委托加工合同模板匯編五篇
在當今社會，人們對合同愈發重視，隨時隨地，各種場景都有可能使用到合同，它也是減少和防止發生爭議的重要措施。那么大家知道合法的合同書怎么寫嗎？以下是小編收集整理的委托加工合同5篇，僅供參考，歡迎大家閱讀。
委托加工合同 篇1
合同編號： 簽訂地點： 簽訂日期：
定作方： （以下簡稱甲方）____________________________ 承攬方： （以下簡稱乙方） 根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，甲乙雙方本著誠信、互利、 公平、公開的原則，經友好協商達成如下合同條款，共同遵守執行。 第一條 加工成品 名稱 款號 件數
顏色 碼數S M L XL
總件數
單價
備注
原材料由甲方提供。乙方對甲方提供的原材料要及時檢驗，不符合要求的，應 立即通知甲方調換或補齊。 乙方對甲方提供的原材料不得擅自更換， 挪做他用。 第三條 服裝質量 加工成品質量按甲方提供的樣衣或乙方按照甲方的生產工藝單制作的產前樣執行， 產前 樣仍需要修改的，以產前樣和雙方簽字的修改意見作為驗收的依據。樣衣、生產工藝單作為 合同的附件。 第四條 技術資料、圖紙提供 1、甲方提供服裝款式（樣衣或圖片） 、標志圖案等圖樣的技術資料。 2、乙方在生產過程中，發現甲方提供的圖紙和技術要求不合理，應當及時通知甲方， 甲方應當在 2 個工作日內回復，提出修改意見。甲方在規定的時間內沒有答復，乙方有權停 止工作，并在 2 個工作日內通知甲方，因此造成的損失由甲方賠償。 3、乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術資料進行保密，不得向任何人泄漏任 何相關資料，也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售。 4、未經甲方許可，乙方不得留存服裝樣品及相關的技術資料。 第五條 包裝方式 內用______________，外用________包裝，包裝材料由甲方提供。 第六條 服裝交付 1、交貨地址：__________________________ 2、產品的交（提）貨期限： 第七條 服裝驗收：甲方派跟單員到乙方工廠跟進產品工藝，生產進度。對甲方跟單員在 生產過程中發現的質量問題，乙方必須及時改正。定單完成后，甲方對貨物進行全面驗收： 1、驗收時間：______________。 2、認真核對貨物的品名、款號、數量、嘜頭，準確無誤后方可抽樣。
第二條
3、驗收方式：產品按 30%抽檢，抽樣標準為：隨機。 4、驗收標準：與樣衣款式、做工一致 驗收包括：商品的外觀質量、規格、數量、包裝、內在質量、標識等項目進行檢驗和檢測。 根據貨物實際情況，以驗收標準為依據判定合格與否。 6、經首次檢驗不合格的加工成品，甲方在 2 天內通知乙方并有權要求乙方返修。 7、對于乙方返修后的加工成品由甲方依照上面的驗收標準再次檢驗，對于再次檢驗， 不合格的加工成品交由甲方處理， 并從甲方支付給乙方的加工費用中扣除不合格產品的成本 價格
3、驗收方式：產品按30%抽檢，抽樣標準為：隨機。
4、驗收標準：與樣衣款式、做工一致
驗收包括：商品的外觀質量、規格、數量、包裝、內在質量、標識等項目進行檢驗和檢測。根據貨物實際情況，以驗收標準為依據判定合格與否。
6、經首次檢驗不合格的加工成品，甲方在2天內通知乙方并有權要求乙方返修。
7、對于乙方返修后的加工成品由甲方依照上面的驗收標準再次檢驗，對于再次檢驗，不合格的加工成品交由甲方處理，并從甲方支付給乙方的加工費用中扣除不合格產品的成本價格。
第八條 報酬結算
1、付款期限：甲方應于貨物驗收無誤后、提貨前付清合同約定的全部款項；
第九條 違約責任
1、甲方的違約責任
�。�1）制作中途未經過雙方同意，私自變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償乙方因此造成的損失。
�。�2）未按合同規定的時間和要求向乙方提供原材料、技術資料等或未完成必要的輔助工作和準備工作，乙方有權解除合同，甲方應當賠償乙方因此而造成的損失；乙方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，甲方應當償付乙方停工待料的損失。
�。�3）超過合同規定期限領取定作物的，應當承擔乙方實際支付的保管、保養費。甲方超過領取期限20日不領取定作物的，乙方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給甲方；變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時，乙甲方還應補償不足部分；如定作物不能變賣，應當賠償乙方的損失。
�。�4）無故中止合同給乙方造成的損失由甲方承擔。
（5）無故拒絕接收訂作物，應當賠償乙方因此造成的損失及運輸費用。
（6）甲方變更交付訂作物地點或接收單位（人），甲方應承擔因此而多支出的費用。
2、乙方的違約責任
�。�1）未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，甲方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，甲方有權拒收，由此造成的損失由乙方賠償。
（2）交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，甲方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交部分甲方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由乙方賠償。
（3）未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，()應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的`，乙方應當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損，滅失的，由乙方賠償損失。
