內環境設計

　　3.1施工圖紙采取下列第____種方式提供：

　　（1）、甲方自行設計并提供施工圖紙一式三份，甲方執一份，乙方執二份。

　　（2）、甲方委托乙方設計并提供施工圖紙，一式三份，甲方執一份，乙方執二份。

　　3.2、雙方提供的設計方案、圖紙必須符合《民用建筑工程室內環境污染控制規范》的要求。

　　第四條：甲方工作

　　4.1開工三日前要為乙方入場施工創造條件，以不影響施工為原則。

　　4.2無償提供施工期間的水源、電源和冬季取暖。

　　4.3負責辦理房屋物業部門開工手續和支付有關費用。

　　4.4遵守物業管理部門的各項規章制度工。

　　4.5負責協調施工隊與鄰里之間的關系。

　　4.6凡必須涉及4.6款的，房屋產權人應當向房屋管理部門提出申請，由原設計單位或者具相應資質等級的設計單位對改動方案的安全使用性進行審定并出具書面證明，由房屋處管理部門批準。

　　4.7參與工程質量和施工進度的監督，參加工程材料驗收、隱蔽工程驗收、竣工驗收。

　　第五條：乙方工作

　　5.1、施工中嚴格執行安全施工操作規范、防火規定、施工規范及質量標準，按期保質完成本合同工程。

　　5.2嚴格執行市建設行政主管部門施工現場管理規定。

　　（1）無房管部門審批手續和加固圖紙，不得拆改工程內的建筑主體和承重結構，不得加大樓地面荷載，不得改動室內原有熱、暖、燃氣竺等管道設施。

　　（2）不得擾民及污染環境，每日十二時至十四時、十八時至次日八時之間不得從事高，敲、鑿、鉆等主生噪聲的裝飾裝修活動。

　　（3）因進行裝飾裝修程施工造成相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏、停水、停電等，由乙方承擔修理和損失賠償責任。

　　（4）負責工程成品、設備和居室留存家具陳設的保護。

　　（5）保證居室內上、下水管道暢通無阻和衛生間的清潔。

　　（6）保證施工現場的整潔，每日完工后清掃施工現場。

　　5.3、甲方提供本合同簽訂及履行過程中涉及的各種標準、規范、預算書、參考價格等書面資料。

　　5.4、方為少數民族的，乙方在施工過程中應尊重其民族風俗習慣。

　　第六條：工程變更

　　在施工期間對合同約定的工程內家如需變更，雙方應協商一致。由合同雙方共同簽訂書

　　面變更協議，同時調整相關工程費及工期。工程變更單，作為竣工結算和順延工期的根據。

　　第七條：材料供應

　　7.1、按由乙方編制的本合同《工程材料、設備明細表》所約定的供料方式和內容進行提供。

　　（1）應由甲方提供的材料、設備，甲方在材料設備到施工現場前通知乙方，雙方就材料、設備質量、環保標準共同驗收并辦理交接手續。

　　（2）應由乙方提供的材料、設備，乙方在材料設備到施工現場前通知甲方，雙方就材料、設備質量、環保標準共同驗收，由甲方確認備案。

　　（3）雙方所提供的建筑裝飾裝修材料必須符合國家質量監督檢驗檢疫總局發布的十種《室內裝飾裝修有害物質限量》標準，和經行政部門批準具有檢測資質的專業檢測部門提供的檢測合格報告。

　　（4）如雙方對建筑裝飾裝修材料持有異議需要進行復檢，其復檢費用由責任方承擔。

　　（5）甲方所提供的材料、設備經乙方驗收、確認辦理完交接手續后，在施工使用中的保管和質量控制均由乙方負責。

　　第八條：工期延誤

　　8.1對以下原因造成竣工日期延誤，經甲方確認，工期應順延：

　　（1）工程量變化或設計變更；

　　（2）不可抗力；

　　（3）甲方同意工期順延的其他情況。

　　8.2甲方未按合同約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期應順延。

　　8.3甲方未按合同預定支付工程款影響正常施工的，工期應順延。

　　8.4因乙方責任不能按期完工，工期不順延，因乙方原因造成工程質量存在問題的返工費用由乙方承擔，工期不順延。

　　8.5判斷造成工期延誤以“雙方認定的文字協議”為確定雙方責任的依據。

　　第九條：質量標準

　　9.1裝修室內環境污染控制方面，應嚴格按照《民用建筑工程室內環境污染控制規范》的標準執行。

　　9.2在竣工驗收時雙方對工程質量/室內空氣質量發生爭議，申請由具有市建設行政主管部門、質量技術監督部門認可的專業檢測單位，對工程質量、室內空氣質量予以認證。認證過程支出的相關費用由責任方承擔。

　　第十條：工程驗收和保修

　　10.1在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行聯合驗收：

　　（1）材料驗收；

　　（2）隱蔽工程驗收；

　　（3竣工驗收。

　　10.2工程竣工后，乙方通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知單后三日內組織驗收。驗收合格后，雙方辦理移交手續，結交尾款，簽署保修單，提交不改造圖。

