民房建筑施工合同

時(shí)間：2022-12-04 16:10:33 施工合同我要投稿

民房建筑施工合同(通用7篇)

　　在人們的法律意識(shí)不斷增強(qiáng)的社會(huì)，合同的法律效力與日俱增，簽訂合同也是避免爭(zhēng)端的最好方式之一。那么相關(guān)的合同到底怎么寫呢？下面是小編幫大家整理的民房建筑施工合同，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

民房建筑施工合同(通用7篇)

民房建筑施工合同1

　　甲方(發(fā)包方)：

　　乙方(承包方)：

　　甲方現(xiàn)有私人住宅一幢需要建，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商交由乙方張正發(fā)承攬施工，為明確雙方權(quán)利義務(wù)，訂立如下協(xié)議：

　　一、承包方式：采用包工不包料，甲方保障材料供應(yīng)，乙方負(fù)責(zé)施工。

　　二、價(jià)款：按建筑面積每平方米270元(貳佰柒拾元整)計(jì)價(jià)，該價(jià)款已經(jīng)包括該幢房屋水、電安裝，化糞池建在院子內(nèi)，污水處理必須與公共設(shè)施相連接，必須處理與相連房屋墻縫防水部分等費(fèi)用。(樓頂和衛(wèi)生間防水膏油施工，門窗安裝由甲方負(fù)責(zé)，乙方配合)

　　三、建筑面積計(jì)算方式：按照國家規(guī)定的建筑面積計(jì)算方法進(jìn)行計(jì)算。

　　四、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：達(dá)到國家驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。

　　五、保質(zhì)期：從房屋驗(yàn)收之日起一年。

　　六、價(jià)款支付和時(shí)間：開工時(shí)，由甲方支付乙方5000.00(伍仟元整)，一層頂澆完后支付10000.00(壹萬元整)，二層頂澆完后3日內(nèi)支付10000.00(壹萬元整)，三層頂澆完后3日內(nèi)支付10000.00(壹萬元整)，四層封頂后5日內(nèi)支付20xx0.00(貳萬元整)。其余款項(xiàng)等全部工程驗(yàn)收結(jié)束后支付30000.00(叁萬元整)，剩余部分等一年保質(zhì)期滿后全部支付。

　　七、工程時(shí)間：20xx年10月14日至20xx年2月28日，若因特殊原因(政府行為或甲方原因)按照停工天數(shù)順延工期。

　　八、乙方必須嚴(yán)格按照甲方提供的圖紙及甲方意圖施工。

　　九、第四層房頂全部貼地板磚，外墻前后貼瓷磚

　　十、甲方權(quán)利、義務(wù)

　　1. 甲方提供圖紙，保證建筑材料的及時(shí)供應(yīng)，支付工程款，承擔(dān)施工中的水、電費(fèi)用和做防水層費(fèi)用。

　　2. 工程質(zhì)量監(jiān)督權(quán)力。甲方(含聘請(qǐng)的工程技術(shù)人員)有權(quán)監(jiān)督乙方施工工程中的每一個(gè)環(huán)節(jié);遇有重要部分和隱蔽工程部位，在隱蔽前甲方應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收不合格或乙方不按圖紙及更改要求施工，甲方有權(quán)要求乙方返工，乙方不得拒絕。

　　3. 因乙方不按期完工或不按質(zhì)量施工，以及無故停工的，甲方書面通知3日仍不改正或施工的，甲方可以將所剩余工程收回發(fā)包給他人。

　　4. 不屬于甲方支付的稅收和費(fèi)用，甲方拒絕支付，乙方自負(fù)。

　　十一、乙方權(quán)利、義務(wù)

　　1. 乙方嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)圖紙和更改要求以及施工操作規(guī)范質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工，不得浪費(fèi)材料和偷工減料，確保工程質(zhì)量;若因不按照相關(guān)要求施工，和經(jīng)過甲方驗(yàn)收不合格，造成工程返工的應(yīng)承擔(dān)返工材料費(fèi)和工時(shí)費(fèi)。

