維修合同

時間：2022-06-01 09:27:48 維修合同我要投稿

【精選】維修合同模板匯總10篇

　　在人們愈發重視契約的社會中，很多場合都離不了合同，合同是對雙方的保障又是一種約束。那么大家知道正規的合同書怎么寫嗎？以下是小編收集整理的維修合同10篇，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

【精選】維修合同模板匯總10篇

維修合同篇1

　　合同編號：___________

　　甲方(定作人)：_________________

　　法定住址：_______________________

　　法定代表人：_____________________

　　職務：___________________________

　　委托代理人：_____________________

　　身份證號碼：_____________________

　　通訊地址：_______________________

　　郵政編碼：_______________________

　　聯系人：_________________________

　　電話：___________________________

　　傳真：___________________________

　　帳號：___________________________

　　電子信箱：_______________________

　　乙方(承攬人)：_________________

　　法定住址：_______________________

　　法定代表人：_____________________

　　職務：___________________________

　　委托代理人：_____________________

　　身份證號碼：_____________________

　　通訊地址：_______________________

　　郵政編碼：_______________________

　　聯系人：_________________________

　　電話：___________________________

　　傳真：___________________________

　　帳號：___________________________

　　電子信箱：_______________________

　　雙方本著互惠互利的原則，通過友好協商簽定以下_________修繕協議：

　　第一條修繕修理項目、數量、報酬

　　修繕修理項目及內容計量單位數量或工作量報酬

　　單價金額

　　合計人民幣金額(大寫):

　　(注：空格如不夠用，可以另接)

　　第二條定作人保證其有權對上述_________進行修繕。

　　第三條承攬人保證其具修繕的資格證照，有權從事修繕的企業。

　　第四條材料

　　材料名稱商標生產廠家規格型號計量單位數量質量提供人交付日期消耗定額單價價款

　　(注：空格如不夠用，可以另接)

　　第五條檢驗

　　1.定作人檢驗承攬人提供材料的標準：_________、方法：_________、時間：_________、地點：________________

　　2.承攬人檢驗定作人提供材料的標準：_________、方法：_________、時間：_________、地點：________________

　　第六條修繕修理時間

　　從_________年_________月_________日到_________年_________月_________日

　　第七條質量要求

　　修繕修理項目應符合_________的規定和要求，具體的技術標準、質量要求包括：________________

　　第八條資料提供

　　1.定作人于_________時間，以_________的方式向承攬人提供以下技術資料、圖紙：____________。

　　2.承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，應在____日向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的_____日內答復。

　　第九條轉包

　　1.定作人(是/否)同意將定作物的主要工作交由第三人完成;可以交由第三人完成的工作包括：_________________。

　　2.承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。

　　3.雙方必須在得到對方書面批準后，雇傭第三方執行承攬人在本協議中的有關義務，否則，未被通知方有權單方面停止此協議的執行。

　　4.承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。

　　第十條保密

　　承攬人應當就以下方面保守秘密，未經定作人許可，不得留存復制品或者技術資料。具體包括：

　　1.雙方同意在本合同執行過程中了解到的與雙方有關的內容及數據或信息確認為機密。

　　2.雙方負責確保其雇員和受雇第三方應嚴格遵守保密義務。

　　3.定作人對其專有機密信息自行負責。

　　第十一條中途變更的后果

　　定作人中途變更承攬工作的要求，造成承攬人損失的，應當賠償損失。

　　第十二條協助

　　1.承攬工作中定作人應對承攬人提供以下協助：__________________，并滿足以下要求：__________________。

　　2.定作人不履行協助義務致使承攬工作不能完成的，承攬人可以催告定作人在____天內履行協助義務，并可以順延履行期限。

　　3.定作人逾期不履行協助義務的，承攬人可以解除合同。

　　第十三條監督

　　承攬人在工作期間，應當接受定作人必要的監督檢驗，但定作人不得因監督檢驗妨礙承攬人的正常工作。

　　第十四條保管義務

　　承攬人應當妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的，承攬人應當承擔損害賠償責任。

　　第十五條更換部件：

　　1.部件更換可能會影響_________的功能、性能，承攬人要在與定作人協商認同后進行。

　　2.定作人為承攬人提供的更換部件必須保證為與設備同品牌原裝部件，如有特殊情況，承攬人人需在與定作人協商認同后更換與原部件應用功能與技術指標相近的部件。

　　3.更換部件的費用由定作人承擔，承攬人有義務提供部件的報價，供定作人參考確認，報價中的部件價格不得高于設備的生產商在_________市授權的維修(服務)中心提供的部件價格。定作人可以在經承攬人書面確認的第三家(設備供應商或直接代理商)處購買部件。