　　10.3雙方進行竣工驗收前，乙方負責保護工程成品和工程現場的全部安全。

　　10.4雙未辦理驗收手續，甲方不得入住，如甲方擅自入住視同驗收合同，由此而造成的損失由甲方承擔。

　　10.5竣工驗收在工程質量、室內空氣質量及經濟方面存在個別的不涉及較大問題時經雙方協商一致簽<解決竣工驗收遺留問題協議>（作為竣工驗收單附件）后也可先行入住。

　　10.6本工程自驗收合格雙方簽字之日起，在正常使用條件下室內裝飾裝修工程保修期限為二年，有防水要求的廚房、衛生間防滲漏工程保修期限為五年。

　　第十一條：工程款支付方式

　　11.1合同簽字生效后，甲方按上列表中的約定向乙方支付工程款：

　　支付次數

　　支付時間

　　按工程款支付比率

　　應支付金額

　　第一次

　　開工三日前

　　50％

　　第二次

　　工程進度過半

　　40％

　　第三次

　　雙方驗收合格

　　10％

　　11.2工程進度過半，是指工程中水、電管線全部鋪設完成，墻面、頂面基層按工序要求全部完成，門、窗及細木白茬制品基本完成為辦界定工程過半的標準。

　　11.3工程驗收合格后，甲方對乙方提交的工程結算單進行審核。自提交之日起二日內如果未有異議，即視為甲方同意支付乙方工程尾款。

　　第十二條：違約責任

　　12.1一方當事人未按約定履行合同義務給對方造成損失的，應承擔賠償責任；因違反有關法律規定受到處罰的，最終責任由責任方承擔。

　　12.2一方當事人無法繼續履行合同的，應及時通知另一方，并由責任方承擔因合同解除而造成的損失。

　　12.3甲方無正當理由未按合同約定期限支付第二、三次工程款，每延誤一日向乙方支付本合同工程造價金額1％的違約金。

　　12.4由乙方責任導致工程質量和室內空氣質量不合格，乙方按下列約定進行返工修理、綜合治理和賠付；

　　（1）對工程質量不合格的部位，乙方必須進行徹底返工修理。因返工造成工程的延期交付視同工程延誤，每延誤一日，乙方支付甲方本合同工程款金額1％的違約金。

　　（2）對室內空氣質量不合格，乙方必須進行綜合治理。因治理造成工程延期交付視同工程延誤。每延誤一日乙方支付甲方本合同工程造價金額1％的違約金。

　　第十三條：附則

　　13.1本合同經甲乙雙方簽字（蓋章）后生效。

　　13.2雙方可以書面形式對本合同進行變更或補充不合理地減輕或免除本合同規定應由乙方承擔的責任的，仍應以合同為準。

　　13.3因不可歸責于雙方的有因影響了合同履行或造成損失的，雙方應本著公平原則協商解決。

　　13.4本合同履行完畢后自動終止。

　　第十四條：其它約定事項：

　　甲方（簽字）：_______________ 乙方（簽字）：_________________

　　_________年________月_________日

裝修合同篇2

　　1、查看公司是否正規：

　　裝修時，最好選擇正規的裝修公司，可以通過查看公司的營業執照的方式檢查。合法裝修公司都要有營業執照。在簽訂合同前，應該驗看裝修公司的營業執照。另外也需要對營業執照和公司公章上的公司名字進行查看，如果沒有法律效力，自然不可信也不可行。

　　2、約定工期：

　　這是指根據房屋的大小，推測房屋施工時間，約定好完工的時間。比如講，100㎡公寓房裝修，工期在35~45天不等。裝修公司為了保證按期完工有一定的富裕空間，一般會定到50天。如果有需求提前入住，則可以和裝修公司進行協商。如果是由于裝修公司的關系造成的拖延工期，可以按照合同要求賠償。

　　3、增減項目：

　　增減項目是很容易出現漏洞的一條，非常讓人頭疼。裝修過程中，變數很多，在合同生效后，如果出現變更施工內容、材料的情況，這部分的工程款應該按實際使用計算，并且應當在變更前有業主確認才可以進行。在簽合同的時候，應該明確指出!

　　4、水電額外費用：

　　這里的水電費用是指在裝修過程中所使用的水、電以及其他的相關費用。整個裝修時常一般都要2個月，除了工地現場的施工工具，不少工人的生活起居也會在工地內完成，因此要事先做好約定。

　　5、咨詢靠譜的全程監理服務：

　　對于上述情況，對于工程量并沒有明確概念的業主實際上很難防范。因此我們更推薦選擇裝修監理來把關預算和圖紙，也可以讓監理陪同簽訂裝修合同。此外，預算單上所用的材料既要有品牌也要有具體的型號、規格、等級;計價單位不論是按照米還是按照項目，都應統一。

　　6、留意合同中的霸王條款：

　　不少商家單方面用來規避自己的責任或者逃避義務的一些合同條款，這些條款或明或暗，普遍都是極不公平和不講道理的，對讀者利益是很大的損害。

　　7、仔細檢查合同中的核心條款：

　　通常情況下，裝修合同中的核心條款包括：工期、付款、增減、保修、水電和預算。下面我們來細細分析一下吧!

