維修合同

時間：2022-06-25 15:10:33 維修合同我要投稿

實用的維修合同模板集錦8篇

　　隨著法律觀念的日漸普及，合同起到的作用越來越大，簽訂合同也是避免爭端的最好方式之一。那么一般合同是怎么起草的呢？以下是小編收集整理的維修合同8篇，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

實用的維修合同模板集錦8篇

維修合同篇1

　　發包方：（以下簡稱甲方）

　　承包方：（以下簡稱乙方）

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本維修工程項目協商一致，訂立本合同。

　　一、工程概況：

　　1、工程名稱：市政設計院外墻防水維修工程

　　2、工程地址：*****

　　3、工程造價：本工程采用包干價，人民幣**********（￥115000。00元）。

　　二、工程承包范圍及工程內容：

　　1、工程范圍：外墻防水、屋面防水及內墻粉刷等

　　2、工程量：維修面積約2466。24㎡，墻面空調孔105處。

　　三、合同工期：

　　1、開工日期：20xx年月日。

　　2、竣工日期：20xx年月日。

　　3、合同總工期為30日歷天（雨期順延）。

　　四、質量標準

　　工程質量全部達到國家相關工程驗收合格標準。

　　五、付款方式：

　　乙方材料進場，甲方支付總工程款的40%；工程全部完工經甲方組織驗收合格后，付至總工程款的95%，余下5%工程款作為質保金一年后付清。

　　六、甲方的權利與責任：

　　1、在施工中甲方有權就施工中發現的問題要求乙方進行處理或返工。

　　2、對乙方拒不執行甲方就施工中發現的質量問題而提出的改正意見，甲方有權責令乙方停工并進行經濟處罰，直至更換施工隊伍。

　　3、甲方有權督促乙方進行安全施工，對不符合安全要求的設備、設施及違反安全操作規程的行為有制止的權利，直至乙方整改為止。

　　4、提供相關協調減少干擾，方便乙方組織施工。

　　5、按要求及時支付工程款。

　　6、協助乙方聯系相關住所或倉庫，提供必要的施工作業面。

　　七、乙方的權利與責任：

　　1、按甲方要求并按相關施工規范組織施工，保證質量，保證工期。

　　2、服從甲方現場指揮人員的指揮，負責施工范圍內竣工前所有成品保護。

　　3、乙方應按相關施工安全要求組織施工，對施工人員必須進行安全教育并保證施工安全，否則，引起的安全事故責任由乙方全部承擔。

　　4、文明施工，做到工完場清。

　　八、保修條款：

　　本工程質量保修期為五年。質保金在竣工驗收之日起一年后支付。在保修期間內，因施工引起的質量問題，由乙方無條件進行維修或返工，其費用由乙方全部承擔。

　　九、合同爭議的解決：

　　1、如在合同履行期間，雙方對合同的履行出現爭議的，可協商解決，如協商解決不了的，可申請仲裁直至上訴法院。

　　2、雙方未盡事宜，可另行協商補充協議作為合同附件，與合同具同等效力。

　　十、合同的生效：

　　本合同正本二份，甲乙雙方各執一份。

　　本合同從開工之日起生效，至工程保修期結束自動終止。

　　甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________

　　法定代表人（簽字）：_________ 法定代表人（簽字）：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

