裝修合同

時間：2022-05-12 12:07:07 裝修合同我要投稿

【推薦】裝修合同匯總6篇

　　在人民愈發重視法律的社會中，能夠利用到合同的場合越來越多，合同能夠促使雙方正確行使權力，嚴格履行義務。那么大家知道合同的格式嗎？以下是小編收集整理的裝修合同7篇，僅供參考，歡迎大家閱讀。

【推薦】裝修合同匯總6篇

裝修合同篇1

　　上訴人（原審被告）：XX置業顧問有限公司

　　地址：XX市ZZ區美湖路ZZ號

　　法定代表人：

　　被上訴人（原審原告）： Z女士

　　地址：XX市XX區XX街

　　原審被告：XXA房地產開發有限公司

　　地址：XX市XX區XX東路XX號

　　法定代表人：

　　上訴請求：

　　1、撤銷原審判決之第一、二項，改判駁回被上訴人的全部訴訟請求；

　　2、改判由被上訴人承擔本案一審及二審全部訴訟費用。

　　上訴人XXV置業顧問有限公司、XXA房地產開發有限公司與許《委托購房及裝修咨詢合同》糾紛案件，上訴人不服原審判決之第一、二項，特提起上訴，具體事實與理由如下：

　　一、上訴人已經充分履行了委托合同項下的裝修咨詢義務，原審認定事實不清。

　　首先，上訴人委托合同項下義務為提供裝修咨詢服務，而不是進行實際的裝修施工。

　　其次，上訴人已經為許華提供了XX苑精裝修選集。該選集根據不同戶型及各個類型的潛在客戶群，分別制作了不同風格及多元功能的裝修方案，該選集并附有各方案項下之圖紙，可以說，上訴人已經充分、有效、善意的履行了裝修咨詢義務。

　　最后，至于裝修方案最終未能付諸實施，原因并不在上訴人或者同洲公司，而在許華，原因正是許華不履行認購書、拒絕簽署正式的商品房買賣合同。

　　因此，上訴人已經充分履行了委托合同的裝修咨詢義務。

　　原審法院并未對上訴人充分履行裝修咨詢服務義務的事實予以認定，系屬認定事實不清。

　　二、委托購房及裝修咨詢合同已因合同相對方均充分履行合同義務而終止，不存在單方解除的前提，原審適用法律錯誤，并導致了錯誤判決。

　　前已述之，上訴人充分履行裝修咨詢服務義務，那么，根據合同法第405條“受托人完成委托事務的，委托人應當向其支付報酬……”及合同約定，上訴人就應該依約足額相應報酬，事實上，許華也付清了相應的裝修咨詢報酬。因此，委托購房及裝修咨詢合同已因相對方均充分履行合同義務而終止，客觀上不存在委托人單方解除委托合同的前提。

　　反觀原審判決，在認定上訴人與許華之間就裝修咨詢事項的委托關系的情況下，逕行根據，合同法第四百一十條“委托人或者受托人可以隨時解除委托合同。因解除合同給對方造成損失的，除不可歸責于該當事人的事由以外，應當賠償損失”的規定支持了許華解除合同的訴求，系屬適用法律錯誤。

　　總之，上訴人認為，原審認定事實、適用法律均有誤。委托購房及裝修咨詢合同已因合同相對方均充分履行合同義務而終止，上訴人獲取報酬有充分的事實與法律依據，無需向許華退還任何款項。請貴院支持上訴人的全部上訴請求。

　　此致

　　XX市中級人民法院

　　上訴人：XX置業顧問有限公司

　　（蓋章）

　　日期：20 年月日

裝修合同篇2

　　有人說，不管你再怎么盡心精心，裝修都不可能百分之百沒有遺憾。的確，裝修是一件很讓人煩心的事，從挑選材料到工程實施，各種問題紛繁復雜，這已經成為每個裝修過房子的消費者的共識。而對建材裝飾裝修行業，消費者怎么看?