　　8、付款方式：

　　在簽合同的時候，切記不能一次性付款，這樣，有些裝修公司在裝修的時候，可能就不那么盡心了。最好選擇分階段付款的方式。目前裝修公司常用的分階段結算付款的比例是：開工交底時支付全款的35%，泥木進場和油漆進場時再各支付30%，最后竣工時支付5%的尾款。

　　9、保修條款：

　　對于水電、吊頂等施工項目的保修范圍和保修時限要明確。一旦出了問題，裝修公司是應該包工包料進行維修，還是由業主提供材料、裝修公司上門維修，都需要說明。目前上海不少裝修公司對于水電工程都是保修十年，甚至也有公司終生保修。

　　10、圖紙預算：

　　裝修圖紙和預算是整個裝修合同的最核心部分，既是大家最關心的部分，又是貓膩最多的地方，必須謹慎對待。裝修預算中最經常出現的情況就是惡意漏項和故意報低工作量，導致預算中的報價明顯低于實際需要。

　　11、建議至少簽訂兩份合同：

　　在裝修過程中，建議讀者與裝修公司簽訂兩份合同。除了上面我們說的施工合同以外，在設計階段還應該簽訂設計合同。對于裝修公司需要提供哪些圖紙、哪些設計方案都應該有明確的說明。

　　12、推薦監理陪同簽約：

　　現在不少的裝修公司不讓業主把合同和預算表帶回，因此業主也沒辦法花費時間去仔細研究。在這種情況下，讓監理陪同上門簽約就顯得尤為必要。倘若沒辦法看懂的合同和預算，他們都可以幫忙搞定。對于初次裝修或對裝修公司不放心的讀者，尤其管用!

裝修合同篇3

　　發包方：(以下簡稱甲方)

　　承包方：(以下簡稱乙方)

　　工程地點：中州路與清華路交叉口北

　　建筑面積：1120平方米

　　一、在甲乙雙方友好協商情況下，現將新中源陶瓷衛浴、芒果瓷磚等品牌展廳以包工不包料方式，現承包給乙方，總包工款人民幣壹拾捌萬元整(180000.00元)，該工程范圍：吊頂，隔斷，造型，水電，油漆，石膏線，地臺，門邊，鋪磚(墻磚和地磚)，一切裝飾品，外立面(焊架和掛磚，油漆)，室內外一切工程。室內裝修垃圾清理到門外。

　　二、雙方達成如下協議：

　　1.甲方需向乙方提供施工所需要的場地和施工必要的條件，以及相應的水電接駁點及水電供應。

　　2.乙方應按照甲方和監理的要求，結合現場施工需要，負責組織該工程施工工作。

　　3.乙方應按照甲方要求提供的施工圖紙，加以確認后，乙方才開始施工。

　　4.如工程施工后，甲方再作變動，乙方有權根據實際情況要求補償人工費。

　　5.如工程施工后，因乙方施工錯誤造成的工料損失，全部由乙方承擔。

　　三、工期：

　　1.開工日期：20xx年11月5日

　　2.竣工日期：20xx年12月30日

　　3.因甲方工作影響施工進度時，工期可相應順延。

　　四、質量標準及驗收：

　　1.在確保甲方及本合同明確的質量標準的基礎上，工程質量應以優為標準。

　　2.在做完每道工序，乙方應要求甲方檢查驗收。

　　3.工程完工后，甲方應在兩個工作日內給乙方驗收并簽署驗收單。

　　五、雙方一般責任：

　　甲方工作：

　　1.組織工程分部分項的工程檢查驗收，并按合同規定及時支付工程進度款。

　　2.對乙方提供的施工坐直進行審核確認。

　　3.對乙方的施工全過程與質量進行監督指導。

　　乙方工作：

　　1.服從甲方的現場管理規定。

　　2.乙方須按照甲方的要求組織施工并及時接受甲方的檢查。

　　3.乙方應安全施工，因施工造成的一切人身安全事故由乙方自行承擔。

　　4.乙方施工期間應按甲方要求每天不少于20個工人的情況下進行施工。

　　六、工程款的支付：

　　1.乙方工人進場后，預付工程款一萬元整;

　　2.木工施工完成時，付總工程款的10%(含預付款一萬元)

