- 相關推薦
氣體管道安裝施工合同范本（通用5篇）
隨著法律觀念的日漸普及，越來越多的人通過合同來調和民事關系，簽訂合同能夠較為有效的約束違約行為。擬定合同的注意事項有許多，你確定會寫嗎？下面是小編整理的氣體管道安裝施工合同范本（通用5篇），歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
氣體管道安裝施工合同1
(甲方)：_________
(乙方)：_________
為了明確供用雙方在燃氣管理安裝、燃氣供應和使用中權力和義務，根據《中華人民共和國合同法》、《江蘇省燃氣管理條例》、《泗陽縣城區管道天然氣工程建設管理實施辦法》和《泗價工[20]8號》文件等法律、法規和規章，雙方經行協商一致，簽訂本合同，以便共同遵守。
第一條供氣種類、供氣地址
(一)供氣種類：天然氣
(二)供氣地址：___城A區1-12#樓
第二條民用管道天然氣建設工程、材料費及支付方式：
(一)民用管道天然氣建設工程、材料費(以下簡稱建設費)總額：該小區面積為48323.47平方米(以房管處核定的住宅商品房銷售面積為準)，每平方米22元，共計人民幣1063116.34元。
(二)民用管道天然氣建設工程、材料費及支付方式：該合同簽訂七日內，乙方預付定金零元，甲方進場施工乙方依據甲方的開具的工程發票在5個工作日內支付該小區建設費總額的15%計人民幣159467元，甲方完成入戶立管后乙方依據甲方的開具的工程發票在5個工作日內支付該小區建設費總額的30%計人民幣318934元，完成庭院管線后乙方依據甲方的開具的工程發票在5個工作日內支付小區建設費總額的45%計人民幣478402元，余款106313.34元乙方依據甲方開具的工程發票在通氣前付清。
第三條工程設計、安裝項目
(一)工程設計：乙方提供該項目所需的.工程技術資料后，甲方進行燃氣工程設計，并根據設計方案按乙方的工程進度要求進行施工。施工期間，乙方應為甲方提供施工方便。
(二)安裝項目：該小區入戶管線及庭院管網配套工程，并為乙方用戶安裝燃氣計量表一只，表前閥、表后閥各一只，管道接至灶具使用地點(不包括用戶使用的燃氣灶具)。甲方在施工過程中產生的垃圾由甲方負責清理，并不得損壞乙方所建房屋的主體結構，如有損壞則由甲方負責修復。
第四條雙方的權利和義務
(一)甲方的權利和義務
1、負責該項目的全部工程的設計、安裝。
2、甲方根據乙方房屋主體工程進度情況和書面通知要求，合理安排燃氣施工工期。
3、甲方負責管網供氣設施的維修與保養并承擔由此產生的費用。
4、甲方在與入住戶簽訂安全供氣協議后調試供氣。
5、負責提供一整套符合檔案館備案要求的竣工圖紙和其它竣工文件。
(二)乙方的權利和義務
1、無償為甲方提供該項目所需的工程技術資料(電子版)以備甲方設計、施工。
2、負責該項目于其他施工單位的協調工作，并無償提供符合進場施工條件。
3、在該項目施工期間，為甲方提供施工所用的水、電以及堆放材料場所，由此產生的費用由甲方承擔。
4、按合同約定期限和比例向甲方支付建設費。
5、乙方根據工程形象進度書面通知甲方開始進場施工，甲方根據乙方的樓棟的施工進度合理安排施工。乙方沒有書面通知甲方進場施工而錯過進場施工時間，由此造成施工難度由乙方負責解決。
第五條違約責任及賠付
1、由于乙方不能按期提供該項目施工所需資料或不按合同約定支付款項，導致天然氣建設工期延誤或造成本合同無法按期執行，甲方不承擔責任，由此造成的損失由乙方賠償。
2、因甲方原因導致本合同無法按期執行的由甲方承擔相應責任。
3、由于不可抗拒的因素導致本合同無法執行的，雙方均不承擔責任。
4、雙方就本合同有關內容如發生爭議，通過友好協商解決。如協商不了可以通過其他法律途徑解決。
第六條合同執行期限
1、本合同簽定10日內乙方提供工程所需的技術資料給甲方。
2、甲方自收到乙方進場施工通知后按乙方工程進度合理安排施工。