維修合同篇2

　　甲方：

　　乙方：

　　毛家港鎮農村公路路面維修工程，遵循平等、自愿、公平和誠實守信的原則。通過公開招標，甲方對乙方的施工能力、施工業績、施

　　工信譽審核，符合農村公路維修施工條件。甲方將的路面維修工程承包給乙方施工，工程施工事項甲乙雙方協商達成一致，訂立本合同。

　　一、工程量

　　地點：。

　　二、工程內容

　　1、工程承包范圍：路面維修（路面結構為水泥混凝土路面）、殘缺部分、清縫灌縫。

　　2、在施工中所需的一切人力、物力、機械及其一切直接或間接的設施，均由乙方負責。

　　三、承包方式

　　1、本工程實行單價承包，工程計量以監理檢驗合格并簽認范圍內的實際完成工程量計算。

　　2、工程承包單價為含稅單價，稅款由乙方向有關稅務部門交納。

　　3、工程價款為按招標確定的單價乘以實際完成水泥混凝土路面工程量計算。路面清縫灌縫按長度計算。

　　四、甲方的義務和責任

　　1、甲方負責施工前的施工放樣、全程監督乙方施工。

　　2、協調處理好各村公路維修施工的相關工作。

　　3、甲方有權對不履行合同的施工單位中途終止合同。

　　4、依照約定支付乙方工程款。

　　五、乙方的義務和責任

　　1、服從甲方施工管理，嚴格按照甲方施工前的放樣標準施工。

　　2、固定專業技術人員，負責現場施工、管理、確保安全施工，如發生安全事故一切責任由乙方負責。

　　3、認真組織管理好施工機械，確保工程質量、進度。

　　4、實施和完成本合同工程及其缺陷修復中的一切施工作業。

　　六、質量要求

　　嚴格按照施工程序施工，確保維修路面二年內不得損壞。

　　七、工程開工和完工

　　本工程于20xx年月日至月日完工。

　　八、工程款結算方式

　　本工程實行單價承包。合同單價為水泥混凝土，路面面層元/平方米，清縫、灌縫元/米。后期養生元，工程開工后，甲方先期支付30%工程預付款，待該項工程全部完成后，經甲方有關技術人員會同監理人員驗收符合本項工程所應達到的質量要求后，甲方支付全部工程款項。

　　九、本合同一式三份，甲乙雙方各執一份，存檔一份。

　　甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：

　　代表（簽字）：代表（簽字）：

　　年月日

維修合同篇3

　　甲方：山東華聯礦業股份有限公司

　　乙方：沂源縣南麻電器制修廠

　　甲方在生產過程中所使用的電動機，常因過載或非正常原因而損壞。為了及時解決生產需要電動機的問題和降低維修成本，經甲方與乙方協商一致，達成如下條款：

　　一、甲方有償委托乙方修復部分損壞的電動機；乙方按照甲方要求和電動機維修技術規范修復損壞的電動機。

　　二、維修電動機的費用（含稅），由甲方核實、確定，每個電動機單獨核算，甲方出具電動機維修委托書，按照電動機的型號、規格、功率大小、電壓高低和損壞的程度核算維修費，除特種電機（起重電動機、振動電動機、潛水泵）外，普通低壓交流電動機，按功率大小劃分檔次核算（見附件一），乙方按委托書的要求實施修復，委托書記載的金額作為雙方核算費用的依據（見委托書小樣），維修費中包含乙方的運輸費用。

　　三、乙方必須自接到甲方的維修電話之時起，24小時內趕到甲方現場，運回需要維修電動機，每拖延1小時，乙方向甲方支付違約金100元（違約金甲方有權從維修費中直接扣除）。乙方維修完成后，應當按委托書約定的時間，將已經維修好的電動機運送到甲方指定地點，甲方有關人員驗收入庫。甲方為乙方工作提供必要的協助，如裝車、卸車、組織有關人員及時驗收入庫等。乙方必須保證有好的服務態度，乙方態度極差、怠于維修或無故拖延維修時間，影響甲方使用的，乙方應當承擔違約責任向甲方支付違約金二萬元，違約金不足以賠償甲方損失的，還應賠償甲方損失，違約金及損失額甲方有權從維修費中直接扣除，不足部分乙方另行支付或賠償，違約金的支付不影響乙方繼續履行合同。

　　四、乙方運送維修后的電機時，一并提供實驗合格證書，并附有電動機維修記錄資料，記錄內容包括選用導線、軸承、型號、數量、廠家、浸漆、實驗結果等，乙方未提供實驗合格證書和維修記錄資料的，甲方有權拒收電機，由乙方重新修理并提供上述材料，否則甲方不予支付維修費并沒收質量保證金。