　　3.油漆工施工完成時，付總工程款的15%

　　4.地磚墻磚鋪貼完成時，付工程款的25%

　　5.門頭外立面完工時，付總工程款的25%

　　6.水電完工后，付總工程款的10%

　　7.工程竣工后付總工程款的12%，余款3%作為質保金，在質保期滿后，一次性付清，

　　8.質保期為一年，即20xx年12月30日至20xx年12月30日止

　　七、本合同簽訂后，即具有法律約束力，任何一方不得擅自變更或解除，否則，違約方應當向守約方支付違約金五萬元。如一方確需解除合同，要求解除合同一方必須書面告知對方，在征得對方同意后方可解除合同。

　　本合同共計兩份，甲乙各執一份。

　　甲方：簽字乙方：簽字

　　年月日

裝修合同篇4

　　甲方：蒼南縣馬站鎮漁寮學校

　　乙方：蒼南縣馬站斌厥鋁合金裝璜店

　　為了給師生營造一個良好學習育人的環境，解決師生就餐問題，學校依據蒼財教（20xx）83號文件規定，重新裝修師生食堂。經校委會研究并報上級主管部門批準，將裝修工程承包給乙方，經雙方協商，協議如下：

　　一．學校食堂裝修面積178㎡，每平米預算材料及人工造價65.00元，裝潢費用約11570.00元。鋁合金面積約140㎡，每平米造價270.00元，費用約37800.00元，兩項總計費用約49370.00元。裝璜材料由乙方提供，甲方負責驗收材料質量。

　　二．乙方根據甲方的裝璜設計方案施工，保證裝璜質量。

　　三．工程竣工后由甲方負責驗收，驗收合格后付給乙方裝潢全部費用。

　　四．施工期間發生的一切不安全事故均由乙方承擔。

　　五．以上協議一式兩份，甲乙雙方各執一份，雙方共同簽字蓋章后生效。

　　甲方：蒼南縣xxx漁寮學校（蓋章）

　　乙方：蒼南縣馬xxx鋁合金裝璜店（蓋章）

　　20xx年x月xx日

裝修合同篇5

　　百成裝飾·精工品質

　　百成裝飾主材委托代購協議

　　合同編號：

　　甲方（客戶）：

　　乙方：百成裝飾工程有限公司

　　本著更好的為客戶服務的宗旨，推進松泉裝飾“快樂家裝”的主導思想，甲乙雙方經過協

　　商，甲方委托乙方代購主材，并達成如下協議：

　　一、代購主材產品選購：

　　甲方前期選購主材產品時，乙方將根據甲方的居室要求推薦并挑選符合設計風格和要求的

　　主材并計算準確的所需數量。

　　二、代購主材產品明細：

　　甲方選定主材產品后，乙方需按照甲方最終確定的產品明細填寫《主材報價表（預算）》，

　　并與甲方核實相關主材名稱、型號、規格、顏色、價格等項目。甲方審核無誤后，簽字確認。后期產品配送即以此《主材報價表（預算）》為依據。

　　三、代購主材貨款支付：

　　甲方在《主材報價表（預算）》上簽字確認后，需將所定主材產品全款金額為(小寫)

　　￥元（大寫）交至乙方財務或乙方指定收款處，由乙方財務人員在此合同上蓋“現金收訖”章或另外開啟收據。

　　百成裝飾·精工品質

　　四、代購主材產品供貨：

　　甲方交納《主材報價表（預算）》上全款金額后，乙方保證其所提供的主材符合相關的規定

　　和質量要求（瓷磚類產品除外）。

　　五、代購主材驗收方式：貨品驗收采取（兩種方式任選其一，并在相應位置簽字）

　　（a）甲方自行派人驗收，驗收人：聯系方式：甲方簽字：（b）甲方委托現場工人或設計師驗收，驗收人：甲方簽字：特別聲明：考慮到各方面因素，建議甲方選取（a）方式驗收，以免出現不必要的爭議！

　　六、代購主材驗收規定：

　　（1）貨到甲方工地，甲方或甲方委托方及供貨商共同檢驗貨品。如供貨商產品經雙方檢驗確有不符合國家質量標準的事實，乙方須協調供應商無條件退貨，并有義務協助甲方追究廠商的產品質量責任。

　　（2）驗收通過后，甲方及甲方委托人需在供應商的相關單據上簽字確認。如屆時甲方或甲方委托人因個人原因不能到達現場簽收，則視為乙方將產品按甲方要求送達(即：甲方對相應產品花色、型號、數量及質量無異議)。

　　（3）部分材料需后廠制作，現場安裝。對此甲方需在安裝完畢后進行驗收。

　　七、代購主材退、補貨：

　　（1）施工中需補貨時，如甲方不能及時到乙方財務補齊貨款，乙方可挪用甲方其他產品的余款補足。如甲方在乙方財務交納的主材代購款余額不足時，乙方有權利單方終止代購行為，待余