第七條其它約定
未盡事宜，按有關燃氣管理規定執行。
第八條本合同一式四份，雙方各執兩份，簽字(蓋章)后生效。
甲方：____________
乙方：____________
時間：____________
氣體管道安裝施工合同2
合同編號：_________
甲方：_________
乙方：_________
第一條 工程概況
工程名稱：_________市_________街_________氣化站及管道供氣項目。
工程地點：_________市_________街。
工程范圍和內容：_________氣化站：_________個街廚房管道、調壓器、流量等材料表內容。
工程造價為：_________元整。(即：￥_________元)
第二條 工程期限
合同工期：依據國家頒布的工期定額，商定本合同工程開工、竣工日期。
雙方約定自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日竣工。
第三條 材料供應
1、本安裝工程所需的原材料，由乙方按工程預算表所列供應。
2、乙方所提供的安裝材料須符合國家標準。
第四條 工程結算方式
1、甲、乙雙方正式簽約后，甲方需在_________日之內支付工程造價總額的_________%給乙方。如甲方未按合同付款，則工期自然推后。
2、當乙方收到甲方預付款后，_________日內正式進入安裝工地。
3、當竣工后，甲方需在_________日將其余的_________%支付給乙方，余下_________%款項在工程使用后_________個月內一次付清。工程若有未曾預見項目或變更，工程造價結算則按實際計算并一次付清。
4、支付方式：采用銀行轉帳、匯票或現金的形式支付。
第五條 工程驗收
1、乙方在工程竣工后，由乙方負責整個工程系統的檢測調試，試用期為_________天，并由甲方、乙方將工程試用檢測的結果進行驗收。
2、工程交付使用后，甲方正常使用_________天，視甲方驗收認可。
第六條 保修維護
乙方提供本供氣系統的維護和保養服務工作，保修期限：依據國務院令第279號《建設工程管理條例》的有關規定執行。即：二年內設備、材料非人為損壞的維護，乙方提供無償免費服務;二年后為有償服務。
第七條 組成合同的文件
組成本合同的文件包括：圖紙、工程材料表、預(概)算書、雙方有關工程的'洽談、簡單變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。
第八條 甲方的承諾與保證
1、其是一家依法設立并有效存續的有限責任公司;
2、其有權進行本協議規定的交易，并已采取所有必要的公司行為授權簽訂和履行本協議;
3、其保證做好本工程的三通一平工作，保證水源、電源通到施工現場雙方商定地點的總表，并承擔施工引起的水、電費用;
4、本協議自簽訂之日起對其構成有約束力的義務。
第九條 乙方的承諾與保證
1、其是一家依法設立并有效存續的有限責任公司;
2、其有權進行本協議規定的交易，并已采取所有必要的公司和法律行為(包括獲得所有必要的政府批準)授權簽訂和履行本協議;
3、保證在施工過程中，本著安全第一的宗旨，如出現因乙方原因而發生的危及自身及他人的安全事故和工傷事故，乙方承擔一切費用及責任;
4、承諾按合同約定進行施工、竣工，并在質量保修期內承擔工程質量保修責任;
5、本協議自簽訂之日起對其構成有約束力的義務。
第十條 違約責任
1、甲方須按期支付各款項。若超過期限，甲方須支付_________%的違約金。并且乙方有權進行終止系統操作。
2、因乙方原因未按合同規定的工期交付使用的，須賠償甲方已付款項一倍的罰款。
3、因甲方原因致使工程中途停建、緩建，應采取措施彌補或減少損失。同時，賠償乙方由此造成停工、窩工、返工、人員和機械設備調遷、材料和構件積壓的實際損失。