　　五、主要檢修內容和基本要求：

　　1、乙方更換電機配件的，應選用正規品牌、質量合格的導線、軸承、絕緣材料、潤滑油等材料與部件，乙方偷工減料、以次充好、以不合格產品冒充合格產品欺騙甲方的，乙方應當承擔違約責任，向甲方支付違約金二萬元，違約金不足以賠償甲方損失的，還應賠償甲方損失，違約金甲方有權從維修費中直接扣除。

　　2、乙方應當對定、轉子線圈做三遍絕緣浸漆處理，并做24小時恒溫控制的干燥處理。

　　3、乙方應按出廠時電機銘牌標明的軸承型號、規格更換軸承，軸承不得隨意選用，以免給甲方造成不必要的損失，乙方未按銘牌標明的型號、規格更換軸承，給甲方造成損失的，乙方應當賠償甲方損失，損失額甲方有權從維修費中直接扣除，不足部分乙方另行賠償。乙方應按潤滑的技術要求加足潤滑油（脂）。

　　4、電動機維修完成后，乙方應當進行通電實驗（按照電動機維修后的技術規范做以下三種實驗和檢查）：

　　⑴選用電工兆歐表檢查（注意電壓級別）。

　　⑵交流耐壓實驗。

　　⑶直流電阻檢查，（三相不平衡度小于1%）。

　　⑷對10KV高壓電動機或直流電動機還必須做交流耐壓實驗和泄漏電流測量。

　　⑸測定空載電流，檢查軸承溫度和聲音有無異常，并對轉速實測三點速度：50%電壓時轉速n50，100%電壓時轉速n100，110%電壓時轉速n110，確保接線正確，轉速無異常。

　　5、對檢修前缺失的部件，乙方應一并補齊。維修前未缺失的部件，維修后出現丟失或損壞的，乙方應當無償予以補齊、更換或賠償甲方損失，乙方不予補齊、更換或賠償的，甲方有權將損失額從維修費中直接扣除。

　　6、乙方維修后的電動機，質保期為自甲方使用之日起6個月（以甲方確定的實際使用日期為準）；電機入庫時乙方以書面形式填寫維修電機各種參數表，并由甲乙雙方代表簽名，甲方倉庫要建立健全臺帳，登記好備查。乙方維修質量不合格，質保期內所修電機出現二次損壞的，乙方必須進行免費修復，否則質保金和維修費甲方不予支付。在質保期內，若因乙方維修質量不合格，致使甲方發生安全事故或給甲方造成財產損失、人身損害的，乙方應當承擔賠償責任，乙方不予賠償的，甲方有權將損失額從維修費中直接扣除，不足部分乙方另行賠償。維修工期：乙方按照委托書要求執行，如因乙方原因，未按期交付維修電動機的，每拖延一天交付電機，甲方扣維修費的1%。

　　7、維修質量的界定：

　　⑴屬于甲方責任的范圍：A、電源缺相，燒壞電機。B、嚴重過載和堵轉燒壞三相線圈。C、進水破壞絕緣。D、外力因素損壞了電機。E、人為因素加油不當，安裝調整不當損壞了電機。

　　⑵屬于乙方責任的范圍，排除甲方所有原因后，其他所有原因造成的電動機損壞，都屬于乙方責任。

　　（3）責任的確定由甲方組織相關專業人員分析論證，甲方將分析論證結果通知乙方，并以此結果為準。

　　8、其他技術方面的要求，乙方按照電動機檢修、檢驗的行業規范執行。

　　9、若電機無銘牌，乙方負責增設電機參數銘牌。

　　10、乙方未按本條第2款至第9款約定履行的或乙方維修質量不合格的，乙方應當承擔違約責任，并向甲方支付違約金二萬元，違約金不足以賠償甲方損失的，還應賠償甲方損失，違約金甲方有權從維修費中直接扣除，不足部分乙方另行支付。違約金的支付不影響合同的繼續履行。

　　六、結算方式：每月結算一次，乙方出具增值稅發票，甲方入賬，甲方留五千元維修費作為質保金，質保期內乙方及時免費修復的，質保期滿后質保金支付乙方，質保期內乙方不予修復的，質保金甲方不予支付。