　　百成裝飾·精工品質

　　額補足后繼續為甲方提供代購服務。由此造成的工程不能如期交工，則視為甲方同意工期順延。

　　（2）對于一些包裝類產品（如潔具等）及定制類產品（如櫥柜、移門等），如果沒有產品質量問題，乙方不負責退換；如確實有明顯質量問題，乙方負責協調廠家解決。

　　（3）任何一款主材其質量只要符合國家規定的誤差范圍，都不能認定為質量問題，同樣，任意一款主材只要符合國家規定的環保標準，也不能認定為質量問題。

　　（4）關于地板：由于實木地板是天然木種加工而成，其頂部與根部會存在一定色差，屬正常范圍，對此乙方不負責退換，甲方可需求乙方盡可能歸納鋪裝，并減少明顯色差，乙方不負責由此造成的.補貨、換貨及損失。

　　（5）因自然災害，交通事故等造成的主材未能及時送達現場，相關工期予以順延。

　　（6）主材的生產及安裝周期不在工程約定的工期內，具體的安裝時間詳見各產品訂貨單。

　　（7）任何雙方口頭承諾均視為無效，須有雙方簽字為準。

　　八、代購主材產品結算：甲方所定主材退、補貨完畢后，需帶全供應商給的送、退、補貨憑據與乙方核對實際發生主材明細，按照代購產生實際金額進行結算，多退少補（享有乙方優惠活動的，待交納工程尾款后，一并結算）。

　　九、有效期限：本協議自簽訂之日起生效，甲、乙雙方結算完畢后，合同自行終止！

　　甲方（委托人）簽字：乙方（委托人）簽字：

　　簽訂日期：年月日簽訂日期：年月日甲方詳細送貨地址：

　　百成裝飾·精工品質

　　甲方聯系電話：

裝修合同篇6

　　一、裝修合同概念

　　裝修合同就是為了房屋裝修而簽訂的合同。這個合同是依照《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規的規定，結合家庭居室裝飾裝修工程施工的實際情況，在雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就發包人的家庭居室裝飾裝修工程的有關事宜達成的協議。

　　二、裝修合同的作用

　　裝修合同簽訂的主要目的是為了明確責任。裝修合同是家裝質量的約束憑證，也是避免家裝糾紛保證書，是業主維護自身合法權益的重要“武器”。

　　三、裝修合同簽訂流程

　　了解裝修合同簽訂流程，可以讓我們在一開始就不至于處于被動的位置。簽訂裝修合同流程一般如下：意向——設計確認——預算提交——總價確認——質量——工期——付款——合同責任確認——簽字生效。

　　四、裝修合同簽訂應避免的事項

　　1、書面文件不全

　　經雙方認可的工程預算書以及全套設計、施工圖紙，均為合同有效構成要件。有些裝飾公司在與消費者簽定裝修合同時，這些書面文件不齊全，給以后進行家裝工程帶來了隱患。消費者應把以上三項文件及支付費用的單據妥善保存。

　　2、合同主體不明晰

　　合同中應首先填寫甲方、乙方名稱和聯系方式，很多公司只蓋一個有公司名稱的章，必須要求裝飾公司將內容填滿，并進行核對。此外，還應注意簽定合同裝修公司名稱，是否與合同最后蓋章的公司名稱一致。

　　3、權利義務不清

　　為保證工程順利進行，裝修合同中規定了甲乙雙方應盡的義務。裝修過程中，難以避免出現偶然因素影響施工進度，比如施工現場的安全問題、施工人員身體狀況等等，在合同中應逐一細化，讓雙方的責任歸屬更加明確。

　　4、增減項未加入合同

　　如果在施工過程中，因為施工項目的增減或其他因素，須對原合同進行變更的，消費者與裝修公司必須協商一致，并簽定書面的變更協議，與此相關的工期、工程預算及圖紙都要做出變更，并經雙方簽字確認

　　5、監理概念模糊

　　合同中規定了可以實行工程監理，作為工程監理人，其身份是獨立于裝修公司之外的。如果家裝公司承諾為消費者提供免費監理，應在合同中對裝修工程的質量監督效果進行約定

　　五、裝修合同簽訂前注意事項

　　1、裝修合同簽訂不能急

　　裝修合同是裝修工程中最主要的法律文件。當所有的設計和工程預算都談妥后，簽訂裝修合同是裝修開工前必須履行的一道手續。很多消費者在面臨簽合同時，就開始急躁，希望盡快和裝飾公司簽合同，盡快進入施工階段。但是在此建議消費者，簽合同不能著急，需要各方面做好了解，談好設計和預算等后才簽合同，以防止吃虧。

　　2、必須檢查裝修公司的手續是否齊全

　　一個合法經營的裝飾公司，營業執照是必要的。現在很多公司都開設了分支機構，對這樣的公司還應該檢查對方是否有法人委托書。提醒千萬不要和只有一張營業執照復印件的人談家裝工程，因為誰也不知道那是不是真的。

