窗簾的買賣合同
隨著法律法規不斷完善，人們越發重視合同，越來越多的場景和場合需要用到合同，簽訂合同也是避免爭端的最好方式之一。相信很多朋友都對擬合同感到非常苦惱吧，下面是小編為大家收集的窗簾的買賣合同，歡迎閱讀與收藏。
窗簾的買賣合同1
甲方：_________(以下簡稱甲方)
乙方：_________(以下簡稱乙方)
經雙方協商，現就芒果大酒店窗簾購銷一事達成如下協議：
1、大堂：紗編號(8)，幅2.8米，實際窗寬尺寸___米，實際窗高尺寸為3.75米，按照窗戶定做價每米______元，(做簾頭每米按窗寬加60元米如不做則不處)，總計金額為人民幣_____元。
2、二樓紗編號(8)，幅高2.8米，實際窗寬尺寸335米，實際窗高2.8米，按照窗戶定做價每米_____元，(做簾頭每米窗寬加60元，如不做則不算)，總計金額為人民幣_________元。
3、會議室：布編號(18)，幅高2.8米，紗編號(18)幅高
2.8米，實際窗寬55米，窗高3.5米，按照窗戶定做價為每米____元，總計金額為人民幣______元，以上尺寸結算時，以雙方實際測量尺寸為準。
4、工期要求：根據工程制作要求大堂會議室工期為____天完工。
5、驗收標準：乙方按甲方要求制作，合同簽定后雙方不得違約，違約方負全部責任，乙方須精工細做，安裝到位。
6、付款方式：經雙方商定，自合同簽定，甲方支付乙方工程制作定金______元，在乙方制做安裝完工后，甲方在一周內完成驗收并付清余款，(一周內甲方未驗收視為驗收合格);
7、售后服務：在乙方制作安裝完畢，交付甲方使用后，乙方有義務指導甲方正確使用，________年內甲方在使用過程中出現問題(非人為損壞)乙方24小時內做出處理意見(處理過程中產生的任何費用由乙方承擔)。
本合同經雙方代表簽字生效，雙方各執一份，未盡事宜經甲乙雙方共同友好協商解決。
甲方：_________
代表人：_________
乙方：_________
代表人：_________
開戶銀行：________銀行帳號：________
地址：________電話：________
________年____月____日
窗簾的買賣合同2
甲方：(采購單位)
乙方：(供貨單位)
一、經雙方平等協商，甲方向乙方采購窗簾明細如下：
1、一樓教室：艾菲爾鐵塔布合計用布176.8m，做2.7m高，計：12278.00元。
2、二樓教室：蘋果綠珍珠絨布，合計用布173.6m，做2.2m高，計：8246.00元。
3、辦公室：12公分灰色毛條，合計用布62.8m，做2.5m高，計：3957.00元。
4、共計貳萬肆仟肆佰捌拾壹圓整(￥：24481.00元)，實收貳萬叁仟叁佰捌拾圓整(23380.00元)附送辦公室藍色卷簾2個。
二、乙方承諾：自合同簽訂之日起15天之內保質、保量、按時完成加工并安裝完畢，爭取提前3-5天。
三、甲方承諾：預付定金壹萬圓整(10000.00元)，余款安裝驗收合格后，一個星期之內全額付清。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
窗簾的買賣合同3
甲 方：
乙 方：
甲方因需要購置一批窗簾，根據《合同法》及有關法律法規，在審核乙方的有關資料質后，經雙方友好協商，簽訂本合同，具體條款如下：
1、工程慨況及內容：。
承包方式；包工包料，不得轉包、分包。
承包內容：祥見附表。
工期： 年 月 日至 年 月 日。
2、質量標準：
保修期：本合同所指項目完工驗收合格之日起二年。如因窗簾質量及安裝原因導致的返修，乙方無條件立即給予維修，甲方不再為此向乙方支付費用。如因甲方人為損壞情況下，甲方需自行購買其損壞配件。
3、造價：
工程總價為人民幣_______________元整。