　　1 指數報告

　　得分最低的是裝飾裝修收費合理性

　　“華商指數·陜西消費指數”經過調查了解到：建材裝飾裝修行業僅裝飾裝修建材質量一項指標滿意度達到60以上，其他指標均較低。得分最低的是裝飾裝修收費合理性，僅為54.33。

　　2 記者走訪

　　基本裝修花費相對穩定

　　裝飾裝修時，究竟怎么收費才算合理呢?哪些裝修項目可以省?哪些裝修項目是必不可少的?近日，華商報記者走訪了西安多家裝修公司以及一些單干的裝修工長，為市民朋友探探底。

　　北京居泰隆實體家居副總經理李強以100平方米的房子舉例，所有項目全部列明，半包價格基本在3萬元到4萬元之間，這其中人工費要占到很大一部分，“半包價格包括輔料和人工費，現在人工都比較貴，100平方米的房子人工費(包含木工、瓦工、水電工等)多在15000元到16000元之間，這個誰做都省不了;其次水泥沙子的價格大概也在4500元，另外還有乳膠漆，家裝用的乳膠漆一般都比較貴，一桶價格在600元到700元，100平方米算下來也得6桶左右;最后，水電管線價格也占很大比例，這個根據業主要求的價格也有很大差異。”李強表示，全包價格是在半包價格基礎上多了廚衛、地板、瓷磚、門窗(門窗裝修效果圖)套等裝修項目，“這個價格是根據業主選擇哪個檔位的建材品牌來定的，100平方米中檔價位的裝修報價多在6萬到7萬之間。”

　　九朝裝飾工程總監秦繼安也認為基本裝修花費相對穩定，他以100平方米的住宅裝修為例，給出更加詳細的價格解析，“100多平方米的房子多是兩室一廳或是小三室，水路管道鋪設多在38米到46米，電路管線(包括強弱電)鋪設多在110米以上，復雜的一般也不超過130米，另外廚衛及生活陽臺(陽臺裝修效果圖)的防水一般做到40平方米左右。走水電是最基本也是最重要的一部分花費，此外，除輔材外，裝修總價格主要是由門窗套、衛浴、櫥柜、木地板、瓷磚、鋁扣板吊頂這六大項主材的品牌檔位決定的，一般情況下，100平方米的房子全包價可控制在9萬元內。”

　　劉先生干裝修這一行也有多年，他手底下有一批跟隨他多年的得力工人，“我做的活多是回頭客介紹的，裝修這活兒做不到人人都滿意，但你不能壞了良心，不能用便宜的材料冒充家裝材料。而如果用一樣的材料，你找裝修隊至少比裝修公司少幾千元的管理費。”

　　3 各方聲音

　　別盲目追求低價位裝修前多問多了解

　　市民王先生20xx年1月在一家裝修公司交付5000元簽訂了全包裝修合同，并且按照合同約定開始付款，先后付款4萬余元。6月開始進行裝修時，王先生發現沒有設計圖，與設計師聯系，設計師讓看電腦，電腦上所顯示的卻并不是王先生家，但設計師說就參照這個來裝修。裝修中，之前訂制的門和窗套遲遲不能安裝，施工時間一拖再拖，合同約定70天完工，但半年都沒有結束。王先生多次找裝修公司協商，但一直未能解決。王先生向消協投訴，經過消協與裝修公司多次協調，裝修公司給王先生賠償8000余元。

　　李女士去年11月和一家裝修公司簽訂了裝修合同，交了6600元，但后來因為各種原因房子退了，但裝修公司卻以各種理由一直不給退預交的裝修款。王女士稱，20xx年12月，自己去一家裝修公司了解裝修問題，在房子未測量、還沒出設計圖的情況下，業務員催促她簽了合同，預交了20%的款項，為8400元錢。后來，她發現合同漏洞多多，但再去退款就被以各種理由拒絕。

　　采訪中，一些市民表示，各種裝修陷阱防不勝防。但一位從事裝修行業多年、不愿具名的人士表示，其實裝修前只要深入了解裝修究竟都包括哪些方面，清楚自己要裝成什么標準和風格，那么很多問題都可以避免，“裝修一套房子價位基本是穩定的，只有高中低檔之分，價格不會有太大改變。很多裝修糾紛都是因為消費者盲目追求低價位，所以一些裝修公司故意在簽合同時玩文字游戲，比如櫥柜只寫單價，但后期施工時業主才知道這個價格至少得翻幾番。”

　　“不要盲目追求低價位，裝修前多走多問多了解，先確定是找裝修隊還是裝修公司。確定好后量房出設計圖，仔細敲定報價單中的每一項，例如櫥柜需要做多少米，水電路大概需要走多少米，還記著一定把品牌都寫進合同，這樣后期增項就能在可控范圍內。”