　　六、常見裝修合同貓膩

　　大家不要以為有了合同就可以放心了，其實，在裝修公司的合同中，同樣也存在一些隱含的漏洞、陷阱，這些都可能讓業主成為裝修的“受害者”。下面我們就一一為大家羅列出裝合同中隱含的5大陷阱及應對方法，各位業主在裝修的時候可千萬要小心了。

　　1、工藝說明模糊不清

　　裝修公司或工頭報價時由于業主更多地會關注單項的價格，而經常忽略工藝說明，尤其是用什么材料、什么規格、什么等級以及應有的說明。一業主訴說親身經歷：當時啥也不懂，裝修公司和工頭給的報價單上就是用了模糊字詞，例如：柜體、柜框用大芯版，實木收邊，水泥，刷界面劑，紙面石膏板封面等等，都是一道道陷阱。

　　2、單項面積上做手腳

　　一般業主也是關注單項的價格，至于實際的面積一般是大致估計，實際上這一塊也是裝修公司或工頭做手腳的地方，如果每項面積都稍微增加一些，單項價格又高，那么少則幾百，多則幾千就出去了。單項價格談定了以后，一定要和裝修公司或工頭一起把單項的面積尺寸丈量一下，并記下來落實到紙面上，以免到時就面積和尺寸的大小扯皮。

　　3、在報價單上做手腳

　　一些奸詐的裝修公司或工頭就會在工藝說明或面積上做些手腳，簡化一些工藝或者說對某些材質進行偷換。在簽定合同時，一定要親自逐項比較和核對相應的條款，是否跟裝修公司或工頭談妥的最后條件一致，不能忽略任何細節，不給留下任何可乘之機。

　　4、材料進場時提供劣質產品

　　雖然在合同上和報價單上寫得很清楚，該用什么材質、什么規格、什么等級的產品，但一些抱有僥幸心態的裝修公司或工頭總會鋌而走險，改頭換面來個以假蒙真，如果業主不細心、不關心的話，劣質材料就這樣偷偷進場了。材料進場的時候，最好要自己親自到場，帶上合同和報價單，并請懂行的人或監理到場一起驗收。

裝修合同篇7

　　發包人：____________

　　承包人：____________

　　吉林省建設廳監制

　　吉林省工商行政管理局

　　說明

　　1.此合同文本是根據《中華人民共和國合同法》及有關法律法規制定的示范文本，供雙方當事人約定采用，適用于本行政區域內的住宅裝飾裝修工程。此版合同文本適用期至新版合同文本發布時止。

　　2.工程承包方：應具備工商行政管理部門核發的營業執照，并具有建設主管部門批準的裝飾裝修工程的施工資質或行業協會的相應資格。簽訂合同前，承包方應向發包方提供上述承包資格證明。

　　3.發包、承包雙方當事人直接簽訂此合同，應當一式兩份，雙方當事人各執一份;凡在當地各裝飾裝修市場內簽訂此合同的，應一式三份(發包、承包雙方及市場有關管理部門備案各執一份)。

　　4.本合同對雙方當事人均有約束力，并維護雙方當事人的合法權益，承包方應當恪守誠實信用，負有對合同條款正確說明的義務。

　　5.住宅裝飾裝修每個隱蔽工程(指隱蔽在裝飾表面內的電氣回路、上下水、煤氣、地熱等管線工程)結束時需進行驗收，并須在驗收單上簽字確認。竣工總驗收，甲乙雙方均須在驗收單上簽字后方能使用。如某項工程不能達標，乙方應予整改，直到達標為止。

　　6.本合同施行之日起，吉林省行政區域內各專業市場自制的家裝合同同時廢止。

　　7.本合同文本條款由吉林省工商行政管理局負責解釋。住宅裝飾裝修施工合同

　　合同編號：____________

　　發包人(甲方)：____________________________________

　　委托代理人(姓名)：____________ 民族：____________

　　住所：__________________________ 身份證號：________

　　聯系電話：______________________ 手機號碼：________

　　承包人(乙方)：____________________________________

　　營業執照號碼：______________________________________

　　經營場所：__________________________________________

　　法定代表人：____________________ 聯系電話：________

　　委托代理人：____________________ 聯系電話：________

　　規范服務達標證號：__________________________________

　　本工程設計師：__________________ 聯系電話：________

　　施工隊負責人：__________________ 聯系電話：________

　　依照《中華人民共和國合同法》及有關法律法規之規定的原則，結合本工程的具體情況，雙方在平等、自愿、公平、誠信、協商一致的基礎上達成如下協議，共同遵守。

　　第一條工程概況

　　1.1施工地點：______________________________________

　　1.2工程裝飾裝修面積：______________________________

　　1.3工程戶型：______________________________________

　　1.4工程內容：(見報價單和圖紙)____________________

　　1.5工程承包方式：經雙方商定，采取下列第______種方式：

　　(1)承包人包工、包全部材料(見附件二)。

　　(2)承包人包工、包部分材料，發包人提供其余部分材料(見附件一、二)o

　　(3)承包人包清工、發包人提供全部材料(見附件一)。

　　1.6工程期限________日(以實際工作日計算)：

　　開工日期__________年__________月__________日

　　竣工日期__________年__________月__________日

　　1.7工程造價和報價單

　　(1)工程造價為(人民幣)__________(金額大寫)