　　2. 自帶施工所需建筑工具、用具，包括模板、機(jī)械等，如：沙漿攪拌機(jī)、混凝土攪拌機(jī)、震動(dòng)器、電焊機(jī)、抽水機(jī)等。

　　3. 乙方負(fù)責(zé)施工工程中所需的水、電架設(shè)和水、電安全管理，甲方除支付水、電費(fèi)外，因乙方對(duì)水、電管理不善所導(dǎo)致的一切后果由乙方承擔(dān)責(zé)任。

　　4. 重要部位和隱蔽工程部分，乙方在施工前和隱蔽前應(yīng)通知甲方進(jìn)行驗(yàn)收合格后方可繼續(xù)施工，不得以任何理由擅自施工。

　　5. 乙方對(duì)所需要的材料提前做出計(jì)劃，并在合理期限內(nèi)通知甲方備料，不得無計(jì)劃而影響甲方備料。

　　6. 乙方負(fù)責(zé)整個(gè)工地施工人員及周圍人、畜安全，若發(fā)生工傷事故及傷害他人事故，一切責(zé)任由乙方承擔(dān)，甲方不承擔(dān)任何責(zé)任。

　　7. 乙方在施工工程中造成甲方的物品及材料損失的，由乙方賠償。

　　十二、未盡事宜雙方本著公平、合理原則進(jìn)行協(xié)商。價(jià)款支付、工程竣工期限，雙方均不得違反，否則支付對(duì)方5%的違約金。

　　本合同一式二份，由雙方共同簽字后即發(fā)生法律效力，雙方不得任意更改、違反，否則應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。

　　甲方：乙方：

　　年月日：

民房建筑施工合同2

　　反訴人(本訴被告)：_________________許__________，男，漢族，出生于_______年_____月_______日，住址_______________省_______________縣_______________鄉(xiāng)立志村隊(duì)。

　　被反訴人(本訴原告)：_________________肖_____，男，漢族，出生于_______年_____月_______日，住址：_________________省_______________縣_______________鎮(zhèn)_______________村.

　　本訴被告：_________________沈陽_______________房地產(chǎn)有限公司，法定代表人：______________。住所地：_________________沈陽市_______________區(qū)_______________中路27號(hào);

　　本訴被告：_________________江蘇省_______________建設(shè)集團(tuán)有限公司，住所地：_________________省蘇州市黃__________路。

　　反訴請(qǐng)求

　　1、請(qǐng)求判決被反訴人賠償反訴人因質(zhì)量不合格返工造成的損失人民幣_(tái)_____元;

　　2、請(qǐng)求判決被反訴人承擔(dān)訴訟費(fèi)及相關(guān)阿費(fèi)用。

　　事實(shí)與理由

　　________年____月____日反訴人與被反訴人簽訂一份外墻瓷磚工程合同，即被反訴人承包反訴人做“亞_____________”_______號(hào)樓的外墻粘磚的人工費(fèi)。反訴人在被反訴人沒有完工的情況下，提前履行了支付人工費(fèi)的義務(wù)，可是被反訴人在沒有按照合同約定履行義務(wù)，而中途私自退場(chǎng)，且已做完的部分工程多處不合格，導(dǎo)致反訴人返工。被反訴人的行為造成反訴人人工費(fèi)和材料損失高達(dá)_______元。反訴人多次找到被反訴人要求賠償，可以被反訴人反而將反訴人訴至貴院。反訴人為了維護(hù)自己的合法權(quán)益，特依法向貴院提出反訴請(qǐng)求，請(qǐng)求貴院依法支持反訴人的訴求。