　　4 專家支招

　　簽合同時要仔細看材料和品牌要約定清楚

　　如此看來，裝修時最重要的就是簽訂合同，這樣才能提前消除問題。華商報記者采訪了陜西永嘉信律師事務所律師王奎，王律師目前擔任陜西省法學會民法學、商法學

裝修合同篇3

　　甲方：______________

　　乙方：______________

　　依照《中華人民共和國安全生產法》、《____省安全生產管理條例》等安全生產各項法律法規,地方政府的有關規定和本工程具體情況，為認真貫徹執行“安全第一，預防為主”的安全生產工作方針，確保承包期間作業安全，乙方已認真學習并認可甲方提出的各項有關安全生產的內容，經雙方協商一致，簽定本合同。

　　第一條施工工作范圍：

　　1．地面________每平方價________元（含走邊）

　　2．地面________每平方價________元（含走邊）

　　3．墻面________每平方價________元

　　4．樓梯每踏________元（含走邊），樓梯地腳線________元/米

　　5．窗臺板每米________元

　　第二條施工費用據實計算，發生一切安全責任由承包人自行承擔，雇方已將一切保險費用含在總價內結算給乙方。

　　第三條乙方保證認真貫徹執行國家有關安全法律、法規、發包方《安全管理規定》、《消防安全條例》、《社會治安綜合獎懲條例》、《建筑拆除工程技術規范》、《建筑工程安全生產管理條例》等安全管理制度及其他管理條例。

　　第四條乙方應按照國家有關安全法及國家、行業等有關的安全規范要求，制定相應的安全施工防范措施，設置專職安全員。組織對工作人員（特種作業人員持有國家頒發的有效資質證件）進行崗前安全教育和培訓，并做好培訓記錄，承諾培訓已達到預期效果。

　　第五條乙方在承包期間應明確現場安全負責人，經常實施對承包項目作業全過程的安全監督管理，及時處理過程中存在的事故隱患，做到防范事故于未然。

　　第六條乙方根據項目作業特點及安全需要配備必要的安全防護用品、用具，進入作業現場前，工作人員必須按規定穿戴各種安全防護用品，保證人員安全。

　　第七條乙方保證在現場進出口醒目處及施工區域等處設立醒目的警示標志以及圍擋。

　　第八條乙方在施工現場臨時用電必須按照國家標準《施工現場臨時用電安全技術規范》的相關規定辦理。

　　第九條乙方在拆除建筑時，當遇有易燃、可燃物及保溫材料時，嚴禁明火作業。在對易燃易爆設備進行拆裝過程中嚴格遵守《消防安全規定》，施工前做好施工過程的安全防護，沒有做好防護準備嚴禁施工。

　　第十條乙方施工不得使用患有精神病、高血壓、心臟病等危險癥狀的民工，不得使用超過50歲的人員進行作業。

　　第十一條乙方應積極配合并接受甲方的現場安全檢查，對甲方查出的事故安全隱患或下達的《隱患整改通知書》，按要求及時整改到位，否則，接受甲方給予的處罰，罰款在限期時間內交至甲方財務部，逾期加倍處罰。對于因隱患整改不力而造成的安全后果由乙方全部自行承擔。

　　第十二條項目承包期間發生任何安全責任事故，乙方應承擔一切責任。

　　第十三條乙方必須保證無條件接受甲方提出的施工質量和工期要求，在不能達到要求的情況下，甲方有權找別的隊伍的權利。

　　第十四條該合同一式兩份，甲方、乙方各執一份。

　　甲方：_________ 乙方：_________

　　日期：_________ 日期：_________

裝修合同篇4

　　發包方(甲方) 承包方(乙方)