　　4.承攬人未經定作人同意不應自行更換或雇傭未經定作人書面同意的第三方更換或拆卸部件。

　　第十六條交付

　　修繕修理項目完工后，交付時間：_________，交付方式：__________________，交付地點：__________________。

　　第十七條驗收

　　1.雙方約定由_________來進行本次修繕的驗收工作，并向其支付規定報酬_________元。該部分費用由定作人來負擔。

　　2.修繕修理項目檢驗標準依據________________，具體驗收時間為：________________

　　第十八條修繕費用

　　本次修繕的費用為________元，定作人在______年______月______日前向承攬人預付材料款(大寫)________________元，在本次修繕結束并經驗收合格后_________日內將尾款_________元全部付清。

　　第十九條結算方式

　　報酬與材料費的結算方式為：________________________________

　　第二十條保修

　　設備修復后，對于該設備的同一故障，承攬人提供_________個月的保修。

　　但下列情況不屬保修范圍：

　　1.他人擅自拆裝或操作失誤造成的損壞;

　　2.使用假冒或偽劣消耗材料造成的故障和損傷;

　　3.因天災、人災等不可抗力的因素引起的損壞;

　　4.因未經承攬人同意或雇傭第三方修理而引起的損壞。

　　第二十一條合同的變更

　　本合同履行期間，發生特殊情況時，任何一方需變更本合同的，要求變更一方應及時書面通知對方，征得對方同意后，雙方在規定的時限內(書面通知發出_________天內)簽訂書面變更協議，該協議將成為合同不可分割的部分。未經雙方簽署書面文件，任何一方無權變更本合同，否則，由此造成對方的經濟損失，由責任方承擔。

　　第二十二條合同的終止

　　如果發生下列情況，各方有權單方面立即終止本協議。

　　1.在沒有特殊原因的情況下，雙方有一方未能履行本合同的義務。

　　2.未經定作人同意而私自更換部件。

　　3.更換部件時，未經定作人同意私自更換非原裝品牌/或假冒偽劣的部件產品，承攬人退還定作人所付的部件費用，并免費更換原品牌部件，如果造成設備損壞，承攬人要按市場價格進行賠償。

　　4.未經承攬人同意而拖欠承攬人貨款。

　　第二十三條合同的轉讓

　　除合同中另有規定外或經雙方協商同意外，本合同所規定雙方的任何權利和義務，任何一方在未經征得另一方書面同意之前，不得轉讓給第三者。任何轉讓，未經另一方書面明確同意，均屬無效。

　　第二十四條聲明及保證

　　定作人：

　　1.定作人保證其有權簽署并有能力履行本合同。

　　2.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對定作人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

　　承攬人：

　　1.承攬人保證其有權簽署并有能力履行本合同。

　　2.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對承攬人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

　　第二十五條通知

　　1.根據本合同需要一方向另一方發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。

　　2.各方通訊地址如下：_________________________________________________________。

　　3.一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起____日內，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔由此而引起的相關責任。

　　第二十六條爭議的處理

　　1.本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。

　　2.本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解;協商或調解不成的，按下列第____種方式解決

　　(1)提交_________仲裁委員會仲裁;

　　(2)依法向人民法院起訴。

　　第二十七條不可抗力

　　1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務，該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。

　　2.聲稱受到不可抗力事件影響的一方應盡可能在最短的時間內通過書面形式將不可抗力事件的發生通知另一方，并在該不可抗力事件發生后_____日內向另一方提供關于此種不可抗力事件及其持續時間的適當證據及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方，有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響

　　3.不可抗力事件發生時，雙方應立即通過友好協商決定如何執行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后，雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續履行合同的能力，則雙方可協商解除合同或暫時延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行后發生不可抗力的，不能免除責任。