此致

　　_____________區(qū)人民法院

　　反訴人：_________________

　　________年____月____日

民房建筑施工合同3

　　甲方(戶主)：住址：

　　乙方(承包人)：住址：

　　甲方私人居住樓委托給乙方承包施工，經(jīng)雙方友好協(xié)商達(dá)成如下協(xié)議。

　　一、承包方式：包工不包料。

　　二、承包價(jià)：按每平方米元計(jì)算，本承包價(jià)格包括工人的.務(wù)餐費(fèi)、香煙費(fèi)。

　　三、付款方法：工程開工甲方預(yù)付元，結(jié)構(gòu)結(jié)束(屋面蓋好)預(yù)付元，余款年春節(jié)前結(jié)清。

　　四、工期：開工日期為農(nóng)歷月日(月日)開工，施工日歷天天即年月日竣工。

　　五、質(zhì)量：乙方施工中應(yīng)注重質(zhì)量，施工存在質(zhì)量問題甲方提出后乙方應(yīng)立即整改，如堅(jiān)持不整改甲方有權(quán)拒付工程款。

　　六、安全管理：施工中乙方應(yīng)加強(qiáng)安全管理確保施工人員的安全，如疏于管理發(fā)生人身傷害事故一切費(fèi)用和責(zé)任由乙方負(fù)責(zé)與甲方無關(guān)。

　　七、雙方責(zé)任和義務(wù)：

　　甲方：

　　①應(yīng)保證建筑材料及時(shí)到場(chǎng)不影響乙方使用。

　　乙方：

　　①負(fù)責(zé)建筑施工的垂直運(yùn)輸設(shè)備、拌料機(jī)械、手推車、鋼筋切割用具、泥桶等。

　　②建筑材料進(jìn)場(chǎng)時(shí)間乙方應(yīng)提前通知甲方提供，否則甲方不負(fù)有責(zé)任。

　　③承包范圍：按圖紙及施工說明施工。土建木模、屋面木基層、水電安裝甲方另行發(fā)包。

　　八、本合同一式叁份，雙方簽字后生效，工程款結(jié)清后失效。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

民房建筑施工合同4

　　甲方：（房屋方）

　　身份證號(hào)：

　　乙方：（承包方）

　　身份證號(hào)：

　　甲、乙雙方通過充分了解和協(xié)商，本著公平、自愿、誠實(shí)、信用的原則，經(jīng)雙方同意，就下列房屋建筑施工承包事項(xiàng)，簽訂本合同，共同遵守。

　　一、甲方將座落在住房建設(shè)工程交給乙方施工建設(shè)。

　　二、承包方式：采用包工包料方式承包。甲方只提供建房所需的用電用水。乙方提供勞務(wù)、建筑技術(shù)、模板、撐樹、腳手架用材、碼釘及生產(chǎn)生活用具等以及建筑材料（如：紅磚、河砂、碎石、石灰、水泥、鋼材、水管、下水管、鐵釘、扎絲等）。

　　三、承建項(xiàng)目：乙方按照設(shè)計(jì)圖紙或甲方提出的要求承建。甲方房屋主體工程的建筑，包括墻體、梁、柱、樓梯、樓面、裝模、拆模、扎鋼筋、現(xiàn)澆混凝土及地面、門前臺(tái)階砼墊層；裝飾室內(nèi)粗粉刷、前向外墻貼瓷磚、后向墻面粉水泥砂漿、衛(wèi)生間地面及墻面貼瓷磚、安裝瓷盆、大便器、下水管道、落水管；頂層層面加漿磨光，同時(shí)作好防滲處理。

　　四、質(zhì)量要求：乙方必須按甲方提供的施工圖按圖施工，如有尺寸改動(dòng)，必須經(jīng)雙方協(xié)商一致后才能改動(dòng)。如施工不合格由乙方負(fù)責(zé)返工，返工費(fèi)由乙方負(fù)責(zé)。

　　五、工程款結(jié)算方式：總工程完工每平方米元正（整）。主體工程每平方米（），裝修工程每平方米（）。每層倒水泥混凝土樓面完成，預(yù)付款（）。

　　六、乙方包人工、毛板、頂架、鐵釘、扎線、電纜、灰機(jī)、震筆、震船、電介泥漿攪拌機(jī)、排山、防護(hù)網(wǎng)等工具機(jī)械所需費(fèi)用。