第十一條 保密
一方對因本次協議而獲知的另一方的商業機密負有保密義務，不得向有關其他第三方泄露，但中國現行法律、法規另有規定的或經另一方書面同意的除外。
第十二條 補充與變更
本協議可根據各方意見進行書面修改或補充，由此形成的補充協議，與協議具有相同法律效力。
第十三條 不可抗力
任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本協議或遲延履行本協議，應自不可抗力事件發生之日起三日內，將事件情況以書面形式通知另一方，并自事件發生之日起三十日內，向另一方提交導致其全部或部分不能履行或遲延履行的證明。
第十四條 爭議的解決
本協議各方當事人對本協議有關條款的解釋或履行發生爭議時，應通過友好協商的方式予以解決。如果經協商未達成書面協議，則任何一方當事人均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。
第十五條 優先權
為便于本工程竣工后的維護保養，本工程竣工后乙方將成為優先考慮的供氣商。
第十六條 其它
1、本協議自雙方的法定代表人或其授權代理人在本協議上簽字并加蓋公章之日起生效。
2、合同一式二份，甲方、乙方各執一份，具有同等法律效力。
甲方(蓋章)：_________ 乙方(蓋章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
簽訂地點：_________ 簽訂地點：_________
氣體管道安裝施工合同3
發包方（甲方）：
承包方（乙方）：
根據<<中華人民共和國合同法>>，經簽約雙方充分協商，在自愿、公平、誠實信用的基礎上，甲乙雙方簽訂此合同。
一、工程概況
a、工程地點：飛而康快速制造科技有限責任公司新廠區內。
b、承包范圍：氬氣管道、壓縮空氣管道、高壓管道、循環水預埋管道；附圖紙。
c、承包方式：包工包料。
d、工期：合同簽訂后45個工作日內全部安裝工程完工。
二、合同修改：
除了雙方簽署書面修改協議，并成為本合同不可分割的一部分的情況之外，本合同的條款不得有單方任意變化或修改。
三、工程質量標準：
驗收標準以國家現行的規范、標準、規程為依據；以甲方所提供圖紙為技術標準。
四、合同價款：
a、本合同價款（大寫）： 捌拾捌萬壹仟捌佰壹拾元整 （小寫：）881810.00
b、此價款為乙方按照甲方提供的管道圖紙和相關技術要求為標準的`包工包輔助材料的總承包價。
五、工程款支付方式：
合同簽訂后，甲方支付合同總款的30%預付款。工程完工，經雙方驗收合格，同時乙方提供合同全額的發票后，甲方支付合同總款的65%款項。5%為質保金，甲方將于整個工程運行半年且無質量問題后一次付清。所有安裝費用付款方式為銀行電匯。
六、雙方責任
甲方責任：
A、負責監督工程進度，參與工程竣工驗收工作；
B、負責委派項目負責人做好安裝協調工作；
乙方責任：
A、負責工程承包范圍內工作的全過程管理，做到安全生產、文明施工、優質服務；
B、主要施工人員必須持證上崗，負責施工現場的安全，一切安全責任事故均由四方負責；
C、工程所需工具等由乙方自行解決；
D、認真履行本合同，根據合同要求按期、保質、保量完成工程；
E、負責委派項目負責人做好協調工作。
七、驗收：
工程完工后，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到通知7日內組織有關部門進行驗收，并辦理驗收、移交手續。若因乙方安裝質量問題導致驗收不合格，乙方應及時處理，直至驗收合格。由于乙方安裝質量問題造成的一切有損甲方可得利益的損失全部由乙方承擔，甲方保留索賠的權利。
八、質保期：
質保期限以整個工程試運行驗收合格后開始計算；質保期為半年，本工程在質保期內出現質量問題，乙方在收到甲方通知后需在24小時內到甲方現場處理，每延遲一天支付違約金1000元，期間發生的一切相關費用及給甲方造成的任何經濟損失由乙方承擔。