　　姓名：單位名稱：住所：注冊地址：工作單位：聯系電話：聯系電話：

　　甲、乙雙方在平等、自愿的基礎上，就乙方承包甲方發包的家庭裝修工程，經協商達成以下協議：

　　1. 工程概況：

　　1.1 工程地點：

　　1.2 工程內容：

　　1.3 工程承包方式：

　　1.4 工程期限：天。

　　開工日期：20 年月日

　　竣工日期：20 年月日

　　因甲方未履行合同或因工程變更、停水、停電以及其它不可抗為因素影響工期的，工期順延。

　　因乙方未履行合同或由于乙方原因造成工程返工的，返工費由乙方承擔，工期不延期。

　　2. 甲方工作范圍

　　2.1 在工程開工前，甲方需對乙方的施工圖紙進行簽認，在圖紙簽認后，施工過程中如發生變更，按工程變更處理。

　　2.2 負責提供水源、電源。

　　2.3 負責協調與鄰居的關系。

　　2.4 對需拆改原建筑物結構或設備、管線，負責向有關單位辦理相應手結。

　　2.5 施工期間甲方如需使用部分居室的，負責施工現場的保衛及消防。

　　2.6 負責工程質量和進度的監督及驗收。

　　3. 乙方工作范圍

　　3.1 嚴格按照合同及報價約定的項目認真施工，按期優質完成工程。

　　3.2 施工中嚴格執行有關的安全操作規程及質量標準。

　　3.3 嚴格執行有關施工現場的管理規定，不得干擾居民正常休息及污染環境。

　　3.4 負責保護好室內家具和陳設。

　　3.5 保證居室上、下水管道暢通和衛生間的清潔。

　　3.6 因進行裝飾裝修施工造成相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏、停水、停電等，由乙方承擔修理和損失賠償的責任。

　　3.7 保證施工現場的整潔，每日完工后清掃施工現場。

　　4. 工程變更

　　工程內容及做法如需變更，甲、乙雙方必須協商一致，相關費用的調整需雙方同意，簽訂書面變更協議，同時調整相關工程費及工期。

　　5. 材料供應

　　5.1 按乙方編制的本合同裝修《工程材料、設備明細表》所約定的供料方式和內容進行提供。

　　5.2 乙方提供的材料、設備，乙方在材料、設備到施工現場前通知甲方并提供材料、設備產品的質量、環保合格證明及對所購材料設備質量負責。

　　6. 工程驗收

　　6.1 在施工過程中分下列階段對工程質量進行驗收;

　　(1)材料驗收

　　(2)隱蔽工程驗收

　　(3)竣工驗收

　　6.2 工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到竣工通知單后三日內組織驗收。驗收合格后，雙方辦理移交手續，結清尾款，簽署保修單，乙方應向甲方提供交其施工部分的水電改造圖。

　　6.3 本工程自驗收合格雙方簽字之日起，在正常使用條件下室內裝飾裝修工程保修期限為二年，有防水要求的廚房、衛生間防滲漏工程保修期限為五年。

　　7. 違約責任

　　7.1 一方當事人未按約定履行合同義務給對方造成損失的，應當承擔賠償責任;因違反有關法律規定受到處罰的，最終責任由責任方承擔。

　　7.2 甲方無正當理由未按合同約定期限支付第二、三、四次工程款，每延期一日，應當向乙方支付延遲部分工程款2‰的違約金。

　　7.3 由乙方責任延誤工期的，每延誤一日，乙方支付給甲方本合同工程造價金額2‰

　　7.4 由于乙方責任導致工程質量不合格，對工程質量不合格部位，乙方必須進行乇底返工修理。因返工造成工程的延期交付視同工程延誤，按7.3的標準支付違約金。

　　8. 爭議解決方式

　　本合同項下發生爭議，雙方應當協商或向市場主辦單位、消費者協會等申請調解解決，協商或調解解決不成功的，向人民法院起訴，或向甲方所在地仲裁委員會申請仲裁。

　　9. 工程預算

　　9.1 雙方商定，本工程合同造價為該價款僅作為付款依據，實際工程款待完工結算時根據實際工程量結算。

　　9.2 工程驗收合格后，乙方應向甲方提出工程結算，并將有關資料送交甲方。甲方接到工程結算資料后無異議，雙方應填寫工程結算單。甲方應在工程結算單簽字后結清工程全部款項。