合同簽訂時甲方已預付￥： 元整。剩下余額￥： 元整應在窗簾安裝完畢當天全額付清。（注：附表）
4、付款方式：
本合同所簽定之日甲方需向乙方預交工程總價50%的定金，在安裝全部完后甲方需向乙方結清工程總價所剩的余額，乙方需向甲方提供正式有效的。在合同完工后倘若甲方不按照合同如期付款，乙方有權收回所有窗簾物件，不予退還定金。
5、違約責任
1）因一方原因，造成合同無法繼續履行時，該方應及時通知另一方，辦理合同終止手續，并由責任方賠償對方因合同終止導致的經濟損失；
2）由于乙方原因，安裝質量達不到雙方約定的質量標準，乙方負責修理，甲方不因此而增加結算款。
3）由于乙方原因致使合同工期延誤，每延誤一天向甲方支付本合同總價1%的處罰金，乙方工期延誤不得超過5天（含5天），否則視為違約。倘若因甲方的窗戶墻體有問題阻礙乙方施工滯后的'責任應由甲方承擔。
6、合同爭議的解決方式
雙方發生爭議協商解決不成時，按下列第___________種方式解決：
1）向甲方所在地仲裁委員會申請仲裁；
2）向合同簽訂地人民法院起訴。
7、其他具體規定
1）因執行本合同而產生的垃圾，由乙方負責運出施工現場，并負責將垃圾運到有關部門指定的地點。
2）執行合同期間，甲方派人隨乙方并負責開、關門，乙方有關人員除執行本合同需要外，不得損壞原有裝修和擺放的物件。
3）執行合同時間為不分周一至周日。
4）因執行合同時管理處需要辦理的有關登記手續，乙方應主動按時辦理。乙方在執行合同期間應注意生產安全、消防事故，或危及乙方及甲方或其他人員的安全事故，其責任追究將論事處理。
8、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份，具同等法律效力。本合同的附件為本合同具有同等法律效力。
甲方（蓋章）： 乙方（蓋章）：
代表（簽字）： 代表（簽字）：
簽約地點：
簽約日期： 年 月 日
窗簾的買賣合同4
甲方：桂林XX酒店(以下簡稱甲方)
乙方：南寧XX(以下簡稱乙方)
經雙方協商，現就芒果大酒店窗簾購銷一事達成如下協議：
1、大堂：紗編號(8)，幅2.8米，實際窗寬尺寸___米，實際窗高尺寸為3.75米，按照窗戶定做價每米______元，(做簾頭每米按窗寬加60元米如不做則不處)，總計金額為人民幣_____元。
2、二樓紗編號(8)，幅高2.8米，實際窗寬尺寸335米，實際窗高2.8米，按照窗戶定做價每米_____元，(做簾頭每米窗寬加60元，如不做則不算)，總計金額為人民幣_________元。
3、會議室：布編號(18)，幅高2.8米，紗編號(18)幅高
2.8米，實際窗寬55米，窗高3.5米，按照窗戶定做價為每米____元，總計金額為人民幣______元，以上尺寸結算時，以雙方實際測量尺寸為準。
4、工期要求：根據工程制作要求大堂會議室工期為____天完工。
5、驗收標準：乙方按甲方要求制作，合同簽定后雙方不得違約，違約方負全部責任，乙方須精工細做，安裝到位。
6、付款方式：經雙方商定，自合同簽定，甲方支付乙方工程制作定金______元，在乙方制做安裝完工后，甲方在一周內完成驗收并付清余款，(一周內甲方未驗收視為驗收合格);
7、售后服務：在乙方制作安裝完畢，交付甲方使用后，乙方有義務指導甲方正確使用，________年內甲方在使用過程中出現問題(非人為損壞)乙方24小時內做出處理意見(處理過程中產生的任何費用由乙方承擔)。
本合同經雙方代表簽字生效，雙方各執一份，未盡事宜經甲乙雙方共同友好協商解決。
甲方：桂林XX酒店管理有限責任公司
代表人：乙方：南寧XX
代表人：____________________
開戶銀行：____市商業銀行帳號：622XXXX002XXXX7461