�。�4）逾期交付定作物，應當向甲方償付違約金為外發加工總費用的10%/天。 未經甲方同意，提前交付定作物，甲方有權拒收。
（5）不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的10%。
�。�6）由于保管不善致使甲方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付甲方因此造成的損失。
�。�7）擅自調換甲方提供的原材料，甲方有權拒收，乙方應賠償甲方因此造成的損失。 如甲方要求重作或重新修理，應當按甲方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。
第十條 不可抗力：在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使訂作物或原材料毀損、滅失的，乙方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除責任；在甲方遲延接受或無故拒收期間發生的，甲方應當承擔責任，并賠償乙方由此造成的損失。
第十一條 爭議解決
凡因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，當事人雙方應協商解決；協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。 第十二條 其他約定
本合同經雙方簽字后于______年___月___日起生效，合同履行完畢即失效。合同執行期內，甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同。合同如有未盡事宜，須經雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與合同具有同等效力。
本合同一式二份，甲方和乙方各執一份，同具法律效力。
甲方（章）：________________ 乙方（章）：________________
________年____月____日 ________年____月____日
委托加工合同 篇2
委 托 方： (以下簡稱甲方)
被委托方： (以下簡稱乙方)
甲方委托乙方加工甲方下列零部件產品，為維護甲乙雙方的合法權益，經雙方友好協商，根據《中華人民共和國合同法》及相關法律、法規的規定，就有關事宜達成如下協議，以供雙方共同遵守。
第一條 委托代工內容
前，乙方應向甲方提供17%的增值稅專用發票。
第二條 物料的提供及相關責任
1.本條款所稱“物料”包含但不僅限于代工所需物料、半成品等。雙方合作期間，甲方向乙方提供物料的品種、數量等，以甲方出具的委外代工發料單或雙方確定的其它發料單為準。
2.甲方應及時如數地提供代工所需物料，乙方應當面點清物料。
3.乙方經檢驗發現物料不符合要求的，應立即通知甲方調換或補數。如果因甲方調換、補數不及時而導致乙方代工交期延誤的，由甲方自行承擔相應責任。如果因乙方通知不及時而導致交期延誤的，乙方應按本合同中的違約責任條款承擔延期交貨的違約責任;明知物料不符合要求，乙方仍然使用的，由乙方承擔甲方因此遭受的損失。
第三條 物品的保管及返還
1.本條款所稱“物品”包含但不僅限于甲方交付乙方使用的模具、制具、樣品、物料、半成品、返修品等及其它零部件。
2.乙方須保證甲方交付的物品不被偷取、擅自更換或被毀損、滅失。否則，乙方須及時補齊被偷取、更換、毀損、滅失的部分以確保交期;因此延遲交貨的，乙方須按本合同中的違約責任條款承擔延期交貨的違約責任;因此給甲方造成損失的，乙方須賠償甲方。
3、乙方不得在本合同目的之外使用甲方提供的物品。否則，每發現一次，乙方按其違法所得的10倍向甲方支付違約金;甲方保留追究相關責任方侵權責任的權利。
4、合同終止、無效或被解除，乙方應按甲方要求無條件返還甲方所提供的物品，不得以任何理由拖延。
第四條 技術資料、圖紙、包裝要求等資料的提供方法
1、如需甲方提供相關技術資料、圖紙、包裝要求等資料的，甲方應在規定的時間內提供。
2、乙方在依照甲方的要求進行代工期間，發現甲方提供的技術資料、圖紙、包裝要求等不合理，應當及時通知甲方;甲方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。
第五條 驗收標準和方法
1、按照甲乙雙方簽認的樣品、檢驗規范、圖紙以及簽署的訂單中規定的質量要求作為驗收標準。
2、甲方應當在收到乙方代工完畢的產品后五個工作日內完成驗收工作。
3、乙方向甲方提供的產品必須是經乙方檢驗合格且是滿足甲方的品質要求的產品。
4、甲方如對乙方產品質量提出質疑，乙方必須收到甲方通知后3日內給予甲方答復并及時處理。
第六條 交貨的時間、地點
1、交貨的時間應當按照甲乙雙方簽署的訂單履行。任何一方要求提前或延期交貨，必須事先與對方達成書面協議，并按協議執行。
2、交貨地點：甲方工廠
第七條 包裝及運輸方式的選擇及費用的承擔
1、包裝：由乙方提供并回收使用。
2、運輸：由乙方負擔。
第八條 質量保證與服務
1、乙方為甲方代工的產品在質量保證期內出現質量問題，并經確認是乙方造成的，乙方應免費給予維修、重作或退換。
2、如果乙方交給甲方的產品出現批量問題，乙方在接到甲方通知后應2小時內派專人到現場協助處理，并出具處理辦法，供雙方協商解決。就批量問題，甲方有權退貨。
3、交給甲方的產品如乙方未按甲方規定包裝，乙方應當負責重新包裝，并達到甲方要求。
第九條 違約責任
1、乙方延遲交付委托代工產品的(包括正常送貨、返修、更換、補交等)，每延遲一天，應當按照延遲交付部分產品加工費的10%的比率向甲方支付違約金，以此類推。但甲方事先書面同意乙方延遲交貨的，乙方免除違約責任。
2、因甲方所出計劃,訂單錯誤或所提供物料所導致無法及時出貨而導致的延誤交期,所造成的損失由甲方承擔.
