維修合同

時(shí)間：2022-07-04 19:09:01 維修合同我要投稿

實(shí)用的維修合同模板集錦五篇

　　隨著法律觀念的深入人心，合同的使用頻率呈上升趨勢(shì)，簽訂合同能夠較為有效的約束違約行為。合同有不同的類(lèi)型，當(dāng)然也有不同的目的，以下是小編整理的維修合同5篇，歡迎大家借鑒與參考，希望對(duì)大家有所幫助。

實(shí)用的維修合同模板集錦五篇

維修合同篇1

　　合同編號(hào)：___________

　　甲方(定作人)：_________________

　　法定住址：_______________________

　　法定代表人：_____________________

　　職務(wù)：___________________________

　　委托代理人：_____________________

　　身份證號(hào)碼：_____________________

　　通訊地址：_______________________

　　郵政編碼：_______________________

　　聯(lián)系人：_________________________

　　電話：___________________________

　　傳真：___________________________

　　帳號(hào)：___________________________

　　電子信箱：_______________________

　　乙方(承攬人)：_________________

　　法定住址：_______________________

　　法定代表人：_____________________

　　職務(wù)：___________________________

　　委托代理人：_____________________

　　身份證號(hào)碼：_____________________

　　通訊地址：_______________________

　　郵政編碼：_______________________

　　聯(lián)系人：_________________________

　　電話：___________________________

　　傳真：___________________________

　　帳號(hào)：___________________________

　　電子信箱：_______________________

　　雙方本著互惠互利的原則，通過(guò)友好協(xié)商簽定以下_________修繕協(xié)議：

　　第一條修繕修理項(xiàng)目、數(shù)量、報(bào)酬

　　修繕修理項(xiàng)目及內(nèi)容計(jì)量單位數(shù)量或工作量報(bào)酬

　　單價(jià)金額

　　合計(jì)人民幣金額(大寫(xiě)):

　　(注：空格如不夠用，可以另接)

　　第二條定作人保證其有權(quán)對(duì)上述_________進(jìn)行修繕。

　　第三條承攬人保證其具修繕的資格證照，有權(quán)從事修繕的企業(yè)。

　　第四條材料

　　材料名稱(chēng)商標(biāo)生產(chǎn)廠家規(guī)格型號(hào)計(jì)量單位數(shù)量質(zhì)量提供人交付日期消耗定額單價(jià)價(jià)款

　　(注：空格如不夠用，可以另接)

　　第五條檢驗(yàn)

　　1.定作人檢驗(yàn)承攬人提供材料的標(biāo)準(zhǔn)：_________、方法：_________、時(shí)間：_________、地點(diǎn)：________________

　　2.承攬人檢驗(yàn)定作人提供材料的標(biāo)準(zhǔn)：_________、方法：_________、時(shí)間：_________、地點(diǎn)：________________

　　第六條修繕修理時(shí)間

　　從_________年_________月_________日到_________年_________月_________日

　　第七條質(zhì)量要求

　　修繕修理項(xiàng)目應(yīng)符合_________的規(guī)定和要求，具體的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求包括：________________

　　第八條資料提供

　　1.定作人于_________時(shí)間，以_________的方式向承攬人提供以下技術(shù)資料、圖紙：____________。

　　2.承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的，應(yīng)在____日向定作人提出書(shū)面異議。定作人應(yīng)在收到書(shū)面異議后的_____日內(nèi)答復(fù)。

　　第九條轉(zhuǎn)包

　　1.定作人(是/否)同意將定作物的主要工作交由第三人完成;可以交由第三人完成的工作包括：_________________。

　　2.承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的，應(yīng)當(dāng)就該第三人完成的工作成果向定作人負(fù)責(zé)。

　　3.雙方必須在得到對(duì)方書(shū)面批準(zhǔn)后，雇傭第三方執(zhí)行承攬人在本協(xié)議中的有關(guān)義務(wù)，否則，未被通知方有權(quán)單方面停止此協(xié)議的執(zhí)行。

　　4.承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應(yīng)當(dāng)就該第三人完成的工作成果向定作人負(fù)責(zé)。

　　第十條保密

　　承攬人應(yīng)當(dāng)就以下方面保守秘密，未經(jīng)定作人許可，不得留存復(fù)制品或者技術(shù)資料。具體包括：

　　1.雙方同意在本合同執(zhí)行過(guò)程中了解到的與雙方有關(guān)的內(nèi)容及數(shù)據(jù)或信息確認(rèn)為機(jī)密。

　　2.雙方負(fù)責(zé)確保其雇員和受雇第三方應(yīng)嚴(yán)格遵守保密義務(wù)。

　　3.定作人對(duì)其專(zhuān)有機(jī)密信息自行負(fù)責(zé)。

　　第十一條中途變更的后果

　　定作人中途變更承攬工作的要求，造成承攬人損失的，應(yīng)當(dāng)賠償損失。

　　第十二條協(xié)助

　　1.承攬工作中定作人應(yīng)對(duì)承攬人提供以下協(xié)助：__________________，并滿足以下要求：__________________。