　　付款方式：甲方用現金或承兌匯票均可，乙方不得拒收。

　　七、本合同自雙方簽定之日起至20xx年12月30日終止，合同的終止，不影響質保金、違約責任、爭議解決等條款的效力。

　　八、若因甲方客觀情況發生或生產發生變化，甲方有權與乙方解除合同，并不承擔任何責任。本合同未盡事宜，雙方協商解決。因履行本合同發生爭議時，由雙方友好協商解決，協商解決不成的，直接到沂源縣人民法院提起訴訟。

　　九、附件一：電動機維修價格表；

　　附件二：電動機維修委托書小樣；

　　附件三：維修電機技術參數。附件為本合同不可分割部分，與本合同具有同等法律效力。

　　十、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，本合同一式二份，雙方各持一份。

　　甲方：山東華聯礦業股份有限公司（章）

　　委托代理人簽字：

　　乙方：沂源縣南麻電器制修廠（章）

　　法定代表人簽字

　　簽訂日期：

維修合同篇4

　　甲方：

　　乙方：

　　本協議由甲乙雙方磋商同意，甲方為確保弱電智能化系統設備正常使用，委托乙方負責現有弱電智能化系統及周邊設備的維修與保養，經雙方友好協商特簽訂如下維護合約：

　　一、合同期限:

　　合同期限自____年____月____日至____年____月____日止，合同期滿后，雙方可選擇續約或自然解除合約：

　　二、服務內容

　　弱電系統設備定期保養、故障排除,維修保養清單見附件;

　　三、服務要求

　　1、乙方為保障甲方弱電系統的正常運轉，乙方將指定技術人員為甲方服務。

　　2、乙方接到甲方設備故障通知24小時內(特殊情況除外)趕到甲方公司盡快排除故障;

　　3、當甲方系統故障需要更換時，乙方應以最低市場價提供配置，并負責安裝;

　　4、乙方在合同期間內，定期(每月最少提供兩次)上門進行保養維護及優化作業

　　5、若合同以外通知的特殊作業(如新增點位，新增布線)等由乙方另行報價。

　　6、乙方在維護過程中更換設備單次所需配件總價金額未超過100元由乙方負責支付，如在維護過程中更換設備配件單次金額超出100元由甲方另行支付。

　　四、維護費用：

　　甲方弱電系統需維護項目有：監控系統、會議系統、背景音樂系統、停車場管理系統、UPS系統、防雷系統，詳細清單見附件;綜合以上資訊，經甲乙雙方協商同意，乙方每月向甲方收取維護費_(6500.00)陸仟伍佰元整_ __元，周期為12個月，共計柒萬捌仟園整(78000.00 ) 元。

　　五、支付方式：

　　維護費乙方按半年方式收取：合同簽訂后十天內支付總款項的50%即(36000.00元)叁萬陸仟元整元合同到期后十天內支付總款項的50%即 (36000.00元)叁萬陸仟元。

　　六、雙方責任

　　(1)甲方責任

　　1、硬件或軟件發生故障時，甲方應及時通知已方。

　　2、甲方不得隨意拆卸及改變設備的其他連接，不得由第三方介入本合同內的服務;

　　3、甲方不得要求乙方在服務過程當中提供違法服務;

　　4、維護過程中，甲方有重要數據需要保存或處理，應先告之乙方，否則乙方因不知情造成重要數據丟失等不承擔任何責任，由甲方自己承擔。但乙方應盡力為甲方損失的數據或設備進行維修或恢復;如是由于乙方的原因造成甲方設備或數據損壞應由乙方負責維修或恢復，所需費用由乙方承擔。

　　(2)乙方責任

　　1、乙方在維護過程中為甲方的商業數據保密，不可泄露第三方知道;

　　2、乙方在維護過程中需滿足甲方的正當要求，保障弱電系統及其他相關設備的正常運行。

　　七、其他事項

　　本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，具有同等的法律效力，自雙方簽字蓋章后生效。任何一方不得擅自變更或取消。單方面解除或變更本合同承擔全部相關責任。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