　　4.本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的，無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服，并于本合同簽訂日之后出現的，使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災害如水災、火災、旱災、臺風、地震，以及社會事件如戰爭(不論曾否宣戰)、動亂、罷工，政府行為或法律規定等。

　　第二十八條合同的解釋

　　本合同未盡事宜或條款內容不明確，合同雙方當事人可以根據本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關聯條款的內容，按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相抵觸。

　　第二十九條補充與附件

　　本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，雙方可以達成書面補充合同。本合同的`附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

　　第三十條合同的效力

　　本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。

　　有效期為_______年，自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。

　　本合同正本一式_________份，雙方各執_________份，具有同等法律效力。

　　定作人(蓋章)：____________ 承攬人(蓋章)：____________

　　法定代表人(簽字)：________ 法定代表人(簽字)：________

　　委托代理人(簽字)：________ 委托代理人(簽字)：________

　　簽訂地點：__________________ 簽訂地點：__________________

　　_________年____月_________日 _________年____月_________日

維修合同篇2

　　甲方：

　　乙方：

　　小學經上級主管部門鑒定，決定將校園內主干道鋪磚，并維修花園，基于要求質量達標，由甲、乙雙方共同監督施工決定包工包料方式建設。特簽定如下合同：

　　一、施工材料：

　　施工材料

　　維修花園，主干道鋪磚將使用細砂、水泥、紅磚等優質材料。

　　二、承建方案

　　1、校方全權委托乙方實施建設。

　　2、校方采取包工包料的形式與乙方共同監督建設。

　　3、鋪設面積的丈量由甲乙雙方共同參與。

　　4、工程完工把好質量驗收關。

　　三、材料建設用工核算

　　維修花園：220米×25元/米=5500元

　　鋪校園1456平方米×5元/平方米=7280元

　　總計費用預計12780元

　　四、施工時間

　　20xx年x月xx日日至20xx年x月xx日

　　五、施工安全

　　施工期內如發生安全事故及材料丟失，校方概不負責，乙方負全部責任。

　　本合同一式三份，雙方簽字生效。

　　甲方簽字：

　　乙方簽字：

　　20xx年x月xx日

維修合同篇3

　　甲方：XX公司

　　乙方：XX公司

　　經甲、乙雙方協商訂立如下日常維修合同

　　一、甲方擬對XX進行維修，維修費用為5000元。

　　二、乙方接甲方通知及相關要求施工，所用維修材料自備。

　　三、乙方應按時保質保量完成施工任務。

　　四、甲方對達不到質量要求的工程可拒絕驗收。

　　五、乙方必須遵守誠實經營對用戶負責的宗旨，對維修項目要確保質量合格，價格合理。

　　六、乙方維修款項必須由甲方負責人驗收簽字后，才可結算。

　　七、結算時間由甲方與乙方協商，乙方必須提供合法的稅務發票，否則甲方拒絕付款。

　　八、本合同的未盡事宜經甲、乙雙方另外協商。

　　九、本合同經甲、乙雙發代表簽字之日起生效。

　　十、本合同一式兩份，各執一份。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

維修合同篇4

　　委托方：(以下簡稱甲方)

　　受托方：(以下簡稱乙方)

　　按照《中華人民共和國合同法》和其他有關法規，經甲乙雙方協商，本著平等自愿原則，訂立本合同。

　　第一條工程概況

　　工程名稱：湖南大學生物工程學院國家重點實驗室維修工程

　　工程地點：湖南大學

　　第二條甲方權利與義務

　　1、甲方可向乙方書面闡述對工程及具體問題的意見;

　　2、甲方應向乙方及時提供工作所需的修繕方案和必要的施工圖紙及其他有關的書面資料;

　　3、甲方為乙方的工作開展提供必要的配合;

　　4、甲方須按約及時向乙方支付服務費用;

　　第三條乙方權利與義務

　　1、乙方可向甲方索取與委托內容有關的各類技術經濟資料;

　　2、乙方可要求甲方對有關問題做出解釋和補充有關資料;

　　3、乙方可要求甲方在工作進展中提供必要的配合;

　　4、乙方應遵循公平、公正、公開及合法的原則，認真、細致、周到地進行服務工作;