第十條 保密條款
1、甲乙雙方均不得向第三方透露在合作期間獲得和知曉的對方公司(包括其產品、分支機構、公司)的商業秘密及屬于第三方但對方負有保密義務的信息。
2、未經對方書面同意，甲乙雙方中的任何一方不得在雙方合作目的之外使用或向第三方透露對方的任何商業秘密。
3、當一方提出收回商業秘密的有關資料時，另一方應將有關資料及其復制件交還給對方，或應對方的要求將這些資料及其復制件銷毀。
4、甲乙雙方中的任何一方違反上述條款，另一方均有權要求違約方賠償因此造成的損失。上述條款中的“商業秘密”包括但不僅限于圖紙、技術資料、外觀設計、財務信息、客戶信息等。
第十一條 不可抗力條款
甲乙雙方中的任何一方由于不可抗力等原因不能履行本合同及附件等或需逾期履行時，應及時向對方通報不能履行或不能完全履行或不能及時履行的理由，以減輕可能給對方造成的損失，在取得對方書面同意后，允許延期履行、部分履行或不履行合同，并根據情況部分或全部免予承擔違約責任。
第十二條 其他條款
1、在履行本合同過程中發生的爭議，甲乙雙方應協商解決;協商不成，向合同簽訂地人民法院提起訴訟。
2、本合同未盡事宜，雙方另行協商后訂立補充合同;本合同的補充合同、附件具有同等的法律效力。
3、本合同一式兩份，甲乙雙方各執壹份，自雙方簽字蓋章起生效。
4.本合同自 年 月 日起至 年 月 日止。
甲方： 乙方：
授權代表人： 授權代表人：
帳號： 帳號：
電話： 電話：
日期： 日期：
委托加工合同 篇3
定作方： 承攬方：
二、定作方：產品要求：
1、按圖紙要求(見附件)。
2、長
1.4米送樣各10根鋁型材。
三、付款及模具驗收：由定作方在合同生效后7天內一次性付給承攬方2400元作為打樣費和模具費。合格模具試樣在________年____月____日前完成，并送樣到定作方處確認。
四、模具所有權為定作方所有，承攬方不得擅自把模具用
第三方的產品生產;在以后生產中，由承攬方承擔模具的維修及復模(模具壽命完結時的新開模)費用。
五、解決合同糾紛的方式： 按國家合同法處理。
六、雙方協商的其他條款： 各款鋁型材采購量達4噸時(含4噸)，退回模具款。 有效期限：________年____月____日至________年____月____日
甲方：乙方：________年____月____日：
委托加工合同 篇4
定作方： 合同編號：
承攬方： 簽訂日期：
定作方委托承攬方加工 ，經雙方充分協商，達成以下合同條款。
一、 加工成品：
二、加工成品質量要求：
三、原材料的提供辦法及規格、數量、質量
1.定作方提供原材料的，承攬方對定作方提供的原材料在下料之前必須進行檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊，下料后再提出原料質量問題的，造成定作方損失的，承攬方應予賠償。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。原材料的消耗每噸(件)成品不得超過 。
2、承攬方提供原材料的，應保證提供的原材料符合定作方的要求，且滿足承攬的需要。
四、技術資料、圖紙提供辦法
1.承攬方發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應及時回復，提出修改意見。
2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。
五、價款或酬金
價款或酬金按照如下約定計算：
六、驗收標準和方法
1、按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2、驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，在質保期內發生問題由承攬方負責修復或退換。
七、交貨的時間和地點
1、交貨時間： 。
2、交貨地點：定作方工廠內
八、包裝要求
1、成品按照 包裝費用由承攬方承擔。
九、運輸辦法及費用負擔：運輸由承攬方負責，費用承攬方承擔。
十、費用結算
結算時間：
十一、承攬方的違約責任
1、未按合同規定的質量交付定作物，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
2、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
3、未按合同規包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。
4、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應當向定作方支付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的 %償付違約金。