　　七、工期要求：本工程工期為個(gè)月，從簽訂合同之日起計(jì)算，乙方必須在_____年月_日前完成本工程，完工時(shí)間不能超過xx天，乙方不能因各種原因拖延甲方建房完工時(shí)間。

　　八、施工安全：乙方應(yīng)遵守工程建設(shè)的施工安全管理規(guī)定，嚴(yán)格按安全標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范施工，指派專人負(fù)責(zé)，采取積極的安全防范措施，消除一切安全事故隱患。如果乙方施工人員出現(xiàn)工傷，或因施工造成他人損傷等事故，一切由乙方負(fù)責(zé)，甲方不負(fù)擔(dān)任何責(zé)任和費(fèi)用。

　　九、本工程完工后，雙方驗(yàn)收一個(gè)月內(nèi)結(jié)完全部工程款。

　　十、其它未盡事宜，由甲乙雙方協(xié)商解決。

　　本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，自簽訂之日起生效，具有同等法律效力。

　　甲方簽名：

　　乙方簽名：

　　簽訂日期：

民房建筑施工合同5

　　甲方建房者:

　　乙方承包者:

　　以下簡(jiǎn)稱甲乙雙方,經(jīng)友好協(xié)商達(dá)成如下協(xié)議:

　　1、甲方與乙方商議,甲方計(jì)劃拆舊建平房工程,以的方式承包給乙方做建房工程。

　　2、具體協(xié)議如下：

　　(1)瓦工部分：基礎(chǔ)由自然地面下挖公分，打地圈梁為，套子為c，地梁主筋根，套子間隔c;外墻為墻，屋內(nèi)隔斷為墻;打頂鋼筋為，間隔c。打頂水泥抹光，不包括防水工程。

　　(2)裝修做法：外墻水泥砂漿抹光。屋內(nèi)水泥砂漿抹光，大檐水泥砂漿抹光;屋內(nèi)頂棚用插板;地面鑲磚ca;2;，價(jià)格每平米不超過元;屋內(nèi)頂棚和墻面998膩?zhàn)臃蹆杀椋话▋?nèi)墻涂料。屋內(nèi)燈具只要按上燈泡亮就算完工。其余不包括組合柱、上圈梁、外墻保溫、外墻涂料、前臉鑲磚等。屋內(nèi)不包括坐便、洗手池、窗簾、廚房用具等。

　　3、結(jié)算方式：按基礎(chǔ)外皮墻體長(zhǎng)度乘以寬度計(jì)算每平米元結(jié)算。

　　4、付款方式：分三次付清所有款項(xiàng)，

　　1)工人進(jìn)場(chǎng)時(shí)，甲方預(yù)付給乙方材料款占全部的30%。

　　2)主體長(zhǎng)完墻時(shí)，甲方需向乙方預(yù)支付打頂費(fèi)用占全部款項(xiàng)的30%。

　　3)拆模時(shí)，甲方需向乙方支付裝修預(yù)付款以及安裝窗戶的費(fèi)用占全部的20%。

　　4)完工后____日內(nèi)，甲方需向乙方支付剩余全部款項(xiàng)的20%

　　5)另注：乙方在承建甲方工程過程中需使用人工費(fèi)可與甲方商議，臨時(shí)支取使用。

　　5、甲方可以要求乙方注意施工安全和工程質(zhì)量等問題，乙方的施工人員在施工過程中出現(xiàn)事故由乙方負(fù)責(zé)，甲方不需要承擔(dān)任何責(zé)任。

　　6、甲方對(duì)乙方有質(zhì)量監(jiān)督的責(zé)任，當(dāng)發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量問題應(yīng)及時(shí)與乙方進(jìn)行有效溝通，并核實(shí)質(zhì)量問題，友好協(xié)商解決問題，盡量避免施工材料的損失和浪費(fèi)，并使該質(zhì)量問題得到有效改善。當(dāng)乙方盡最大努力達(dá)到甲方滿意成果時(shí)，甲方不得再以任何借口克扣和拖欠乙方各種費(fèi)用。

　　7、甲方在施工過程中，需要自行支付乙方所用鉛絲。

　　此協(xié)議一式兩份，一經(jīng)簽字，即可生效!