　　第四條合同費用

　　甲乙雙方商定：

　　按國家審計標準為定額，所做項目以另行清單為主。

　　付款方法：由甲方驗收完工后一次性結清。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

維修合同篇5

　　委托方(甲方)：

　　承接方(乙方)：

　　甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委托乙方進行辦公樓裝修。為保證工程順利進行，根據國家有關法律規定，特簽訂本合同，以便共同遵守。

　　第一條：工程概況

　　1. 工程地址：_。

　　2. 辦公樓：總計施工面積243平方米。

　　3. 施工內容：詳見本合同附件(一)施工圖。

　　4. 委托方式：包工包料。

　　5.開工日期：20xx年3月日，竣工日期20xx年月日，工程總天數：天。

　　第二條：工程價款

　　工程價款(金額大寫) 。

　　第三條：質量要求

　　1. 工程使用主要材料的品種、規格、名稱，經雙方認可。

　　2. 工程驗收標準，雙方同意參照國家的相關規定執行。

　　3. 施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求，雙方應確認，增加的費用，應另簽訂補充合同。

　　4. 凡由甲方自行采購的材料、設備，產品質量由甲方自負;施工質量由乙方負責。

　　5. 甲方如自聘工程監理，須在工程開工前通知乙方，以便于工作銜接。

　　第四條：材料供應

　　1. 乙方須嚴格按照國家有關價格條例規定，對本合同中所用材料一律實行明碼標價。甲方所提供的材料均應用于本合同規定的裝潢工程，非經甲方同意，不得挪作他用。

　　2. 乙方提供的材料、設備如不符合質量要求，或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責。

　　3. 甲方負責采購供應的材料、設備，應該是符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場。如延期到達，施工期順延，并按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計金額的 10 %作為管理費支付給乙方。材料經乙方驗收后，由乙方負責保管，由于保管不當而造成損失，由乙

　　方負責賠償。

　　第五條：付款方式

　　1、進場付兩萬，中途付元，完工付元。完工后留一萬保質金，6個月付清。

　　甲方在應付款日期不付款是違約行為，乙方有權停止施工。驗收合格未結清工程價款時，不得交付使用。

　　第六條：工程工期

　　1. 如果因乙方原因而延遲完工，每日按工費的 10 %作為違約金罰款支付給甲方，直至工費扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工，每延遲一日，以裝潢工程價款中人工費的 10 %作為誤工費支付給乙方。

　　2. 由甲方自行挑選的材料、設備，因質量不合格而影響工程質量和工期，其返工費由甲方承擔，由于乙方施工原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。

　　3. 在施工中，因工程質量問題、雙方意見不一而造成停工，均不按誤工或延遲工期論處，雙方應主動要求有關部門調解或仲裁部門協調、處理，盡快解決糾紛，以繼續施工。

　　第七條：其他事項

　　1. 甲方責任

　　1 )必須提供經物業管理部門認可的房屋平面圖及水、電、氣線路圖，或由甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線路圖，并向乙方進行現場交底。

　　2. 乙方責任

　　1 )指派一名工作人員為乙方工地代表，負責合同履行，并按合同要求組織施工，保質保量地按期完成施工任務。

　　第八條：違約責任

　　合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應按合同總金額的 5 %作為違約金付給對方。因擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金的，應進行補償。

　　第九條：爭議解決

　　本合同履行期間，雙方如發生爭議，在不影響工程進度的前提下，雙方應協商解決。當事人不愿通過協商解決，或協商解決不成時，可以按照本合同約定向人民法院提起訴訟。

　　第十條：合同的變更和終止

　　1. 合同經雙方簽字生效后，雙方必需嚴格遵守。任何一方需變更合同的內容，應經雙方協商一致后重新簽訂補充協議。如需終止合同，提出終止合同的一方要以書面形式提出，應按合同總價款的 10 %交付違約金，并辦理終止合同手續。

　　2. 施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止合同協議后，可視為本合同解除。

　　第十一條：合同生效

　　1. 本合同雙方蓋章，簽字后生效。

　　2 本合同一式貳份，甲乙雙方各執壹份。

　　甲方(業主)：

　　簽字：

　　簽約日期：

　　乙方：委托代理人簽字：簽約日期：

維修合同篇6

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方：將都勻筑勻大廈2臺電梯22層1000kg提升速度

　　1.6/S生產廠杭州新馬電梯有限公司，電梯使用已有十多年，特檢所年審時，提出整改如不整改存有安全隱患電梯不得使用，1、增加上行超速安全裝置（夾繩器），2、更換全部接觸器，3、安全開關，4、控制主電腦板，及其它相關零件（附更換件清單）。