地址：民族商場四樓家樂美布藝電話：________年____月____日________年____月____日
窗簾買賣合同5
甲方：桂林芒果大酒店（以下簡稱甲方）
乙方：南寧家樂美布藝（以下簡稱乙方）
經雙方協商，現就芒果大酒店窗簾購銷一事達成如下協議：
1、大堂：紗編號（Y8），幅2.8米，實際窗寬尺寸___米，實際窗高尺寸為3.75米，按照窗戶定做價每米______元，（做簾頭每米按窗寬加60元/米如不做則不處），總計金額為人民幣_____元。
2、二樓紗編號（Y8），幅高2.8米，實際窗寬尺寸335米，實際窗高2.8米，按照窗戶定做價每米_____元，（做簾頭每米窗寬加60元，如不做則不算），總計金額為人民幣_________元。
3、會議室：布編號（Y18），幅高2.8米，紗編號（X18）幅高
2。8米，實際窗寬55米，窗高3.5米，按照窗戶定做價為每米____元，總計金額為人民幣______元，以上尺寸結算時，以雙方實際測量尺寸為準。
4、工期要求：根據工程制作要求大堂會議室工期為____天完工。
5、驗收標準：乙方按甲方要求制作，合同簽定后雙方不得違約，違約方負全部責任，乙方須精工細做，安裝到位。
6、付款方式：經雙方商定，自合同簽定，甲方支付乙方工程制作定金______元，在乙方制做安裝完工后，甲方在一周內完成驗收并付清余款，（一周內甲方未驗收視為驗收合格）；
7、售后服務：在乙方制作安裝完畢，交付甲方使用后，乙方有義務指導甲方正確使用，一年內甲方在使用過程中出現問題（非人為損壞）乙方24小時內做出處理意見（處理過程中產生的任何費用由乙方承擔）。
本合同經雙方代表簽字生效，雙方各執一份，未盡事宜經甲乙雙方共同友好協商解決。
甲方：桂林芒果大酒店管理有限責任公司
代表人：
乙方：南寧家樂美布藝
代表人：________________
開戶銀行：______________
地址：__________________
窗簾的.買賣合同5
甲方：
地址：
乙方：
地址：
甲乙雙方根據《中華人民共和國合同法》，本著平等互利的原則，經友好協商，就窗簾購銷事宜達成共識，簽訂本合同。
窗簾數量和價格統計表
一、付款方式：
乙方安裝完畢，甲方驗收合格后，乙方需提供正式發票，甲方一次性付清。
二、乙方責任：
窗簾的類型、規格、顏色、材質，按甲方要求的樣板進行生產，安裝于xx年xx月xx日前安裝完畢。
三、甲方責任：
1、甲方須準時向乙方支付貨款。
2、甲方訂購后中途不得更改，如甲方中途更改，由此引起的損失由甲方增加等值經費由甲方自行承擔。
3、乙方于約定的`時間內安裝完畢，甲方于七個工作日內進行驗收，未提出異議或逾期驗收，均視為驗收合格。
四、違約責任：
1、乙方若因自身原因延誤交付安裝，每超過一天，須按合同總額2%/日向甲方支付違約金。
2、甲方未按時支付貨款，每超一天，須按合同總額2%/日向乙方支付違約金。
五、質量保證及售后服務：
乙方提供窗簾部分半年免費保修，配件部分提供一年免費保險(人為損壞除外)。
六、補充條款：
窗簾實際高度為2.75米，超過2.75米的高度按高度接多少算多少。
七、本合同一式兩份，雙方各執一份，如有未盡事宜，雙方協商解決。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
窗簾的買賣合同6
甲方：（以下簡稱甲方）
乙方：（以下簡稱乙方）
經雙方協商，現就芒果大酒店窗簾購銷一事達成如下協議：
1、大堂：紗編號（Y8），幅2.8米，實際窗寬尺寸___米，實際窗高尺寸為3.75米，按照窗戶定做價每米______元，（做簾頭每米按窗寬加60元/米如不做則不處），總計金額為人民幣_____元。
2、二樓紗編號（Y8），幅高2.8米，實際窗寬尺寸335米，實際窗高2.8米，按照窗戶定做價每米_____元，（做簾頭每米窗寬加60元，如不做則不算），總計金額為人民幣_________元。