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

　　________年____月____日________年____月____日

民房建筑施工合同6

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　甲方在建房屋一棟，建筑層數(shù)兩層，一層約平方米，二層約平方米，由乙方承包施工。雙方本著平等、互利、誠信原則，確保工程安全、優(yōu)質(zhì)、高效、低耗，經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂本倆，以期共同遵守：_________________

　　一、承包方式

　　采用包工不包料方式承包。

　　甲方提供建房所需的材料，包括：_________________紅磚、河砂、碎石、石灰、水泥、鋼材、水管、下水管、鐵釘、扎絲、水電等等一切建筑材料。

　　乙方提供勞務(wù)、施工技術(shù)、施工工具、及生產(chǎn)生活的一切用具等。

　　二、承建項(xiàng)目

　　乙方按照設(shè)計(jì)圖紙或甲方提出的要求承建。甲方房屋主體工程的建筑，包括墻體、梁、柱、樓梯、樓面、裝模、拆模、扎鋼筋、現(xiàn)澆混凝土及地面、門前臺(tái)階砼墊層;裝飾室內(nèi)粗粉刷、前沿外墻貼瓷磚、后沿外墻面粉水泥砂漿、衛(wèi)生間地面及墻面貼瓷磚、安裝瓷盆、下水管道、落水管;頂層層面加漿磨光，同時(shí)作好防滲透水處理。

　　三、承包價(jià)格

　　每平方米人民幣大寫：_________________元，建筑面積按每層樓外墻計(jì)算。施工范圍包括所有需要水泥砂漿抹面的墻體。

　　四、付款方式

　　合同簽訂完畢，工具進(jìn)場(chǎng)，人員到位，預(yù)付30%，完成第一層磚砌并搗制好樓面付到50%，完成第二層以及屋頂付到75%付款八仟元，工程全部完工，交驗(yàn)完畢付到90%，預(yù)留10%為質(zhì)量保證金，完工一年內(nèi)無質(zhì)量問題，清尾款。

　　五、雙方責(zé)任

　　甲方負(fù)責(zé)水電到位供給及原材料及時(shí)進(jìn)場(chǎng)，每日午餐

　　乙方必須保證工程質(zhì)量和進(jìn)度，按設(shè)計(jì)圖紙和甲方要求施工，節(jié)約材料，并保管好材料，不得丟失。

　　六、質(zhì)量要求

　　乙方應(yīng)當(dāng)按照國家規(guī)定的房屋質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和要求組織施工，不合格由乙方負(fù)責(zé)返工，返工費(fèi)由乙方負(fù)責(zé)或由甲方在乙方工程款中扣除。

　　七、注意安全

　　勞保措施，施工防護(hù)措施到位，安全施工。如果乙方施工人員因自身原因或乙方安全防護(hù)措施不到位出現(xiàn)工傷，或因施工造成他人損傷等事故，一切由乙方負(fù)責(zé)，甲方不負(fù)擔(dān)任何責(zé)任和費(fèi)用。文明施工，講究職業(yè)道德，講究清潔衛(wèi)生。

　　八、工期要求

　　主體工程工期為75(日歷天)，從簽訂合同之次日起計(jì)算，乙方必須在年月日前完成主體工程，遇天氣原因順延，乙方不能因各種原因拖延甲方建房完工時(shí)間。遇乙方所需材料，應(yīng)提前向甲方提出計(jì)劃，以便及時(shí)籌備。

　　九、后期維修

　　因乙方質(zhì)量問題所產(chǎn)生的維修費(fèi)用由乙方承擔(dān)，并承擔(dān)由此發(fā)生的相關(guān)賠償以及責(zé)任

　　十、其它

　　其它未盡事宜，雙方協(xié)商解決，按國家以及本地標(biāo)準(zhǔn)從嚴(yán)執(zhí)行。

　　本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，從簽字之日起生效。

　　甲方簽字(章)：_________________

　　乙方簽字(章)：_________________