九、違約責任：
1、合同生效后，除不可抗力外，如乙方不按期完工，按合同總金額0.1％每天支付違約金直至完工為止。
2、如乙方工程質量不符合標準，按《中華人民共和國合同法》處罰，性能根據本合同中的技術要求，如有差異做相應扣罰，同時甲方保留索賠的權利；
3、若乙方未按合同的約定提供服務，甲方有權自行委托第三方提供甲方所需要的服務，所發生的費用由甲方承擔。造成損失的，由甲方承擔賠償責任。
十、合同糾紛及解決方式：
1、凡與本合同有關而引起的一切爭議，甲乙雙方應首先通過友好協商解決，如經協商后仍不能達成協議，任何一方可以向法院提出訴訟；
2、在進行法院審理期間，除提交法院審理的事項外，合同其他部分仍應繼續履行；
3、本合同項下的所有爭議均提交甲方所在地法院進行訴訟解決；
4、本合同按照中華人民共和國的法律進行解釋。
十一、不可抗力：
任何一方均可對因不可抗力事件而延遲或不能履行合同義務造成另一方的損失或增加的費用不承擔責任。但遭遇不可抗力事件的一方應在事發之日起3日內書面通知另一方，并提供有關機構的證明材料，同時還應采取各種合理手段減輕不可抗力給雙方造成的損失和影響。
十二、附件：
附件1為圖紙
十三、其它：
本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，經甲乙雙方簽字蓋章后生效。
甲方：
委托代表人：
電話：
傳真：
乙方：
委托代表人：
電話：
傳真：
氣體管道安裝施工合同4
甲方(發包人)：
乙方(承包人)：
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實、信用的原則，甲乙雙方協商一致，訂立本供水管網安裝工程施工合同一式兩份，甲、乙雙各方各一份。
一、工程名稱
二、工程承包內容
安裝工程中襯塑鋼管及管件安裝、閥門安裝、清洗試壓等內容(管材管件由甲方提供)
三、合同工期
開工日期：20xx年 月 日
竣工日期：20xx年 月 日
合同工期總日歷天數 天(遇特殊情況工期順延)、
四、質量標準
工程質量標準為試水無外漏為合格。
五、工程價款
經甲乙雙方協商按(￥55000.00元/戶)大寫：伍萬伍仟圓整，包干結算。
六、付款方式
機具設備和工人進場當日，甲方付工人生活費人民幣，地下管道和立管安裝完成付工程費￥貳萬伍仟元，工程全部完工試壓合格后五日內付清全部工程款。
七、甲方工作
1、 甲方派出現場負責人1名指導安裝
2、 甲方負責供應安裝工程所需要的管材、管件、閥門、標準件、螺栓等材料及材料轉運。
3、 甲方協助乙方落實工程進行中用水、用電的搭接地點、但費用由甲方負責。
八、乙方工作
1、 乙方應按照有關的供水管網安全規范、技術標準和設計圖紙保質、按時的完成工程。
2、 因工程質量造成的`窩工，返工，材料損失、返工或重作的一切費用由乙方自行負責。
3、 乙方施工過程中安全問題由乙方自行負責。
九、違約責任
1、 乙方在合同時間內如未完成本安裝工程，乙方按每延誤工期一天須向甲方支付5%的違約金。
2、 甲方為做好施工中與開發商或住戶協調工作，導致工期延誤，由甲方負責。
十、其他事項
工程進行中的未盡事宜雙方協商解決。
甲 方： 乙 方：
法定代表人： 工程負責人：
經 辦 人： 經 辦 人：
合同簽訂日期
氣體管道安裝施工合同5
發包方（甲方）：
代表人：
承包方（乙方）：
負責人：
為明確甲乙雙方在高壓熱力管道安裝工程中的權利義務，雙方在平等互利的前提下，依照《中華人民共和國建筑法》和《合同法》等有關法律、法規的規定，雙方就本工程有關事宜達成一致意見，訂立本合同，供雙方遵照執行。
一、工程概況
1、工程內容：
2、工程地點：
3、承包范圍：
4、承包方式：
二、工期