維修合同篇5

　　甲方：長沙華志汽車用品有限公司

　　乙方：

　　甲乙雙方經友好協商，就設備維修事宜制定此合同，具體相關條款如下：

　　一、甲方權利義務

　　1) 甲方有權監督乙方按約定提供維修服務。

　　2) 乙方在維修過程中需更換配件或其它維修的，需告知甲方同意。

　　二、乙方的權利義務

　　1) 乙方應向甲

　　方說明收費標準，并保證具備與維修業務相適應的設施和技術力量。

　　2) 乙方維修設備應當國家有關標準、規范，遵守雙方約定，保證維修質量。

　　3) 乙方應當向甲方如實說明維修使用的配件真實質量情況。乙方使用舊配件進行維修時，應當征得甲方同意，并保證安全性能符合國家的有關技術標準。

　　4) 在合同期內，承修所有設備（如繡花機、電車、沖床機、裁床機）出現質量問題的，乙方應當及時返修，合同外的配件費用可經甲方同意報銷。

　　5) 因維修設備出現質量問題給甲方造成人身傷害和財產損失的，乙方應當承擔賠償責任。

　　6) 在維修質量保證期內，承修設備因同一事故或維修項目經兩次維修仍不能正常使用的。乙方應當負責聯系其他維修企業，并承擔相應的維修費用。

　　7) 設備完成維修后，經甲方驗收是否已維修完。

　　四、雙方約定

　　1) 乙方未按時完成維修的，造成甲方生產損失的。應當按照約定標準支付違約金和賠償由此給甲方造成的損失。

　　2) 甲方無正當理由延遲支付維修費用的，乙方有權提起訴訟并要求甲方支付超期違約金，并有權解除合同

　　3) 乙方使用無生產廠名、無廠址、無產品合格證配件的，甲方有權解除合同，并要求乙方賠償由此給甲方帶來的損失。

　　4) 未經甲方同意，乙方擅自將設備維修工作轉托給他人的，甲方有權解除合同，所造成的損失由乙方負責。

　　五、其它條款

　　1) 本合同未盡事宜，雙方可另行協商解決，達成的協議與合同具有同等法律效力，與國家法律、法規有關規定相悖的，按有關規定執行。

　　2) 本合同一式三份，甲方兩份，乙方一份。

　　3) 合同未盡事宜，雙方另行簽訂補充協議。補充協議是合同的組成部分。

　　甲方：（簽字）乙方：（簽字）

維修合同篇6

　　發包人(全稱)：(以下簡稱甲方)

　　承包人(全稱)： (以下簡稱乙方)

　　甲乙雙方根據《中華人民共和國建筑法》、《建設工程質量管理條例》和《房屋建筑工程質量保修辦法》，將寧鄉經濟開發區怡寧新村商住樓及水平安置房的維修承包給乙方并達成如下幾點：

　　一、維修工程內容及要求

　　1、乙方接到甲方或小區物業公司的維修聯系單后，而在條件容許的情況下，1天之內組織人員或設備進行維修，維修完畢邀請甲方和物業公司共同驗收，并形成驗收文件用于結算。

　　2、對已入住的客戶維修，要求維修完畢后要客戶簽字認定。

　　3、承包人不在約定期限內派人維修的，發包人也可以委托他人修理。

　　4、發生緊急搶修事故的，承包人在接到事故通知后，應當立即到達事故現場搶修。

　　二、工程質量保修范圍和內容

　　承包人按相關規定對已維修工程進行保修，在質量保修期內，按照有關法律、法規、規章的管理規定和雙方約定，承擔已維修工程質量保修責任，按建設部《房屋建筑工程質量保修辦法》執行并約定已維修工程(同一位置)的質量保修期如下：

　　1、屋面防水工程、必須有防水要求的衛生間、房屋和外墻面的防滲漏為5年;

　　3、裝修工程為2年;

　　4、電氣管線、給排水管道、設備安裝工程為2年;

　　5、供熱與供冷系統為2個采暖期、供冷期;

　　6、住宅小區內的給排水設施、道路等配套工程為2年;