　　￥：________________________________________

　　(2)雙方約定，如變更施工內容、變更材料，變更部分的工程款按實際發生另計。

　　(3)工程報價。

　　第二條工程監理

　　若本工程實行工程監理，發包人應當與具有經建設行政主管部門核批的工程監理公司另行簽訂《工程監理合同》，并將監理工程師的姓名、單位、聯系方式及監理工程師的職責等通知承包人。

　　第三條施工圖紙和室內環境質量

　　3.1雙方提供的施工圖紙和室內環境質量指標必須符合國家有關規定的要求。

　　3.2雙方應當對施工圖紙和室內環境質量指標予以確認。

　　3.3雙方不得將對方提供的施工圖紙、設計方案等資料擅自復制或轉讓給第三方，也不得用于本合同以外的項目。

　　第四條發包人義務

　　4.1開工三日前要為承包人人場施工創造條件，以不影響施工為原則。

　　4.2無償提供施工期間的水源、.電源和冬季供暖。

　　4.3負責辦理物業管理部門開工手續和應當由業主支付的有關費用。

　　4.4應書面告知乙方施工人員有關規定，以便乙方施工人員遵守物業管理部門的各項規章制度。

　　4.5負責協調承包人施工人員與鄰居之間的關系。

　　4.6負責垃圾外運輸及處理。

　　4.7不得有下列行為：

　　(1)隨意改動房屋主體和承重結構。

　　(2)在外墻上開窗、門或擴大原有門窗尺寸，拆除連接陽臺門窗的墻體。

　　(3)在室內鋪貼一厘米以上的石材、砌筑墻體、增加樓地面荷載。

　　(4)破壞廚房、廁所地面防水層和拆改熱、暖、燃氣等其它管道設施。

　　(5)強令承包人違章作業施工的其他行為。

　　4.8凡必須涉及4.6款所列內容的，發包人應向房屋管理部門提出申請，由原設計單位或者具有相應資質等級的設計單位對改動方案的安全適用性進行審定并出具書面證明，再由房屋管理部門批準。

　　4.9施工期間發包人仍需部分使用該居室的，發包人則應負責配合承包人做好保衛及消防工作。

　　4.10參與工程質量施工進度的監督，參加工程材料驗收、隱蔽工程驗收、竣工驗收。

　　第五條承包人義務

　　5.1施工中嚴格執行施工規范、質量標準、安全操作規程、防火規定、安全保質、按期完成本合同約定的工作內容。

　　5.2嚴格執行建設行政主管部門的工程內容：

　　(1)無房屋管理部門審批手續和加固圖紙，不得拆改工程內的建筑主體和承重結構，不得加大樓地面荷載，不得改動室內原有熱、暖、燃氣等管道設施。

　　(2)不得擾民及污染環境。

　　(3)因進行裝飾裝修施工造成相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏、停水、停電等，由承包人承擔修理和損失賠償的責任。

　　(4)負責工程成品、設備和居民留存家具陳設的保護。

　　(5)保證居室內上、下水管暢通和衛生間的清潔。

　　(6)保證施工現場的整潔，每日完工后清掃施工現場。

　　(7)負責將裝修垃圾裝袋并及時清運到物業指定位置。

　　5.3發包人為少數民族的，承包人在施工過程中應當尊重其民族風俗習慣。

　　第六條材料供應

　　6.1發包人提供的材料：

　　(1)發包人負責采購供應的材料、設備，應是符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場，發包、承包雙方應辦理交接手續，承包人發現發包人提供的材料、設備有質量問題或規格差異、應及時向發包人提出，發包人仍表示使用的，由此造成工程質量問題影響裝飾設計效果，責任由發包人承擔。發包人供應的材料按時抵達現場后，由承包人負責保管，由于保管不當造成的損失，由承包人負責賠償。

　　(2)發包人采購供應的裝飾材料、設備，均應用于本合同規定的住宅裝飾，非經發包人同意，承包人不得挪作他用。如承包人違反此規定，應按挪用材料、設備價款的雙倍賠償給發包人。

　　6.2承包人提供的材料

　　承包人供應的材料、設備，應提前通知發包人到現場驗收，雙方就設備質量、環保標準共同驗收，由發包人確認備案o

　　6.3雙方所提供的建筑裝飾材料，必須符合國家質量監督檢驗檢疫總局發布的《室內裝飾裝修有害物質限量標準》并出具具有法律效力的裝飾材料合格證書和檢測報告。

　　第七條質量標準

　　7.1本工程施工質量執行DBJ086297《住宅建筑裝飾工程技術規程》、DB31T301999《住宅裝飾裝修驗收標準》和建設行政主管部門及行業所制定的其它地方標準、質量評定驗收標準，以及施工圖紙、做法說明設計變更文件。