　　一、工期：收到預付款十天內材料全部到貨，現場施工時間六至八天，申報驗收。

　　二、我公司在施工期間應有今后保修單位人員參加檢查驗收是否按更換清單零部件更換。

　　三、更換下來的原材料歸甲方所有乙方不得運走，施工時甲方電梯管理人員應配合乙方工作，施工期間應保持一臺電梯運行。

　　維修程序

　　一、更換限速器，安裝上行超速。

　　二、更換控制柜內接觸器。

　　三、更換井道轎廂各安全開關。

　　四、檢查地坑，轎頂各功能達到安全運行，保證年審合

　　格。

　　五、更換轎廂對重導靴加油，主機換機油（機油甲方自購）。

　　六、檢查每層廳門、門鎖天關，更換部份門下腳，轎門下腳二臺均更換，廳門上坎，地坎衛生，機房轎頂井道地坑全面清理衛生。

　　七、全部維修調整工作完成，電梯投入試運行達到要求后再更換控制主電腦板，全面調試合格由乙方負責填寫自檢報告由甲方及時申報特檢所驗收。

　　八、付款方式：雙方簽訂二臺電梯維修合同，預付40000.00元，提供收款收據結算時提供發票肆萬元整，維修整改完畢，特檢所驗收合格，乙方提供發票結清余款合同完成。乙方更換的零部件在正常使用12個月內如有質量不良自然損壞乙方免費負責更換。

　　本協議具有法律效力，供甲、乙對方共同執行本協議共兩份，甲、乙方各執一份。

　　甲方代表人：年月日

　　乙方代表人：年月日

維修合同篇7

　　甲方：大連宏開科技發展有限公司（以下簡稱甲方）

　　乙方：

　�。ㄒ韵潞喎Q乙方）

　　乙方有電腦臺，經雙方協商，現乙方愿意將電腦交給甲方做（硬件維修、硬件維護、軟件維修、咨詢等）服務，并達成如下維修服務條款：

　　一、合同期限：本合同的有限期為年，從年月日起至年月日止。

　　二、合同金額：----元。

　　三、付款方式：本合同實行先付費后服務的方式。

　　四、乙方可享受的權利（甲方的義務）：

　　1、在合同履行期間，甲方對乙方的電腦（軟件、硬件）故障進行維護（注：如需更換配件或維修配件所產生的費用，均由乙方支付），或乙方以付費方式，甲方提供正版軟件,提供安裝調試,并告知乙方在日常使用中的注意事項。

　　2、在合同履行期間，乙方可打電話向甲方咨詢有關使用所保修電腦的（網絡、軟件、硬件）問題。

　　3、在合同履行期間，當甲方接到乙方打來的維修服務電話后,在4小時內到達服務現場,8小時解決（按正規單位上班時間計算）。

　　4、乙方可以要求甲方為乙方代購電腦配件，以當時市場價提供給乙方，如乙方需要硬件維修，另行收費，但甲方不能為乙方提供假冒偽劣產品，如有發現，給予雙倍賠償。并保證三包服務期內的正常服務。

　　5、甲方不能對乙方電腦出現的故障久拖不決，如有違反乙方可以單方面解除合約，并由甲方退還當月所收的服務費

　　6、甲方每月20日給乙方進行檢修，若該日其中一方有特殊情況，雙方協商解決。

　　六、甲方職責

　　1、甲方有義務為乙方提供咨詢服務。

　　2、保證乙方的敏感信息（如數據資料、客戶信息等）不被泄漏。

　　3、不得干擾乙方的正常工作。

　　注:乙方電腦里的數據及資料需自行備份,若由病毒或甲方人員在維修過程造成乙方的數據及資料丟失,甲方不承擔任何責任。

　　七.未盡事宜，雙方協商解決。

　　本合同不得單方面擅自涂改、毀壞，否則合同失效。經雙方協商同意后，蓋章或簽名并付清本合同規定內容的維修服務費后，自合同規定日期起生效。本合同一式二份，甲、乙雙方各執一份，每份均具有同等法律效力，雙方應共同遵照執行。如一方認為另一方違法行為，可以向當地法律機關提起訴訟，以保護自己的權益。