　　7、其它項目保修期限約定如下：

　　質量保修期自工程驗收合格之日起計算。

　　三、甲乙雙方的權利與義務

　　(一) 甲方的權利與義務

　　1、由甲方工程師共同配合乙方施工，行使合同約定的職權，向乙方發出指令及其簽證，以確保工程的順利進行。

　　2、現場確定施工范圍核實工程量。

　　3、組織相關單位進行驗收，評定質量標準。

　　4、按合同約定的期限支付工程款。

　　5、負責各部門的關系協調。

　　(二) 乙方的權利與義務

　　1、提供相關的施工方案。

　　2、按建筑規范進行施工管理，將嚴格按已定方案及施工操作規范施工，確保工程質量。

　　3、抓好安全生產，嚴防事故發生，因安全事故或責任事故所造成的損失和影響由乙方負責。

　　4每日完工后必須保證環境整潔、干凈。

　　四、維修計價及費用支付

　　維修按每處單獨計價，費用由甲方會同物業參考市場行情進行共同定價，每月匯總后進行結算，預留5%作為質保金，驗收合格一個月復查合格后支付。

　　五、維修費用

　　維修費用由造成質量缺陷的責任方承擔。

　　六、違約責任

　　甲乙雙方務必嚴格履行合同的所有條款，不得違約，否則，

　　另一方有權利追求其違約責任，并處以工程總價款的10%作為違約賠償。

　　下列情況為違約：

　　1、不按規定的方案和質量標準施工，造成質量低劣。

　　2、不能在規定的期限內完成工程任務。

　　3、現場管理混亂，受到有關職能部門的批評處罰。

　　七、本合同一式三份，甲方二份，乙方一份，甲乙雙方簽字或蓋章生效，本項工程全面竣工驗收合格并結清工程款帳目后自行終止。

　　發包人(公章)：承包人(簽字)：

　　法定代表人(簽字)：身份證號碼：

　　委托代理人(簽字)：

　　年月日年月日

維修合同篇7

　　供方:

　　受理編號:

　　需方: 簽訂地點:

　　簽訂時間: 年月日

　　一、供需雙方本著平等互利、協商一致的原則，簽訂本合同，以便共同遵守。

　　二、產品名稱、型號、序號、故障原因、處理方法、收費金額差旅費：上門服務費：合計人民幣金額(大寫)：

　　三、維修方式、維修地點：_____________________________________________

　　四、修復容器的交付方式、地點：_____________________________________________

　　五、需方在按本合同付款后，供方實施維修，在_________日內修復并按第四條中規定的方式寄(送)出。

　　六、容器修復后，對于該容器的同一故障，供方提供三個月的保修。

　　七、合同執行期間，如因故不能履行或需要修改，必須經雙方同意，并另訂合同，方為有效。

　　八、違約責任：按《中華人民共和國合同法》及其它相關規定執行。

　　九、解決合同糾紛的方式：執行本合同發生爭議，由當事人雙方協商解決。協商不成，由_________仲裁委員會仲裁。

　　十、上述條款如有未盡事宜，應以書面補充，_________作為附件。

　　十一、本合同另附件_________張，本合同一式_________份，雙方各執一份，傳真件有效。

維修合同篇8

　　合同編號：___________

　　甲方(定作人)：_________________

　　法定住址：_______________________

　　法定代表人：_____________________

　　職務：___________________________

　　委托代理人：_____________________

　　身份證號碼：_____________________

　　通訊地址：_______________________

　　郵政編碼：_______________________

　　聯系人：_________________________

　　電話：___________________________

　　傳真：___________________________

　　帳號：___________________________

　　電子信箱：_______________________

　　乙方(承攬人)：_________________

　　法定住址：_______________________

　　法定代表人：_____________________

　　職務：___________________________

　　委托代理人：_____________________

　　身份證號碼：_____________________

　　通訊地址：_______________________

　　郵政編碼：_______________________

　　聯系人：_________________________

　　電話：___________________________

　　傳真：___________________________

　　帳號：___________________________

　　電子信箱：_______________________

　　雙方本著互惠互利的原則，通過友好協商簽定以下_________修繕協議：

　　第一條修繕修理項目、數量、報酬

　　修繕修理項目及內容計量單位數量或工作量報酬

　　單價金額

　　合計人民幣金額(大寫):