　　2.定作人不履行協(xié)助義務(wù)致使承攬工作不能完成的，承攬人可以催告定作人在____天內(nèi)履行協(xié)助義務(wù)，并可以順延履行期限。

　　3.定作人逾期不履行協(xié)助義務(wù)的，承攬人可以解除合同。

　　第十三條監(jiān)督

　　承攬人在工作期間，應(yīng)當(dāng)接受定作人必要的監(jiān)督檢驗(yàn)，但定作人不得因監(jiān)督檢驗(yàn)妨礙承攬人的正常工作。

　　第十四條保管義務(wù)

　　承攬人應(yīng)當(dāng)妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的，承攬人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)損害賠償責(zé)任。

　　第十五條更換部件：

　　1.部件更換可能會(huì)影響_________的功能、性能，承攬人要在與定作人協(xié)商認(rèn)同后進(jìn)行。

　　2.定作人為承攬人提供的更換部件必須保證為與設(shè)備同品牌原裝部件，如有特殊情況，承攬人人需在與定作人協(xié)商認(rèn)同后更換與原部件應(yīng)用功能與技術(shù)指標(biāo)相近的部件。

　　3.更換部件的費(fèi)用由定作人承擔(dān)，承攬人有義務(wù)提供部件的報(bào)價(jià)，供定作人參考確認(rèn)，報(bào)價(jià)中的部件價(jià)格不得高于設(shè)備的生產(chǎn)商在_________市授權(quán)的維修(服務(wù))中心提供的部件價(jià)格。定作人可以在經(jīng)承攬人書(shū)面確認(rèn)的第三家(設(shè)備供應(yīng)商或直接代理商)處購(gòu)買(mǎi)部件。

　　4.承攬人未經(jīng)定作人同意不應(yīng)自行更換或雇傭未經(jīng)定作人書(shū)面同意的第三方更換或拆卸部件。

　　第十六條交付

　　修繕修理項(xiàng)目完工后，交付時(shí)間：_________，交付方式：__________________，交付地點(diǎn)：__________________。

　　第十七條驗(yàn)收

　　1.雙方約定由_________來(lái)進(jìn)行本次修繕的驗(yàn)收工作，并向其支付規(guī)定報(bào)酬_________元。該部分費(fèi)用由定作人來(lái)負(fù)擔(dān)。

　　2.修繕修理項(xiàng)目檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)________________，具體驗(yàn)收時(shí)間為：________________

　　第十八條修繕費(fèi)用

　　本次修繕的費(fèi)用為_(kāi)_______元，定作人在______年______月______日前向承攬人預(yù)付材料款(大寫(xiě))________________元，在本次修繕結(jié)束并經(jīng)驗(yàn)收合格后_________日內(nèi)將尾款_________元全部付清。

　　第十九條結(jié)算方式

　　報(bào)酬與材料費(fèi)的結(jié)算方式為：________________________________

　　第二十條保修

　　設(shè)備修復(fù)后，對(duì)于該設(shè)備的同一故障，承攬人提供_________個(gè)月的保修。

　　但下列情況不屬保修范圍：

　　1.他人擅自拆裝或操作失誤造成的損壞;

　　2.使用假冒或偽劣消耗材料造成的故障和損傷;

　　3.因天災(zāi)、人災(zāi)等不可抗力的因素引起的損壞;

　　4.因未經(jīng)承攬人同意或雇傭第三方修理而引起的損壞。

　　第二十一條合同的變更

　　本合同履行期間，發(fā)生特殊情況時(shí)，任何一方需變更本合同的，要求變更一方應(yīng)及時(shí)書(shū)面通知對(duì)方，征得對(duì)方同意后，雙方在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)(書(shū)面通知發(fā)出_________天內(nèi))簽訂書(shū)面變更協(xié)議，該協(xié)議將成為合同不可分割的部分。未經(jīng)雙方簽署書(shū)面文件，任何一方無(wú)權(quán)變更本合同，否則，由此造成對(duì)方的經(jīng)濟(jì)損失，由責(zé)任方承擔(dān)。