　　9.3 付款方式：甲、乙雙方商定按如下方式進憲工程付款：

　　a.合同簽定后，甲方付合同總款的

　　b.乙方木工進場時，甲方付合同總款的，計人民幣￥元大寫元，給乙方作進度款。

　　c.乙方木活做完90%，開始油漆時，甲方付合同總款的，計人民幣￥元，大寫元，給乙方作進度款。

　　d.余10%尾款，計人民幣￥元，大寫元，待乙方工程完工甲方驗收合格后一次付清，該款項以結算單總款為準。

　　甲方：乙方：

　　簽字：簽字：

　　簽章：簽章：

　　年月日

裝修合同篇5

　　甲方(業主)：

　　乙方(施工方)：

　　甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委托乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行，根據國家有關法律規定，特簽訂本合同，以便共同遵守。

　　第一條：工程概況

　　1. 工程地址：

　　2. 居室規格：室廳廚衛

　　3. 建筑面積平方米;

　　第二條：施工工期

　　總工期：天

　　工程開工日期：年月日

　　工程竣工日期：年月日

　　1、如果因乙方原因而延遲完工，每日按工費的1%作為違約金罰款支付給甲方，直至工費扣完為止，如果因甲方原因而延遲完工，每延遲一日，以裝潢工程價款中人工費的1%作為誤工費支付給乙方元。

　　2.由甲方自行挑選的材料、設備，因質量不合格而影響工程質量和工期，其返工費由甲方承擔，由于乙方施工原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。

　　3.在施工中，因工程質量問題、雙方意見不一而造成停工，均不按誤工或延遲工期論處，雙方應主動要求有關部門調解或仲裁部門協調、處理，盡快解決糾紛，以繼續施工。

　　4.施工中如果因甲方原因要求重新返工的，或因甲方更改施工內容而延誤工期的，均需簽證，甲方須承擔全部施工費用，如因乙方的原因造成返工，由乙方承擔責任，工期不變。

　　5.施工中，甲方未經乙方同意，私自通知施工人員擅自更改施工內容所引起的質量問題和延誤工期，甲方自負責任。

　　第三條：工程價格

　　以附表《裝修工程價格表》所定的價格為準。

　　第四條：質量要求

　　1. 工程使用主要材料的品種、規格、名稱、經雙方認可。

　　2. 工程驗收標準，雙方同意參照市地方標準DB31/T30-1999《住宅裝飾裝修驗收標準》規定。

　　3. 施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求，雙方應確認，增加的費用，應另簽訂補充合同。

　　4. 質量檢查監督部門：市家居裝飾專業委員會。

　　5. 凡由甲方自行采購的材料、設備，產品質量由甲方自負;施工質量由乙方負責。

　　6. 甲方如自聘工程監理，須在工程開工前通知乙方，以便于工作銜接。

　　第五條：甲方義務

　　1、甲方必須提供經物業管理部門認可的房屋平面圖及水、電、氣線路圖，或由甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線路圖，并向乙方進行現場交底。

　　2、二次裝飾工程，應全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設物等，須采取必要的保護措施，均需與乙方辦理手續和承擔費用。

　　3、如確實需要拆、改原建筑物結構或設備、管線，應向所在地房管部門辦理手續，并承擔有關費用。施工中如需臨時使用公用部位，應向鄰里打好招呼。

　　第六條乙方義務

　　1.乙方應主動出示企業營業執照、會員證書或施工資質;如是下屬分支機構，也須有上級公司出具的證明;經辦業務員必需有法人代表的委托證書。

　　2. 指派(姓名) 為乙方工地代表，負責合同履行，并按合同要求組織施工，保質保量地按期完成施工任務。

　　3. 負責施工現場的安全，嚴防火災、佩證上崗、文明施工，并防止施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發生而影響他人。萬一發生，必需盡快負責修復或賠償。

　　4. 嚴格履行合同，實行信譽工期，如果因延遲完工，如脫料、窩工或借故誘使甲方墊資，舉查后均按違約處。

　　5. 在裝潢施工范圍內承擔保修責任，保修期自工程竣工甲方驗收入合格之日算起，為12個月。

　　第七條：材料供應

　　1. 乙方須嚴格按照國家有關價格條例規定，對本合同中所用材料一律實行明碼標價。甲方所提供的材料均應用于本合同規定的裝潢工程，非經甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。

　　2. 乙方提供的材料、設備如不符合質量要求，或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責。

　　3. 甲方負責采購供應的材料、設備，應該是符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場。如延期到達，施工期順延，并按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計金額的10%作為管理費支付給乙方。材料經乙方驗收后，由乙方負責保管，由于保管不當而造成損失，由乙方負責賠償。