　　如乙方需要續簽合同，需提前一個月通知甲方，否則到合同期滿時自動終止并失效。

　　附加說明：

　　本合同服務地點：

　　甲方（簽名或蓋章）：大連宏開科技發展有限公司

　　乙方（簽字或蓋章）：

　　年月日

　　外包收費標準 10臺以內 20xx元

　　20臺以內 3500元

　　30 臺以內 4500～5000元

　　40臺以上再議

　　針對有些企業單位的電腦長時間沒有清洗，我們將推出為電腦清洗的業務，若有需清洗的用戶，我們可提供上門服務，收費標準：

　　臺式機 30元/臺，筆記本 80～100元/臺（送修清洗）。

　　清洗協議

　　由于您的電腦長時間沒有清洗，在此期間可能導致有些部件氧化或老化，或已達到使用壽命，因此我們在清洗后，有可能造成電腦的某些部件的物理損壞或電腦不能正常使用，或您的數據丟失（請您先備份您的數據）。若您要同意，我將為您清洗。

　　用戶確認簽字：

　　年月日

維修合同篇8

　　甲方：**花園***樓住戶。住戶代表：**。

　　乙方：***維修隊。法人：**

　　本著平等、自愿、公平的原則，甲乙雙方就**花園***樓頂防水工程經協商一致，訂立本合同，其條款如下：

　　一、甲方委托乙方做**花園***樓頂防水工程。工程面積為***平米，包括向西延伸的部分。

　　二、雙方商定該程造價為***元;工期為**天。

　　三、樓頂太陽能設備的搬遷與復位均由乙方負責。

　　四、乙方在施工過程中必須嚴格按著工程工藝要求進行操作保證工程質量并按期竣工。

　　五、該工程自竣工之日起，質量保證期為*年。

　　六、竣工后如在質量保證期內出現滲漏等現象由乙方負責免費維修;質量保證期因滲漏而造成甲方的一切經濟損失由乙方負責賠償。(如：住房的的裝修，物品遭受損失的賠償等。)