　　第二十二條合同的終止

　　如果發(fā)生下列情況，各方有權(quán)單方面立即終止本協(xié)議。

　　1.在沒(méi)有特殊原因的情況下，雙方有一方未能履行本合同的義務(wù)。

　　2.未經(jīng)定作人同意而私自更換部件。

　　3.更換部件時(shí)，未經(jīng)定作人同意私自更換非原裝品牌/或假冒偽劣的部件產(chǎn)品，承攬人退還定作人所付的部件費(fèi)用，并免費(fèi)更換原品牌部件，如果造成設(shè)備損壞，承攬人要按市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行賠償。

　　4.未經(jīng)承攬人同意而拖欠承攬人貨款。

　　第二十三條合同的轉(zhuǎn)讓

　　除合同中另有規(guī)定外或經(jīng)雙方協(xié)商同意外，本合同所規(guī)定雙方的任何權(quán)利和義務(wù)，任何一方在未經(jīng)征得另一方書(shū)面同意之前，不得轉(zhuǎn)讓給第三者。任何轉(zhuǎn)讓?zhuān)唇?jīng)另一方書(shū)面明確同意，均屬無(wú)效。

　　第二十四條聲明及保證

　　定作人：

　　1.定作人保證其有權(quán)簽署并有能力履行本合同。

　　2.在簽署本合同時(shí)，任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對(duì)定作人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

　　承攬人：

　　1.承攬人保證其有權(quán)簽署并有能力履行本合同。

　　2.在簽署本合同時(shí)，任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對(duì)承攬人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

　　第二十五條通知

　　1.根據(jù)本合同需要一方向另一方發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來(lái)及與本合同有關(guān)的通知和要求等，必須用書(shū)面形式，可采用_________(書(shū)信、傳真、電報(bào)、當(dāng)面送交等)方式傳遞。以上方式無(wú)法送達(dá)的，方可采取公告送達(dá)的方式。

　　2.各方通訊地址如下：_________________________________________________________。

　　3.一方變更通知或通訊地址，應(yīng)自變更之日起____日內(nèi)，以書(shū)面形式通知對(duì)方;否則，由未通知方承擔(dān)由此而引起的相關(guān)責(zé)任。

　　第二十六條爭(zhēng)議的處理

　　1.本合同受中華人民共和國(guó)法律管轄并按其進(jìn)行解釋。

　　2.本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，也可由有關(guān)部門(mén)調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第____種方式解決

　　(1)提交_________仲裁委員會(huì)仲裁;

　　(2)依法向人民法院起訴。

　　第二十七條不可抗力

　　1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務(wù)，該義務(wù)的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應(yīng)予中止。

　　2.聲稱(chēng)受到不可抗力事件影響的一方應(yīng)盡可能在最短的時(shí)間內(nèi)通過(guò)書(shū)面形式將不可抗力事件的發(fā)生通知另一方，并在該不可抗力事件發(fā)生后_____日內(nèi)向另一方提供關(guān)于此種不可抗力事件及其持續(xù)時(shí)間的適當(dāng)證據(jù)及合同不能履行或者需要延期履行的書(shū)面資料。聲稱(chēng)不可抗力事件導(dǎo)致其對(duì)本合同的履行在客觀上成為不可能或不實(shí)際的一方，有責(zé)任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響

　　3.不可抗力事件發(fā)生時(shí)，雙方應(yīng)立即通過(guò)友好協(xié)商決定如何執(zhí)行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后，雙方須立即恢復(fù)履行各自在本合同項(xiàng)下的各項(xiàng)義務(wù)。如不可抗力及其影響無(wú)法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續(xù)履行合同的能力，則雙方可協(xié)商解除合同或暫時(shí)延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無(wú)須為此承擔(dān)責(zé)任。當(dāng)事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的，不能免除責(zé)任。

　　4.本合同所稱(chēng)“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的，無(wú)法預(yù)料或即使可預(yù)料到也不可避免且無(wú)法克服，并于本合同簽訂日之后出現(xiàn)的.，使該方對(duì)本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實(shí)際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災(zāi)害如水災(zāi)、火災(zāi)、旱災(zāi)、臺(tái)風(fēng)、地震，以及社會(huì)事件如戰(zhàn)爭(zhēng)(不論曾否宣戰(zhàn))、動(dòng)亂、罷工，政府行為或法律規(guī)定等。

　　第二十八條合同的解釋

　　本合同未盡事宜或條款內(nèi)容不明確，合同雙方當(dāng)事人可以根據(jù)本合同的原則、合同的目的、交易習(xí)慣及關(guān)聯(lián)條款的內(nèi)容，按照通常理解對(duì)本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相抵觸。

　　第二十九條補(bǔ)充與附件

　　本合同未盡事宜，依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，雙方可以達(dá)成書(shū)面補(bǔ)充合同。本合同的附件和補(bǔ)充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