　　第八條：工程驗收

　　1. 工程質量驗收，除隱蔽工程需分段驗收外，待工程全部結束后，乙方組織甲方進行竣工驗收。雙方辦理工程結算和移交手續。

　　2. 乙方通知甲方進行工序驗收及竣工驗收后，甲方應在三天內前來驗收，逾期視為甲方自動放棄權利并視為驗收合格，如有問題，甲方自負責任。甲方自行搬進入住，視為驗收合格。

　　3. 甲方如不能在乙方指定時限內前來驗收，應及時通知乙方，另定日期。但甲方應承認工序或工程的竣工日期，并承擔乙方的看管費和相關費用。

　　第九條：付款方式

　　1.合同一經簽訂，甲方即應付100%工程材料款和施工工費的50%;當工期進度過半( 年月日)，甲方即第二次付施工工費的40%。剩余10%尾款待甲方對工程竣工驗收后結算。(注：施工工費包括人工費)

　　甲方付清工程價款，乙方開具統一發

裝修合同篇6

　　委任單位：

　　施工單位：

　　裝飾工程，經雙方充分的在友好協商簽訂本合同書，共同遵守如下：

　　一、工程名稱：

　　二、工程地點：

　　三、工程項目內容：

　　四、工程期限;本工程自年月日至年月日完工。

　　五、工程造價為人民幣：

　　六、付款方式：

　　1、合同簽訂后乙方材料到場，開工兩天，甲方交付乙方工程總額 %預付款。

　　2、開工后，甲方按工程進度，分期支付乙方工程總額 % 預付款，

　　余額在工程驗收合格一次性付清。(以預算書單價為標準，以實際工程量結算)

　　七、材料設備：

　　本工程所需的工程材料由乙方負責采購，及時組織進場，材料設備保管場地由甲方提供，以滿足工程的需要和有一個好的保管場所。施工中產生的垃圾及廢料由施工方負責清理。

　　八、工程施工：

　　1、乙方必須嚴格按設計圖紙進行施工，如有違反，甲方有權提出停工或返工，所造成的損失由乙方負責。

　　2、乙方負責裝飾設計、出施工圖紙及材料明細，雙方認可后，該資料作為本合同不可分割的一部份，由于設計缺陷造成追加投資，及方案設計時材料計劃不足需增加的投資由乙方負責。

　　3、施工中甲方提前增改項目，必須事先通知乙方，并雙方簽字附加協議，提出的增改項目對施工所造成的損失和誤工費由甲方負責，工期順延。

　　4、乙方應了解遵守物業管理處有關規定，遵守施工技術規范，因乙方施工中造成人身傷害、設施的損壞，由施工方負責。

　　5、如因乙方不遵守物業管理處有關規定，造成罰款的由乙方負責。

　　九、工程質量：

　　1、本工程以施工圖紙、作法說明、設計變更為質量評定驗收標準。

　　2、由于乙方提供的材料質量不合格而影響工程質量，其返工費用由乙方承擔。

　　3、由于乙方原因造成的無法返工的質量事故，一切后果由乙方負責。

　　4、裝飾工程質量保修一年。

　　十、工程驗收：

　　由乙方發出工程驗收通知，雙方人員到施工現場，按所設計圖紙要求和有關標準對工程進行驗收，驗收后，雙方負責人應在驗收單上簽名認可，如工程未經驗收，甲方提前使用或擅自動用，由此而發生的質量，安全問題由甲方承擔責任并以甲方開始使用日期為竣工驗收日期。

　　十一、違約責任：

　　任何一方違返本合同的條款，所造成的損失，均由違返方負責賠償給守約方。

　　十二、備注：

　　本合同有不詳之處，甲、乙方通過協商補充協議或條款，如本合同甲、乙方發生糾紛，雙方有權向本合同簽字所在地的工商行政管理局的經濟合同仲裁委員會或人民法院提出仲裁或訴訟，按仲裁委員會仲裁或法院判決執行。

　　十三、本合同報價表一式四份，甲、乙方雙方各執兩份，經

　　雙方代表簽字和蓋章

　　后即生效，具有法律效力。

　　甲方單位(蓋章)：乙方單位(蓋章)：嘉音裝飾工程公司

　　代表人：代表人：

　　日期：日期：

　　簽訂合同地點：

　　怎樣與裝飾公司簽訂裝修合同范本，請看本站小編為各位整理的相關介紹：

　　一、合同簽訂前七項原則

　　1、應查看裝飾公司是否有工商營業執照;