　　(注：空格如不夠用，可以另接)

　　第二條定作人保證其有權對上述_________進行修繕。

　　第三條承攬人保證其具修繕的資格證照，有權從事修繕的企業。

　　第四條材料

　　材料名稱商標生產廠家規格型號計量單位數量質量提供人交付日期消耗定額單價價款

　　(注：空格如不夠用，可以另接)

　　第五條檢驗

　　1.定作人檢驗承攬人提供材料的標準：_________、方法：_________、時間：_________、地點：________________

　　2.承攬人檢驗定作人提供材料的標準：_________、方法：_________、時間：_________、地點：________________

　　第六條修繕修理時間

　　從_________年_________月_________日到_________年_________月_________日

　　第七條質量要求

　　修繕修理項目應符合_________的'規定和要求，具體的技術標準、質量要求包括：________________

　　第八條資料提供

　　1.定作人于_________時間，以_________的方式向承攬人提供以下技術資料、圖紙：____________。

　　2.承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，應在____日向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的_____日內答復。

　　第九條轉包

　　1.定作人(是/否)同意將定作物的主要工作交由第三人完成;可以交由第三人完成的工作包括：_________________。

　　2.承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。

　　3.雙方必須在得到對方書面批準后，雇傭第三方執行承攬人在本協議中的有關義務，否則，未被通知方有權單方面停止此協議的執行。

　　4.承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。

　　第十條保密

　　承攬人應當就以下方面保守秘密，未經定作人許可，不得留存復制品或者技術資料。具體包括：

　　1.雙方同意在本合同執行過程中了解到的與雙方有關的內容及數據或信息確認為機密。

　　2.雙方負責確保其雇員和受雇第三方應嚴格遵守保密義務。

　　3.定作人對其專有機密信息自行負責。

　　第十一條中途變更的后果

　　定作人中途變更承攬工作的要求，造成承攬人損失的，應當賠償損失。

　　第十二條協助

　　1.承攬工作中定作人應對承攬人提供以下協助：__________________，并滿足以下要求：__________________。

　　2.定作人不履行協助義務致使承攬工作不能完成的，承攬人可以催告定作人在____天內履行協助義務，并可以順延履行期限。

　　3.定作人逾期不履行協助義務的，承攬人可以解除合同。

　　第十三條監督

　　承攬人在工作期間，應當接受定作人必要的監督檢驗，但定作人不得因監督檢驗妨礙承攬人的正常工作。

　　第十四條保管義務

　　承攬人應當妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的，承攬人應當承擔損害賠償責任。

　　第十五條更換部件：

　　1.部件更換可能會影響_________的功能、性能，承攬人要在與定作人協商認同后進行。

　　2.定作人為承攬人提供的更換部件必須保證為與設備同品牌原裝部件，如有特殊情況，承攬人人需在與定作人協商認同后更換與原部件應用功能與技術指標相近的部件。

　　3.更換部件的費用由定作人承擔，承攬人有義務提供部件的報價，供定作人參考確認，報價中的部件價格不得高于設備的生產商在_________市授權的維修(服務)中心提供的部件價格。定作人可以在經承攬人書面確認的第三家(設備供應商或直接代理商)處購買部件。

　　4.承攬人未經定作人同意不應自行更換或雇傭未經定作人書面同意的第三方更換或拆卸部件。

　　第十六條交付

　　修繕修理項目完工后，交付時間：_________，交付方式：__________________，交付地點：__________________。

　　第十七條驗收

　　1.雙方約定由_________來進行本次修繕的驗收工作，并向其支付規定報酬_________元。該部分費用由定作人來負擔。

　　2.修繕修理項目檢驗標準依據________________，具體驗收時間為：________________

　　第十八條修繕費用

　　本次修繕的費用為________元，定作人在______年______月______日前向承攬人預付材料款(大寫)________________元，在本次修繕結束并經驗收合格后_________日內將尾款_________元全部付清。