　　第三十條合同的效力

　　本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋單位公章或合同專(zhuān)用章之日起生效。

　　有效期為_(kāi)______年，自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。

　　本合同正本一式_________份，雙方各執(zhí)_________份，具有同等法律效力。

　　定作人(蓋章)：____________ 承攬人(蓋章)：____________

　　法定代表人(簽字)：________ 法定代表人(簽字)：________

　　委托代理人(簽字)：________ 委托代理人(簽字)：________

　　簽訂地點(diǎn)：__________________ 簽訂地點(diǎn)：__________________

　　_________年____月_________日 _________年____月_________日

維修合同篇2

　　甲方：

　　乙方：

　　第一條加工物、數(shù)量、報(bào)酬、交貨期限

　　第二條乙方對(duì)甲方提供的材料的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、時(shí)間及提出異議的期限：無(wú)

　　第三條加工物的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求：按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收

　　第四條乙方對(duì)定作物質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限及條件：自最終驗(yàn)收合格之日起，保修期一年，如果在質(zhì)保期內(nèi)出現(xiàn)故障，乙方負(fù)責(zé)在收到甲方通知（包括電話、傳真、特快、信件等）兩日內(nèi)進(jìn)行調(diào)換或修理，由此發(fā)生的費(fèi)用均由乙方承擔(dān)。如乙方未按約定期限履行或拒絕履行上述保修義務(wù)，則應(yīng)支付滯納金，日滯納金數(shù)額為合同總價(jià)款的0.05%，兩次修復(fù)仍不能解決問(wèn)題的，甲方有權(quán)解除合同，收回合同價(jià)款，并由乙方承擔(dān)由此而引起的一切損失。

　　第五條加工物的包裝及運(yùn)輸費(fèi)：由乙方承擔(dān)，包裝物不回收。

　　第六條甲方提供技術(shù)資料、圖紙的時(shí)間、辦公及保密要求：甲方提供的圖紙或樣品、技術(shù)資料乙方必須嚴(yán)格保密，對(duì)由于乙方造成的技術(shù)資料、樣品、圖紙等資料的泄密而引起的一切損失由乙方全部承擔(dān)。

　　第七條乙方發(fā)現(xiàn)甲方提供的圖紙或樣品、技術(shù)要求不合理的，在壹日內(nèi)向甲方提出書(shū)面異議。甲方應(yīng)在收到書(shū)面異議后的壹個(gè)工作日內(nèi)答復(fù)。

　　第八條甲方不允許第三人完成加工物的主要工作。

　　第九條加工物的交付方式及地點(diǎn)：乙方按照甲方通知現(xiàn)場(chǎng)維修。

　　第十條加工物的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、方法、費(fèi)用、地點(diǎn)及期限：檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)：

　　1、根據(jù)第一條、第三條內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收。并由乙方負(fù)責(zé)設(shè)備安裝、設(shè)備調(diào)試；并出具驗(yàn)收合格報(bào)告。

　　2、檢驗(yàn)地點(diǎn)：甲方現(xiàn)場(chǎng)

　　3、檢驗(yàn)期限：年月日。

　　第十一條報(bào)酬的結(jié)算方式及期限：每次維修任務(wù)完成，雙方對(duì)每次維修工程進(jìn)行驗(yàn)收確認(rèn)、核實(shí)工作量，每半年結(jié)算一次，乙方提供發(fā)票，驗(yàn)收合格支付合同價(jià)款90%，余款質(zhì)保期滿無(wú)質(zhì)量問(wèn)題一次付清。

　　第十二條甲方在合同簽訂日起無(wú)日內(nèi)交付定金無(wú)。（人民幣大寫(xiě)）。

　　第十三條本合同解除的條件：雙方協(xié)商。

　　第十四條違約責(zé)任：

　　①乙方交付的維修物不能正常使用或驗(yàn)收不合格，甲方有權(quán)要求在規(guī)定期限內(nèi)重新維修，乙方承擔(dān)返工費(fèi)用

　　②在質(zhì)保期內(nèi)乙方承擔(dān)因加工物質(zhì)量問(wèn)題給使用方造成的一切損失。

　　③乙方必須在約定期限內(nèi)交貨，否則每拖延一天向甲方支付違約金合同價(jià)款1%。

　　第十五條合同爭(zhēng)議的解決方式：本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決；協(xié)商不成的，依法向東營(yíng)市有管轄權(quán)的人民法院起訴。