　　2、應查看裝飾公司是否具有資質證書;

　　3、應讓裝飾公司先出設計草圖;

　　4、考察裝飾公司用的是否是北京市工商局頒發的裝飾工程施工合同;

　　5、除簽訂合同以外，還需要有第三方認證，如果裝飾公司沒有辦理這方面事情，您可要謹慎;

　　6、審核報價，看一看裝飾公司執行的是否是北京市行業指導價，否則不要輕易簽訂;

　　7、詢問裝飾公司施工期間他們自己是否有質檢員到施工現場巡檢，能否提供質檢記錄。

　　二、合同簽訂時16個基本點

　　首先，我們看到的合同封面是北京市家裝居室裝飾裝修工程施工合同(1999版)，下面要填寫是發包方(甲方)、承包方(乙方)各是誰、資質等級及合同編號，最下面寫的北京市工商行政管理局監制，日期是1999年6月。現在家裝工程統一發的是家裝資質證書，您一定要查看裝飾公司是否具有資質證書。另外提醒您注意，合同必須加蓋施工單位的公章，以保證合同的合法性。

　　合同首頁有使用說明，第一是此合同文本適用于行政區域內的家庭居室裝飾裝修工程;第二是工程承包方(乙方)，應具備工商行政管理部門核發的營業執照，并具有承攬家庭居室裝飾裝修工程的相應資格;第三是甲、乙雙方當事人直接簽訂此合同的，應一式兩份，雙方當事人各執一份;凡在本市各家庭裝飾裝修市場內簽訂此合同的應一式三份(甲、乙雙方及市場有關管理部門各執一份)。

　　合同第一頁是北京市家庭居室裝飾裝修工程施工合同協議條款。您要將合同中的發包發(甲方)、承包方(乙方)寫明，特別是承包方一欄，應寫明裝飾公司的名稱、營業執照號、注冊地址、法定代表人、委托代理人、本工程設計人及施工隊負責人，如果裝飾公司屬掛靠、承包企業的`，“委托代理人”一欄要填寫法人委托的代理人姓名及聯系電話，并請該公司出示由被掛靠單位法人開具的“法人委托書”。

　　1、合同第一條是工程概況，首先是工程地點，一定要填寫詳細;其次是工程承包可采用三種方式，即乙方包工、包全部材料;乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料;乙方包工、甲方包全部材料，采取何種方式完全由甲方決定。其次是工程期限，最后將合同總造價寫清楚。

　　2、合同第二條寫到若本工程實行工程監理，甲方與監理公司另行簽訂《工程監理合同》，并將監理工程師的姓名、單位、聯系方式及監理工程師的職責等通知乙方。

　　3、合同第三條是施工圖紙。合同中規定了兩種方式，第一是甲方自行設計并提供施工圖紙。

　　4、合同第四條規定了甲方的工作，即您的施工地要具備施工的條件。

　　5、第五條規定了乙方應做的工作，即避免野蠻裝修。

　　6、第六條是工程變更。

　　7、合同第七條是材料供應。第一按合同約定由甲方提供的材料，甲方應在材料到施工現場前通知乙方，雙方共同驗收并辦理交接手續;第二按合同約定由乙方提供的材料，乙方應在材料到施工現場前通知甲方，雙方共同驗收。

　　8、合同第八條硬性規定了工期延誤的解決方法。

　　9、合同第九條是雙方約定本工程施工質量按照XX年3月1日執行的《北京市家庭裝飾工程質量驗收規定》。

　　10、合同第十條是雙方約定在施工過程中分幾個階段對工程質量進行驗收，合格的填寫是：第一階段是即主要材料進場時驗收;第二階段是隱蔽工程結束后進行驗收;第三階段即工程全部結束，驗收合格用戶簽字，結算完畢，進入保修去現場驗收即可。乙方應提前兩天通知甲方參加驗收，階段驗收后，應填寫工程驗收單。