　　7.2裝修室內環境污染控制方面，應嚴格按照《民用建筑工程室內環境污染控制規范》(GB50325---20xx)的標準執行。

　　第八條工程驗收

　　8.1雙方約定在施工過程中分下列階段對工程質量進行聯合驗收：

　　(1)材料驗收;

　　(2)隱蔽工程驗收;

　　(3)竣工驗收;

　　(4)雙方約定的其他事項。

　　8.2工程完工后，承包人應通知發包人驗收，發包人自接到竣工通知單后三日內組織驗收。驗收合格后，雙方辦理移交手續，結清尾款，簽署驗收單。

　　8.3雙方未辦理驗收手續，發包人不得人住，如發包人擅自人住視驗收合格，由此造成的損失由發包人承擔。

　　8.4竣工驗收在工程質量、室內空氣質量及經濟方面存在個別的不涉及較大問題并經雙方協商一致簽訂解決竣工驗收遺留問題協議(作為竣工驗收單附件)后，可視為驗收。

　　8.5本工程自驗收合格雙方簽字之日起，在正常使用條件下室內裝飾裝修工程保修期限為二年。

　　第九條工程款支付方式

　　9.1合同簽字生效后，發包人按下列表格中的約定時間向承包人支付工程款，付款比例由雙方協商確定。

　　發包人(蓋章)：______________

　　_________年_________月______日

　　承包人(蓋章)：______________

　　法定代表人：__________________

　　委托代理人：__________________

　　________年________月________日

裝修合同篇8

　　上訴人（原審被告）：XX置業顧問有限公司

　　地址：XX市ZZ區美湖路ZZ號

　　法定代表人：

　　被上訴人（原審原告）： Z女士

　　地址：XX市XX區XX街

　　原審被告：XXA房地產開發有限公司

　　地址：XX市XX區XX東路XX號

　　法定代表人：

　　上訴請求：

　　1、撤銷原審判決之第一、二項，改判駁回被上訴人的全部訴訟請求；

　　2、改判由被上訴人承擔本案一審及二審全部訴訟費用。

　　上訴人XXV置業顧問有限公司、XXA房地產開發有限公司與許《委托購房及裝修咨詢合同》糾紛案件，上訴人不服原審判決之第一、二項，特提起上訴，具體事實與理由如下：

　　一、上訴人已經充分履行了委托合同項下的裝修咨詢義務，原審認定事實不清。

　　首先，上訴人委托合同項下義務為提供裝修咨詢服務，而不是進行實際的裝修施工。

　　其次，上訴人已經為許華提供了XX苑精裝修選集。該選集根據不同戶型及各個類型的潛在客戶群，分別制作了不同風格及多元功能的裝修方案，該選集并附有各方案項下之圖紙，可以說，上訴人已經充分、有效、善意的履行了裝修咨詢義務。

　　最后，至于裝修方案最終未能付諸實施，原因并不在上訴人或者同洲公司，而在許華，原因正是許華不履行認購書、拒絕簽署正式的商品房買賣合同。

　　因此，上訴人已經充分履行了委托合同的裝修咨詢義務。

　　原審法院并未對上訴人充分履行裝修咨詢服務義務的事實予以認定，系屬認定事實不清。

　　二、委托購房及裝修咨詢合同已因合同相對方均充分履行合同義務而終止，不存在單方解除的前提，原審適用法律錯誤，并導致了錯誤判決。

　　前已述之，上訴人充分履行裝修咨詢服務義務，那么，根據合同法第405條“受托人完成委托事務的，委托人應當向其支付報酬……”及合同約定，上訴人就應該依約足額相應報酬，事實上，許華也付清了相應的裝修咨詢報酬。因此，委托購房及裝修咨詢合同已因相對方均充分履行合同義務而終止，客觀上不存在委托人單方解除委托合同的前提。

　　反觀原審判決，在認定上訴人與許華之間就裝修咨詢事項的委托關系的情況下，逕行根據，合同法第四百一十條“委托人或者受托人可以隨時解除委托合同。因解除合同給對方造成損失的，除不可歸責于該當事人的事由以外，應當賠償損失”的規定支持了許華解除合同的訴求，系屬適用法律錯誤。

　　總之，上訴人認為，原審認定事實、適用法律均有誤。委托購房及裝修咨詢合同已因合同相對方均充分履行合同義務而終止，上訴人獲取報酬有充分的事實與法律依據，無需向許華退還任何款項。請貴院支持上訴人的全部上訴請求。

　　此致

　　XX市中級人民法院

　　上訴人：XX置業顧問有限公司

　　（蓋章）

　　日期：20 年月日

【【精選】裝修合同范文集錦8篇】相關文章：