　　第十六條本合同一式四份，雙方各執(zhí)二份，自雙方簽字蓋章之日起生效。

　　第十七條其他約定事項(xiàng)：本合同有效期年月日至年月日。

　　甲方（公章）：_________

　　法定代表人（簽字）：_________

　　_________年____月____日

　　乙方（公章）：_________

　　法定代表人（簽字）：_________

　　_________年____月____日

維修合同篇3

　　甲方：(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)乙方：(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)

　　一、工程概況

　　1、工程名稱(chēng)：蓬安縣房地產(chǎn)管理局樓號(hào)辦公室維修

　　2、工程地點(diǎn)：蓬安縣房管局

　　3、合同工期：開(kāi)工日年月日，竣工日年月日，該工期包括法定節(jié)假日、交叉施工、配合施工的等待時(shí)間。因天氣或其它因素影響施工，經(jīng)甲方確認(rèn)同意后乙方可以適當(dāng)延長(zhǎng)工期。

　　二、工程服務(wù)形式

　　包工、包料、包工期、包質(zhì)量。

　　三、工程總價(jià)

　　暫定為人民幣萬(wàn)元(最終以甲、乙雙方確認(rèn)的維修清單為準(zhǔn))。

　　四、結(jié)算方式

　　工程完工驗(yàn)收合格后付清全部工程款。

　　五、保修

　　1、自乙方維修工程完工后，乙方須對(duì)全部工程承擔(dān)保修責(zé)任，保修期為年，自工程竣工驗(yàn)收合格并交付甲方之日起計(jì)算。

　　2、在保修期內(nèi)，乙方應(yīng)定期對(duì)施工工程進(jìn)行巡訪，做好回訪記錄，并對(duì)存在隱患的質(zhì)量問(wèn)題，予以及時(shí)解決。乙方現(xiàn)預(yù)留保修負(fù)責(zé)人的書(shū)面通信地址和電話，以便通知乙方進(jìn)行維修。

　　六、違約責(zé)任

　　1、乙方逾期開(kāi)工、逾期竣工或逾期履行其他義務(wù)的，每逾期一日，均應(yīng)當(dāng)向甲方承擔(dān)暫定工程總造價(jià)‰的違約金，任何一項(xiàng)逾期達(dá)七日或累計(jì)出現(xiàn)三次以上(含三次)遲延履行的，甲方有權(quán)解除合同，乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)因此而造成的甲方的一切損失(包括甲方因此向第三方支付的賠償金、違約金)。

　　2、乙方未經(jīng)甲方許可停工達(dá)兩日(含兩日)以上的，甲方有權(quán)解除合同，乙方并應(yīng)當(dāng)無(wú)條件于兩日內(nèi)退場(chǎng)，雙方于乙方退場(chǎng)后結(jié)算。

　　3、乙方違反本合同其他任何一項(xiàng)義務(wù)，經(jīng)甲方通知其限期改正，期滿后仍未改正的，甲方有權(quán)解除本合同，乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)因此而造成的甲方的一切損失。

　　4、對(duì)乙方故意或疏忽導(dǎo)致的材料和施工工藝不符合技術(shù)規(guī)范及環(huán)保要求引起的工程質(zhì)量問(wèn)題，或與合同約定不符的，無(wú)論工程是否已驗(yàn)收合格、交付使用以及是否超過(guò)保修期，均自甲方或業(yè)主知道之日起兩年內(nèi)享有對(duì)乙方的索賠追償權(quán)利。

　　5、未經(jīng)甲方書(shū)面同意，乙方不得將本合同項(xiàng)下的權(quán)利、義務(wù)轉(zhuǎn)讓他人，否則，甲方有權(quán)解除合同。

　　6、乙方維修過(guò)的部位所出現(xiàn)的工程質(zhì)量問(wèn)題在未解決前，甲方有權(quán)拒絕支付任何款項(xiàng)。

　　7、凡因乙方原因?qū)е卤竞贤獬模曳綉?yīng)承擔(dān)合同暫定價(jià)款10%的違約賠償金，如該違約賠償金不足以彌補(bǔ)甲方所受到的損失的(包括甲方因此向第三方支付的賠償金、違約金)，乙方還應(yīng)賠償甲方所受到的損失。

　　七、安全施工

　　乙方按有關(guān)規(guī)定采取嚴(yán)格的施工安全措施，承擔(dān)由于自身安全措施不力造成的事故責(zé)任和因此發(fā)生的費(fèi)用及后果，乙方施工人員的人身安全由乙方負(fù)責(zé)。乙方應(yīng)為施工人員購(gòu)買(mǎi)人身意外傷害險(xiǎn)及與工程施工有關(guān)的一切保險(xiǎn)。凡在施工過(guò)程中發(fā)生安全責(zé)任事故或其他責(zé)任事故，均由乙方承擔(dān)責(zé)任。