5、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%的違約金，并賠償給定作方造成的損失。
6、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。
7、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。
十二、不可抗力
在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任。
十三、其它約定
1、加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決;協商不成向定作方所在地向人民法院起訴。
2、本合同自簽訂之日起生效，如有未盡事宜，雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。
3、本合同一式 份。
甲方： 蓋章：
簽約人： 職務： 電話號碼：
已方： 蓋章:
簽約人： 職務： 電話號碼：
時間： 年 月 日
委托加工合同 篇5
委托方：(以下簡稱甲方)
生產方：(以下簡稱乙方)經雙方充分協商，在互利互惠的基礎上，就甲方委托乙方加工生產產品事宜，達成以下協議：
第一條加工產品范疇
1、產品品名：以《委托加工合作訂貨單》為準。
2、產品規格為：以《委托加工合作訂貨單》為準。
3、如增加產品由雙方另行簽訂書面補充協議。
第二條委托加工訂單使用證件說明
1、乙方提供工商營業執照復印件及生產、衛生許可證復印件給甲方，授權甲方在本協議范圍內的產品使用。首次加工生產的產品需在叁萬元以上方提供以上三證，并甲方一次性支付預付金拾萬元。
2、甲方在乙方生產加工之產品外包裝及說明書，必須符合國家標簽法等有關規定，若有違規行為，后果自負;并視為甲方違反合同，乙方有權拒絕生產。加工產品包裝上標注乙方廠名和廠址，同時注明乙方系受甲方委托生產(生產分裝)。
3、甲方須向乙方提供合法經營證明(營業執照)及商標受理證明。
4單為準。除以上產品外其他產品乙方概不負責。
5、若非乙方加工的產品，冒用乙方證件的行為，追究其法律責任，并沒收預付金。
第三條加工產品質量及責任
1、乙方嚴格按甲、乙雙方確認的配方和工藝制作，產品質量符合國家相關的標準規定。
2、乙方僅是甲方委托加工產品生產過程的一個制造、灌裝以及包裝的工序。只承擔生產分裝產品品質行為的企業，不承擔甲方一切銷售行為及債權債務的責任!
3、若屬甲方運輸或出廠以后因保管不當導致產品變質、損壞，乙方不承擔責任。
第四條包裝材料供應
1、產品的商標圖案、標識設計圖案和外包裝設計圖案由甲方提供給乙方，這些圖案及其組合的知識產權屬于甲方所有、相關責任由甲方負責，乙方不得在甲方產品以外的任何場所使用或許可他人使用。
2、包裝材料交付地點為乙方工廠倉庫，物流運輸費用由甲方負責。
3、乙方應保管好甲方材料，包裝紙箱、標簽等不能流入市場。
第五條結算方式
甲方在與乙方確認加工生產訂單、簽訂《委托加工合作訂貨單》之同時，乙方從預付款中扣取該訂單費用總額。每次生產訂單金額如超過預付金余額，須補足款項乙方才進行生產。
第六條產品交付
1、當雙方簽訂本協議后，雙方將以此協議作為基礎，每次訂貨都由甲方向乙方下訂單，由乙方負責人確認后才視為合格的訂貨合同，不合格的訂貨合同不受本協議條款約束。
2、交付地點為甲方指定地點，物流運輸由甲方負責，乙方負責裝車。
3、交貨時間：在包材、款項到位的情況下15個工作日。
第七條驗貨的標準及方法
1、甲方對貨物的驗收方法依據甲方和乙方商議認可的質量文件為依據。
2、甲方對貨物的驗收期限為收到貨物之日當天內完成。
3、甲方認為貨物有不良現象時，可向乙方提出異議。
4、提出異議期限為驗收貨物即日起算一周內書面向乙方提出，乙方在一周內給予處理答復，超過期限視為驗收合格。
第八條本協議未盡事宜，雙方可另行協商解決，或在委托加工訂單上補充。如產生糾紛，雙方友好協商，協商不成，可向生產方當地人民法院訴訟解決。
第九條本協議自雙方簽訂之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執一份，并具有同等法律效力。
甲方：乙方：日期:
【委托加工合同模板匯編五篇】相關文章：
委托加工合同模板匯編6篇05-23
委托加工合同模板匯編八篇05-20
委托加工合同05-26
委托加工合同11-30
委托加工合同模板8篇05-07
委托加工合同模板6篇05-05
委托加工合同匯編八篇05-22
委托加工合同模板集合10篇05-24
委托加工合同模板合集八篇05-20
委托加工合同模板集錦八篇05-19