3、會議室：布編號（Y18），幅高2.8米，紗編號（__18）幅高2.8米，實際窗寬55米，窗高3.5米，按照窗戶定做價為每米____元，總計金額為人民幣______元，以上尺寸結算時，以雙方實際測量尺寸為準。
4、工期要求：根據工程制作要求大堂會議室工期為____天完工。
5、驗收標準：乙方按甲方要求制作，合同簽定后雙方不得違約，違約方負全部責任，乙方須精工細做，安裝到位。
6、付款方式：經雙方商定，自合同簽定，甲方支付乙方工程制作定金______元，在乙方制做安裝完工后，甲方在一周內完成驗收并付清余款，（一周內甲方未驗收視為驗收合格）；
7、售后服務：在乙方制作安裝完畢，交付甲方使用后，乙方有義務指導甲方正確使用，一年內甲方在使用過程中出現問題（非人為損壞）乙方24小時內做出處理意見（處理過程中產生的任何費用由乙方承擔）。
本合同經雙方代表簽字生效，雙方各執一份，未盡事宜經甲乙雙方共同友好協商解決。
甲方：
代表人：
_______年_______月_______日
乙方：
代表人：
_______年_______月_______日
窗簾的買賣合同7
甲方：______
乙方：______
根據《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規，甲、乙雙方遵循平等、自愿、公平、誠實信用的原則，經友好協商，就甲方海外海大樓的公司辦公樓裝飾窗簾采購及安裝事項達成一致意見，具體事項如下：
一、名稱、價格、數量、金額：
注：以上合同總價根據現場實際結算；包括運抵甲方的運費及安裝調試費等。
二、產品要求：具體規格、尺寸、款式詳見清單明細，顏色、款式按甲方確定為準。質量符合國家技術規范標準，如發生所供產品與合同不符，甲方有權拒收或退貨，由此產生的一切責任和后果由乙方承擔。
三、交貨及安裝地點：安徽省馬鞍山市海外海大樓偉星辦公樓。
四、結算方式：貨送到地安裝時間為2天，經驗收合格后無質量問題付款，付款時乙方提供正式發票。
五、交貨及安裝時間：在____年______月______日前交貨及安裝完畢。
六、驗收標準：產品驗收要根據上面第二條產品要求驗收。
七、安全責任：產品在裝卸、運輸、安裝過程中安全責任事故由乙方自行承擔。
八、解決合同糾紛的方式：執行合同過程中發生的.爭議，應由雙方友好協商解決，如協商不成的，可向甲方所在地法院提起訴訟解決。
九、本合同一式六份，雙方各執三份。合同簽字蓋章后生效，貨款結清時終止。
甲方（章）：______
乙方（章）：______
法人代表：______
法人代表：______
委托代理人：______
委托代理人：______
經辦人：______
經辦人：______
簽訂合同日期：______年____月____日
簽訂合同日期：______年____月____日
窗簾的買賣合同8
賣方：________________（乙方）
買方：________________（甲方）根據《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規的規定，甲乙雙方在互利互惠、平等自愿的基礎上，經友好協商，就窗簾買賣及安裝達成如下一致條款，以資共同信守。
一、增加項目總價：
合同增加項目為坐墊60張；窗簾6個；臺裙1張總價為人民幣大寫______________）元整（小寫￥______________）。（不含稅收，如需開發票另加________%稅收）注：該單價、總價，如未作特別說明，均已包含了材料費、制作費、安裝費、運輸費。
二、付款日期及結算方式
安裝完工之日即結算增加工程款人民幣大寫______________）元整（小寫￥______________）元），以下兩種方式由甲方自愿選擇：