　　11、合同第十一條是幾種工程款支付方式，一種是開工前先付60%，然后在工程進度過半后，將其余的40%繳付給該公司所屬的家裝交易市場合同認證處，再由市場根據工程進度和質量付給裝飾公司。另一種是分三次付款，您可按開工前三日付60%、工程進度過半付35%、驗收合格后付5%來安排。

　　12、合同第十二條是違約責任，其中規定合同雙方當事人中的任一方因未履行合同的約定或違反國家法律、法規及有關政策規定，受到罰款或給對方造成經濟損失均由責任方承擔責任，并賠償給對方造成的經濟損失。一定要認真填寫，出了問題，全靠它的約定賠償您的損失。

　　13、合同第十三條是合同爭議的解決方式，首先您可以填向裝飾公司所在的市場的管理部門申請解決，解決不了，可到所區消協或北京市建筑裝飾協會家裝委員會調解，實在解決不了，可向當地(區或縣)人民法院起訴，由法院裁決。

　　14、合同第十四條是幾項具體的規定，涉及到垃圾清理費、施工期間及工程竣工驗收后鑰匙的保管及更換、施工期間乙方每天的工作時間等等。

　　15、合同第十五條是附則，其中規定合同必須經雙方簽字(蓋章)后才能生效;本合同簽訂后工程不得轉包;甲、乙雙方直接簽訂合同的，本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份。

　　16、其他約定條款。雙方把保護自己的利益方面填寫得越詳細越好，這樣可以約束雙方、可以避免許多糾紛的發生及發生糾紛后解決起來非常容易。另外，約定的條款在雙方認可的情況下市場還要加蓋合同認證專用章，代表市場已經認可了雙方簽字的約定條款。

　　三、簽訂裝修合同注意事項：

　　1、選擇正規的家裝公司，簽訂合同之前，業主應先審查裝飾公司的手續是否齊全。

　　2、參觀裝飾公司正在施工的裝修現場，檢查工地施工工藝以及工人的素質goodfeel，還應該著重檢查施工工地的管理、衛生和防火情況。

　　3、對裝飾公司提供的設計方案要有詳細的設計樣圖。預算報價，客戶應該嚴格審定，如有可能找相關專家咨詢。如果委托裝飾公司選擇建材的話，裝飾公司一般會提供預選的材料樣品，客戶應該保存以便日后檢查對照。

　　4、在簽訂合同時，應詳細注明施工工期、幾次驗收程序(包括材料、隱蔽工程、局部和整體驗收等)、詳細制作過程的說明、甲乙雙方各自提供的材料的明細表和日期等圖行天下，同時還應約定好違約金的賠付比例。在約定裝修的材料標準時，一定要非常細致，包括外墻、內墻、頂棚、地面、廚房、衛生間、陽臺等，每個部位使用材料的品牌、型號都要清楚標明，不能籠統地用“國內名牌”、“國際名牌”之類的字眼。

　　5、驗收方式可在合同上約定由政府質檢站來驗收，這樣你就可以不為請質檢站而另付費用。

　　6、合同要由法定代表人簽訂焦點房地產網，如有委托代理人的，需要復印委托書，同時向裝飾公司索要工商執照的復印件和資質證明的復印件，這兩個復印件都應該加蓋公司章，還要索要項目經理和工程負責人的身份證復印件或公司正式職工的工作證復印件以及聯系電話。

　　7、交付的工程款要由業主親自交到公司財務，并索要建筑安裝專用發票，盡量防止出現其他人代收工程款的情況。

　　8、工程完工后不同的項目有不同的保修期網絡超女，客戶可依具體情況與公司商議，保留原證件或扣留部分工程款作為裝修的質量保證金。

　　9、上述裝修合同有三種形式：即承包人包工包料，部分包料，承包人包工、住戶自己包料，在裝修中還應注意以下幾種情況，裝修公司包料的，要向其索要購買的材料明細表、合格證、發票;業主自己包料的，選用的材料必須符合國家標準，有質量檢驗合格證明、有中文標志的產品名稱、規格、型號、生產廠廠名、廠址等焦點房地產網，禁止使用國家明令淘汰的裝修材料。

　　10、另外，在裝修工程竣工后，空氣質量應符合國家標準，檢測不合格的，如屬承包人的責任，承包人應返工，并承擔相應損失。

　　11、預算項目變更時，雙方應該重新簽訂協議。

【【推薦】裝修合同匯總6篇】相關文章：