　　七、施工期間乙方應按有關規定采取嚴格的安全措施，如出現事故均由乙方自行負責，甲方不承擔任何責任。

　　八、甲方必須在工程完工后一次性支付工程款，不得拖欠。

　　九、本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份。本合同自雙方簽字之日起生效。

　　甲方：乙方：

　　年月日

維修合同篇9

　　甲方：學校（以下簡稱甲方）負責人劉**

　　聯系電話：

　　乙方：劉xx（以下簡稱乙方）

　　聯系電話：

　　一、甲方同意將花河邊小學除教學樓外22大間平房（含所有師生寢室、廚房）房屋維修委托乙方。

　　二、乙方負責全部維修所需的桁條桷木磚瓦材料以及施工。

　　三、維修時間20xx年5月2日——6月30日。

　　四、維修要求：腐爛的桁條桷木必須更換、屋漏重新翻檢、溝瓦雜物清理干凈，消除所有房屋桷木桁條隱患、換掉硝化嚴重的墻磚，屋頂不漏水。

　　五、維修費每間600元，總計13200元，分三次付清。

　　第一次付4400元。

　　即完成檢修工作初步驗收時期。

　　第二次于學期末付4400元。

　　直觀檢驗符合質量要求。

　　第三次付4400元，一學年后，次年經過雨季檢驗合格，于20xx年7月底前付清。

　　分三個階段質量驗收，發現某地方不符合質量要求，甲方要求復工做好，如果不能復工的地方，甲方有權在維修費扣除相應的費用。

　　六、合同簽訂后如果甲方反悔另選他人維修，屬甲方違約。

　　甲方支付金1000元給乙方。

　　合同簽訂后，如果乙方反悔不按期維修或不承接維修（因承包其它工程工程量大），影響甲方正常工作和生活，屬乙方違約，乙方支付違約金1000元給甲方。

　　七、乙方自行負責施工安全。

　　八、其他未盡事宜，雙方友好協商解決。

　�。ㄗ栽竿斯蓞f議書）

　　九、本合同經甲乙雙方協商簽字后生效，合同一式三份，甲乙雙方各執一份，交中心校備案一份。

　　甲方簽名：

　　乙主簽名：

　　20xx年4月25日

維修合同篇10

　　關山小學附屬幼兒園

　　教學樓周邊維修工程承包協議書

　　建設單位：江夏區鄭店街道關山小學（以下簡稱甲方）施工單位：彭波（以下簡稱乙方）

　　依據《中華人民共和國合同法》、《建筑法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國價格法》、《武漢市保護消費合法權益條例》，以及其他有關法律、行政法規，遵守平等、自愿、公平和誠信的原則，雙方就關山小學附屬幼兒園教學樓周邊維修工程施工共同協商，達成如下承包協議，以明確雙方責任，相互約束，共同遵守。

　　一、概況

　　2、施工內容：

　�。ㄒ唬�、幼兒園教學樓東側M5混合砂漿擋土墻63M，自然面下挖墻角深0.5M，高度3.5M，寬2M，收口面1M，C25混凝土墊層，擋土墻外側抹1:2水泥砂漿，粉刷做外墻涂料，墻體側面積189M2。

　�。ǘ�、幼兒園教學樓東側土方：自然面下挖2M，長20M，寬16M，總土方量640M3，考慮外運2KM。

　�。ㄈ�、幼兒園運動場南側長80M，高2M擋土墻外側抹1:2水泥砂漿，粉刷做外墻涂料，面積160M2。

　　3、工程總造價為：

　　4、工期：自年月日結束，竣工工期30日歷天。

　　二、關于材料供應的約定要求：

　　承包人所使用的材料均應具備國家認可的有效產品合格證，不合格的產品不得使用。承包人的材料品牌在進場施工之前必須經甲方到場確認方可施工。

　　三、關于工程質量及驗收的約定：

　　1、本工程執行《建筑裝飾工程技術規程》，《裝飾裝修驗收標準》和市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。

　　2、本工程由乙方提供施工方案，必須經審核簽字確認后，方可施工。

　　3、由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。

　　4、在施工過程中，甲方若提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯系，在簽訂《工程項目變更單》后，乙方方能進行該項目的施工，由此影響竣工日期甲、乙雙方商定。凡未經甲方與同意，乙方擅自更改施工內容所引起的一切后果，乙方自負。

　　5、工程驗收：施工過程中，甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續，并做好隱蔽工程的相關記錄。

　　6、工程竣工：乙方應提前一周內通知甲方驗收，甲方應自接到通知三日內組織驗收，并辦理驗收移交手續并填寫《工程竣工驗收單》。

　　7、工程質保：本工程質保期為貳年，在質保期內由于乙方施工不當或用材造成的質量問題，乙方應在接到報修通知后12小時內派出維修人員進行修復，修復產生的費用由乙方承擔；人為損壞不在保修范圍內。質保期以后按市場價收取材料費，免人工費。

　　四、有關安全生產和防火約定：

　　甲方提供的施工圖紙做法說明及施工場地應符合防火、防事故的要求，主要包括電氣線路、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施，保障作業人員安全，防止相鄰管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發生。如遇上述情況發生，屬甲方責任的，甲方負責和賠償；屬于乙方責任的，乙方負責修復和賠償。

　　五、工程款付款方式

　　工程竣工驗收合格后，現金支付。

　　六、質量保證承諾：

　　工程質量合格，達不到要求罰款合同總價 2 %；文明施工管理目標優

　　良，達不到要求罰款合同總價 0.5 %；安全生產目標合格，達不到要求罰款合同總價 0.5 % 。

　　七、違約責任：

　　1、由于甲方原因導致延期開工、中途停工或甲方未按合同的約定付款，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每逾期一天，甲方按合同價款的 5 ‰向乙方支付違約金。

　　2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按200元/天向甲方支付違約金。誤期罰款限額 20xx元大寫（貳仟元整）。

　　八、糾紛處理方式：

　　因工程質量雙方發生爭議時，憑本合同文本和施工企業開具的統一發票，可向所在區縣建設行政主管部門或消費者協會投拆。

　　九、合同的變更和解除：

　　1、合同經雙方簽字生效后，雙方必須嚴格遵守。任何一方不得變更合同內容。在合同履行過程中，非經雙方同意，單方終止合同視同違約，并違約方應按合同價款 50% 向守約方支付違約金，并辦理終止合同手續。