　　八、施工責(zé)任

　　1、甲方在乙方施工中為乙方提供水、電等便利，并負(fù)責(zé)同住戶及下屬有關(guān)部門(mén)協(xié)調(diào)。乙方按施工工藝要求施工。

　　2、乙方在施工中要保護(hù)好單位的方磚步道、花草樹(shù)木，不能損壞。

　　3、工程竣工驗(yàn)收合格且交付使用前乙方負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的一切設(shè)施和工程成品、半成品進(jìn)行保護(hù)并承擔(dān)費(fèi)用。

　　4、乙方維修時(shí)必須每天將垃圾集中在甲方的指定地點(diǎn)，保持施工現(xiàn)場(chǎng)的清潔，并在甲方要求的時(shí)間內(nèi)清除，竣工前做好衛(wèi)生清掃和處理工作，否則，甲方有權(quán)委托他人清理，所發(fā)生的費(fèi)用由甲方在應(yīng)付給乙方的工程款中扣除。

　　5、在施工中隨時(shí)接受甲方代表及其委派人員的質(zhì)量檢查、檢驗(yàn)及監(jiān)督，為檢查、檢驗(yàn)、監(jiān)督提供便利條件，并按甲方代表及其委派人員的要求返工、修改，承擔(dān)因自身原因?qū)е路倒ぁ⑿薷牡馁M(fèi)用。

　　6、本合同約定的維修工程必須由乙方自行完成，未經(jīng)甲方同意，乙方不得將該工程擅自分包、轉(zhuǎn)包或交由其他任何第三人完成，否則，甲方有權(quán)解除本合同。

　　九、其它

　　1、本合同壹式陸份，甲方執(zhí)肆份，乙方執(zhí)貳份，本合同自甲、乙雙方簽字蓋章之日起生效。

　　2、未盡事宜或合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決。協(xié)商不了，由該維修工程所在地人民法院解決。

　　甲方(簽字)：乙方(簽字)：

　　年月日年月日

維修合同篇4

　　甲方：(發(fā)包方)

　　乙方：(承包方)

　　本著互相信任的原則，就甲方的水電工程達(dá)成以下協(xié)議。

　　第一條工程概況

　　1、裝修施工地點(diǎn)：_____________________________________________

　　2、工期：_________年_______月_______日至________年_______月_______日

　　3、本項(xiàng)工程預(yù)計(jì)費(fèi)用元人民幣。

　　第二條材料供應(yīng)的約定

　　1、甲方提供的材料

　　乙方必須至少提前三天向甲方提出下一工序需要購(gòu)買(mǎi)的材料的清單，并注明所需要材料的數(shù)量。甲方應(yīng)按時(shí)提供乙方需要的材料。

　　甲方負(fù)責(zé)采購(gòu)供應(yīng)的材料應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求的合格產(chǎn)品，并應(yīng)按時(shí)供應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng)，甲乙方應(yīng)辦理交接手續(xù)。乙方如發(fā)現(xiàn)甲方提供的材料有質(zhì)量問(wèn)題或規(guī)格差異，應(yīng)及時(shí)向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失，責(zé)任由甲方承擔(dān)。

　　甲方供應(yīng)的材料按時(shí)抵達(dá)現(xiàn)場(chǎng)后，由乙方負(fù)責(zé)保管，由于保管不當(dāng)造成的損失，由乙方負(fù)責(zé)賠償。

　　2、甲方采購(gòu)供應(yīng)的裝飾材料，均應(yīng)用于本合同規(guī)定的住宅裝飾，非經(jīng)甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定，應(yīng)按挪用材料價(jià)款的雙倍補(bǔ)償給甲方。

　　3、乙方提供的材料

　　乙方供應(yīng)的水電材料甲方應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收，如不符合設(shè)計(jì)、施工要求或規(guī)格有差異，應(yīng)禁止使用。如已使用，對(duì)工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。

　　乙方自帶施工的必須工具(錐子、切割片等)，要保證安全性、良好使用性，乙方自行承擔(dān)工具維修費(fèi)和損耗費(fèi)用。

　　第三條關(guān)于工程質(zhì)量及驗(yàn)收的約定

　　1、本工程應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家《住宅裝飾裝修工程施工規(guī)范》GB50210-20xx及《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》GB50327-20xx并參照《福建省家庭裝飾裝修工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及其他 DB-35/T98》及《上海市家庭裝飾工程質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》

　　2、由于乙方施工技術(shù)差及責(zé)任心不到位等自身原因造成質(zhì)量問(wèn)題，其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān)，工期不變。