開工日期：以甲方開工通知書為準，暫訂______年______月______日，如有特殊情況，甲、乙雙方協商解決。計劃完工時間：______年______月______日。
三、工程規范
乙方必須按照施工圖并執行國家及工程所在地的相關標準，規范施工。
四、雙方的責任與義務
甲方責任與義務
1、合同簽訂時，甲方提供給乙方工程施工圖資料及其它基礎資料，并完成技術交底，資料的真實性、合法性、完整性由甲方負責。
2、甲方有權隨時檢查乙方的施工情況，質量、安全一把抓。
3、按合同規定及時向乙方支付費用。
3、甲方在接到乙方竣工驗收的通知時，及時組織人員驗收。
乙方責任與義務
1、按合同規定，保質保量完成工程進度，對工程質量負責，凡施工期間發生的施工質量、安全事故由乙方負責。
2、在接到甲方委托及施工圖等文件資料后，按照預定的工程節點制定施工計劃，按施工計劃完成工程。
3、乙方應保證安全文明施工，不得酒后作業。
4、工程完工當日，向甲方發竣工驗收通知書。
五、工程返工
1、乙方在施工過程中對設計、圖紙或施工方案有疑惑時且涉及工程變更或影響工期時，須以書面形式向甲方提出，甲方須在______小時內以書面形式將相應的技術措施或工程特殊保護措施給予答復或批準。
2、工程驗收前，由于甲方原因造成的返工損失其費用由甲方承擔，由于乙方原因造成的返工損失其費用由乙方承擔。
3、甲方安排乙方施工后，如果中途造成乙方停工，甲方應在______小時內做出處理意見并通知乙方復工。并非甲方原因乙方中途停工，乙方應在______小時內做出處理意見并及時復工。無論何方超過四十八小時還不能復工，造成方應賠償對方的.經濟損失。工期相繼順延。
六、工程量確認
1、乙方提出變更設計，必須征得甲方同意，否則因此所增加的費用由乙方承擔。
2、本工程的工程量據實結算。
七、工程款結算與支付
1、乙方每月25日前向甲方提交當月工程進度表，經發包方確認后，按確認量的60%支付。
2、月工程進度款累計支付至合同價款的85%時停付。
3、工程竣工驗收合格交付使用并通過項目審計后，剩余5%的工程款作為質量保證金，質保期為______個采暖期，如無質量問題，質保期滿后不計利息一次性支付給乙方。
4、本工程無預付款。
八、材料設備供應
乙方采購的所有材料、設備必須有廠家的合格證書，均應達到國家規定要求“合格”標準。采購前須將材料、設備樣品報甲方確認簽字并封樣后方可訂貨，材料進場必須經甲方和監理單位共同驗收合格后方可使用，否則甲方有權要求乙方退貨。因材料、設備質量造成的損失，由乙方負全部責任。
九、違約責任
1、乙方不能按照合同竣工，質量不合格，因其它原因并無正當理由造成停工，四十八小時還不能復工，應承擔違約責任，合同終止。
2、甲方應按合同約定內容及時履行包含付款在內的相關義務。
3、違約方承擔了違約責任后，甲、乙雙方通過協商還可以繼續履行合同。
4、任何一方書面提出解除合同，對方需在七天內予以答復，不予答復視同認可。
十、其它
1、本合同自雙方簽字后生效，自雙方義務履行完畢后失效。
2、合同一式份，雙方各執份，具有同等法律效力。
3、因履行本合同發生爭議，雙方協商解決，協商不成的，均可向工程所在地人民法院起訴。
4、本合同未盡事宜，雙方協商解決。
甲方：
地址：
聯系人：
聯系方式：
簽訂時間：______年______月______日
乙方：
地址：
聯系人：
聯系方式：
簽訂時間：______年______月______日
【氣體管道安裝施工合同】相關文章：
管道施工安裝合同11-28
管道施工安裝合同范本02-09
管道施工安裝合同5篇02-02
酒精管道安裝專項施工方案06-02
管道安裝勞務合同10-27
管道安裝冬季施工措施方案（精選12篇）10-26
管道施工合同07-26
管道施工合同10-12
自來水管道安裝工程施工合同04-11
熱力管道安裝冬季施工方案（精選6篇）12-30