　　第十九條結算方式

　　報酬與材料費的結算方式為：________________________________

　　第二十條保修

　　設備修復后，對于該設備的同一故障，承攬人提供_________個月的保修。

　　但下列情況不屬保修范圍：

　　1.他人擅自拆裝或操作失誤造成的損壞;

　　2.使用假冒或偽劣消耗材料造成的故障和損傷;

　　3.因天災、人災等不可抗力的因素引起的損壞;

　　4.因未經承攬人同意或雇傭第三方修理而引起的損壞。

　　第二十一條合同的變更

　　本合同履行期間，發生特殊情況時，任何一方需變更本合同的，要求變更一方應及時書面通知對方，征得對方同意后，雙方在規定的時限內(書面通知發出_________天內)簽訂書面變更協議，該協議將成為合同不可分割的部分。未經雙方簽署書面文件，任何一方無權變更本合同，否則，由此造成對方的經濟損失，由責任方承擔。

　　第二十二條合同的終止

　　如果發生下列情況，各方有權單方面立即終止本協議。

　　1.在沒有特殊原因的情況下，雙方有一方未能履行本合同的義務。

　　2.未經定作人同意而私自更換部件。

　　3.更換部件時，未經定作人同意私自更換非原裝品牌/或假冒偽劣的部件產品，承攬人退還定作人所付的部件費用，并免費更換原品牌部件，如果造成設備損壞，承攬人要按市場價格進行賠償。

　　4.未經承攬人同意而拖欠承攬人貨款。

　　第二十三條合同的轉讓

　　除合同中另有規定外或經雙方協商同意外，本合同所規定雙方的任何權利和義務，任何一方在未經征得另一方書面同意之前，不得轉讓給第三者。任何轉讓，未經另一方書面明確同意，均屬無效。

　　第二十四條聲明及保證

　　定作人：

　　1.定作人保證其有權簽署并有能力履行本合同。

　　2.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對定作人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

　　承攬人：

　　1.承攬人保證其有權簽署并有能力履行本合同。

　　2.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對承攬人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

　　第二十五條通知

　　1.根據本合同需要一方向另一方發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。

　　2.各方通訊地址如下：_________________________________________________________。

　　3.一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起____日內，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔由此而引起的相關責任。

　　第二十六條爭議的處理

　　1.本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。

　　2.本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解;協商或調解不成的，按下列第____種方式解決

　　(1)提交_________仲裁委員會仲裁;

　　(2)依法向人民法院起訴。

　　第二十七條不可抗力

　　1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務，該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。

　　2.聲稱受到不可抗力事件影響的一方應盡可能在最短的時間內通過書面形式將不可抗力事件的發生通知另一方，并在該不可抗力事件發生后_____日內向另一方提供關于此種不可抗力事件及其持續時間的適當證據及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方，有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響

　　3.不可抗力事件發生時，雙方應立即通過友好協商決定如何執行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后，雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續履行合同的能力，則雙方可協商解除合同或暫時延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行后發生不可抗力的，不能免除責任。

　　4.本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的，無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服，并于本合同簽訂日之后出現的，使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災害如水災、火災、旱災、臺風、地震，以及社會事件如戰爭(不論曾否宣戰)、動亂、罷工，政府行為或法律規定等。

　　第二十八條合同的解釋

　　本合同未盡事宜或條款內容不明確，合同雙方當事人可以根據本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關聯條款的內容，按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相抵觸。

　　第二十九條補充與附件

　　本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

　　第三十條合同的效力

　　本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。

　　有效期為_______年，自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。

　　本合同正本一式_________份，雙方各執_________份，具有同等法律效力。

　　定作人(蓋章)：____________ 承攬人(蓋章)：____________

　　法定代表人(簽字)：________ 法定代表人(簽字)：________

　　委托代理人(簽字)：________ 委托代理人(簽字)：________

　　簽訂地點：__________________ 簽訂地點：__________________