　　3、工程竣工：乙方應(yīng)提前兩天通知甲方驗(yàn)收，甲方在接到通知兩日內(nèi)組織驗(yàn)收，并辦理驗(yàn)收手續(xù)。

　　第四條有關(guān)安全生產(chǎn)和防火等的現(xiàn)場(chǎng)管理約定：

　　1、嚴(yán)格遵守規(guī)定的裝飾裝修施工時(shí)間，降低施工噪音，減少環(huán)境污染。處理好由于施工帶來(lái)的擾民問(wèn)題及與周?chē)鷨挝弧⒆舻年P(guān)系。

　　2、未經(jīng)甲方同意及有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)，施工中不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。3、工程竣工未移交甲方之前，負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的一切設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。

　　4、保證裝飾裝修現(xiàn)場(chǎng)的整潔，竣工前做好衛(wèi)生清掃和處理工作。

　　5、負(fù)責(zé)裝飾裝修所產(chǎn)生垃圾的處理工作，每日至少清潔一次。

　　6、乙方如因施工原因需居住在現(xiàn)場(chǎng)，日常用水、用電等必須注意安全，工地發(fā)生工傷由乙方負(fù)責(zé)。

　　7、乙方應(yīng)做好施工材料保管工作，禁止閑雜人等進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)。

　　8、未經(jīng)甲方許可，乙方不得攜帶任何甲供的裝修材料出門(mén)，若發(fā)現(xiàn)偷盜現(xiàn)象按材料價(jià)格加倍賠償。

　　第五條關(guān)于工程價(jià)款、承包內(nèi)容、施工工藝、結(jié)算的約定：

　　1、工程款付款方式：

　　布管驗(yàn)收合格后支付工錢(qián)的50%,水電完工后支付30%,整體竣工驗(yàn)收合格后支付20%

　　2、乙方承包內(nèi)容：

　　1)、水電開(kāi)槽、布線、穿線、埋槽

　　2)、所有水電施工過(guò)程的垃圾清運(yùn)(每天現(xiàn)場(chǎng)整理裝袋)

　　3)、水電施工的穿墻、打孔、切割

　　4)、開(kāi)關(guān)面板安裝

　　5)、小五金、馬桶、的安裝

　　6)、后期燈具的安裝

　　3、工程結(jié)算方式：

　　按實(shí)結(jié)算：

　　總價(jià)結(jié)算：20元/平米(套內(nèi)面積)

　　1、甲方未按合同約定時(shí)間付款的，每逾期一天，甲方向乙方支付伍拾元的違約金。

　　2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付伍拾元違約金。

　　第六條糾紛處理方式：

　　因工程質(zhì)量雙方發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，雙方協(xié)商解決;當(dāng)事人不愿通過(guò)協(xié)商、調(diào)解解決，或協(xié)商、調(diào)解不成時(shí)，可以按照本合同約定向向人民法院提起訴訟。

　　第七條合同的變更和解除：

　　1、合同經(jīng)雙方簽字生效后，雙方必須嚴(yán)格遵守。任何一方需變更合同內(nèi)容，應(yīng)經(jīng)協(xié)商一致后，重新簽訂補(bǔ)充協(xié)議。合同簽訂后施工前，一方如要終止合同，應(yīng)以書(shū)面形式提出，并按合同總價(jià)款 10 %支付違約金，并辦理終止合同手續(xù)。

　　2、施工過(guò)程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書(shū)面形式提出，經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù)，訂立終止合同協(xié)議，解除本合同。

　　第八條、其它約定：

　　1、雙方同意由第三方監(jiān)理(廈門(mén)全壘打裝修監(jiān)理公司)進(jìn)行協(xié)商工作。

　　在未經(jīng)第三方監(jiān)理(廈門(mén)全壘打裝修監(jiān)理公司)確認(rèn)情況下，甲方有權(quán)不支付乙方相關(guān)費(fèi)用。

　　2、經(jīng)過(guò)第三方監(jiān)理(廈門(mén)全壘打裝修監(jiān)理公司)確認(rèn)，甲方必須按照約定支付乙方相關(guān)費(fèi)用。

　　3、因氣候、停電等不可抗力或不可預(yù)見(jiàn)因素造成的工期延誤，經(jīng)雙方確認(rèn)后可以順延。

　　4、甲方在入住前可以要求乙方5次來(lái)現(xiàn)場(chǎng)配合其他工種的交叉施工，超過(guò)5次部分每次甲方需支付乙方50元/天的勞務(wù)費(fèi)。

　　5、保修期內(nèi)由于乙方

　　的施工和產(chǎn)品造成的質(zhì)量問(wèn)題由乙方免費(fèi)維修，在接到甲方通知后48小時(shí)內(nèi)必須到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)。由于甲方使用不當(dāng)或不可抗力或不可遇見(jiàn)原因造成的問(wèn)題，甲方按實(shí)際發(fā)生費(fèi)用支付乙方維修費(fèi)用。

　　第九條附則

　　(一) 本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效。

　　(二)本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包。

　　(三)本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。

　　(四)合同有效期至_____________________。

　　(五) 水電工程保修伍年，過(guò)了保修期乙方來(lái)維護(hù)甲方應(yīng)支付相應(yīng)費(fèi)用。

　　甲方簽字：乙方簽字(蓋章)：

　　年月日年月日

維修合同篇5

　　發(fā)包方：（簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）承包房：（簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》有關(guān)規(guī)定，遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則，雙方就甲方產(chǎn)品加工車(chē)間房頂維修一事協(xié)商一致，訂立本合同。

　　一、工程內(nèi)容: 乙方負(fù)責(zé)甲方產(chǎn)品加工大線車(chē)間廠房鋼物價(jià)更換及房頂破損石棉瓦的修復(fù)。

　　二、工程質(zhì)量及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：更換、修復(fù)完工后修復(fù)部位不漏雨，與原始屋頂搭接一致。因乙方盲目蠻干、只求速度不按操作規(guī)程施工，造成工程質(zhì)量不合格，甲方有權(quán)要求乙方停工或返工，返工費(fèi)用由乙方承擔(dān)，由此造成的材料費(fèi)和其他經(jīng)濟(jì)損失由乙方賠償。

　　三、工程計(jì)價(jià)：此工程更換的石棉瓦按板材面積計(jì)算，單價(jià)為元 /㎡，施工面積㎡，工程總造價(jià)為元，此價(jià)格不含稅票。

　　四、工期為天。

　　五、雙方責(zé)任：

　　1、甲方責(zé)任：

　　1) 負(fù)責(zé)為乙方提供所需的材料，提供便利的施工條件。

　　2) 負(fù)責(zé)給乙方撥付工程款。

　　2、乙方責(zé)任：

　　1) 嚴(yán)格按照甲方的施工要求施工。

　　2) 強(qiáng)化本施工隊(duì)伍的安全生產(chǎn)教育，所攜帶人員必須購(gòu)買(mǎi)有社會(huì)保

　　險(xiǎn)，嚴(yán)格按操作規(guī)程施工，不亂搭亂拉電路管線，不私自安裝電源插座，不強(qiáng)行、違章施工，嚴(yán)格杜絕一切安全事故的發(fā)生。乙方承擔(dān)此間所發(fā)生的一切安全及其它事故的全部責(zé)任。

　　3) 必須保證充足的施工人員及技術(shù)力量，人數(shù)穩(wěn)定，工作效率高，否則因此而造成的延期交工、工程質(zhì)量等問(wèn)題均由乙方承擔(dān)。

　　4）該工程完工并移交甲方前，乙方應(yīng)保障甲方不承擔(dān)任何因人身傷亡或財(cái)產(chǎn)損失所發(fā)生一切責(zé)任，保障甲方不承擔(dān)任何屬于乙方及其施工人員引起之訴訟、控告、索賠責(zé)任及可能發(fā)生之相關(guān)費(fèi)用。

　　六、付款方式:

　　1) 甲方按乙方所完成之實(shí)際房屋維修的質(zhì)量經(jīng)驗(yàn)收為合格工程后一次性結(jié)算工程款。

　　2)質(zhì)保金：質(zhì)保金按維修工程總造價(jià)的5%扣除，待工程完工并通過(guò)驗(yàn)收3個(gè)月后，據(jù)實(shí)返還。因質(zhì)量原因造成的返修，由乙方負(fù)責(zé)，返修費(fèi)用由乙方承擔(dān)。工程保修期間，乙方應(yīng)在收到甲方書(shū)面通知10日內(nèi)派人修理，否則甲方可委托其他單位或人員修理，其費(fèi)用由甲方在乙方質(zhì)保金內(nèi)扣除，不足部分由乙方支付。

　　七、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，未盡事宜另行協(xié)商解決，本合同自簽訂之日起即生效。

　　甲方：乙方：

　　甲方代表：乙方代表：

　　聯(lián)系電話：聯(lián)系電話：

　　20xx年8月日

【維修合同】相關(guān)文章：

維修的合同06-23

維修合同怎么寫(xiě) 維修合同范本11-24

屋面維修合同06-14

維修合同的范本03-29

空調(diào)維修合同06-23

電梯維修合同06-18