（1）當面交付現金；（2）通過銀行轉帳。
三、交貨方式、期限
1、乙方自行送貨安裝。
2、交貨工期為10日。
3、交貨、安裝地點：________________________________________
四、違約責任
（1）違約責任
1、乙方未按合同訂購的窗簾型號、制作比例應向甲方償總價值____%的違約金。
2、乙方未按合同規定期限交售，每逾期1天，應向甲方償付遲交部分總價值____%的違約金。
3、甲方拒收乙方按合同交售的窗簾坐墊臺布應賠償乙方的運輸費用，并向乙方償付甲方拒收部分總價的雙倍費用。
4、甲方逾期付款，每延誤一天甲方應向乙方支付本合同總價值____%的違約金。
五、因甲方窗體問題或因甲方要求變更延誤安裝時間視為合同延期。
六、本合同執行中如發生爭議，由雙方協商解決，如協商不成，可由人民法院判決。
七、本合同于_______年_____月_____日簽訂，合同一式二份，雙方各執一份，經甲乙雙方簽字后生效。
八、其他約定
本合同的'未盡事宜，雙方另定補充協議，將成為本合同的一部分，具有同等的法律效應。
甲方(簽字)：________________
乙方(簽字)：________________
簽訂日期：_______年_____月_____日
窗簾的買賣合同9
甲方：
乙方：
經雙方協商，現就芒果大酒店窗簾購銷一事達成如下協議：
1、大堂：紗編號，幅2.8米，實際窗寬尺寸___米，實際窗高尺寸為3.75米，按照窗戶定做價每米______元，，總計金額為人民幣_____元。
2、二樓紗編號，幅高2.8米，實際窗寬尺寸335米，實際窗高2.8米，按照窗戶定做價每米_____元，，總計金額為人民幣_________元。
3、會議室：布編號，幅高2.8米，紗編號幅高2.8米，實際窗寬55米，窗高3.5米，按照窗戶定做價為每米____元，總計金額為人民幣______元，以上尺寸結算時，以雙方實際測量尺寸為準。
4、工期要求：根據工程制作要求大堂會議室工期為____天完工。
5、驗收標準：乙方按甲方要求制作，合同簽定后雙方不得違約，違約方負全部責任，乙方須精工細做，安裝到位。
6、付款方式：經雙方商定，自合同簽定，甲方支付乙方工程制作定金______元，在乙方制做安裝完工后，甲方在一周內完成驗收并付清余款，;
7、售后服務：在乙方制作安裝完畢，交付甲方使用后，乙方有義務指導甲方正確使用，________年內甲方在使用過程中出現問題乙方24小時內做出處理意見。
本合同經雙方代表簽字生效，雙方各執一份，未盡事宜經甲乙雙方共同友好協商解決。
甲方：
代表人：
乙方：
代表人：
窗簾的買賣合同10
甲方：
乙方：
根據《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規，甲、乙雙方遵循平等、自愿、公平、誠實信用的原則，經友好協商，就甲方海外海大樓的公司辦公樓裝飾窗簾采購及安裝事項達成一致意見，具體事項如下：
一：名稱、價格、數量、金額：
注：以上合同總價根據現場實際結算;包括運抵甲方的運費及安裝調試費等。
二：產品要求: 具體規格、尺寸、款式詳見清單明細，顏色、款式按甲方確定為準。質量符合國家技術規范標準，如發生所供產品與合同不符，甲方有權拒收或退貨，由此產生的一切責任和后果由乙方承擔。
三：交貨及安裝地點：安徽省馬鞍山市海外海大樓偉星辦公樓。 四：結算方式：貨送到地安裝時間為2天，經驗收合格后無質量問題付款，付款時乙方提供正式發票。
五：交貨及安裝時間：在20xx年1月15日前交貨及安裝完畢。
六 ：驗收標準：產品驗收要根據上面第二條產品要求驗收。
七：安全責任：產品在裝卸、運輸、安裝過程中安全責任事故由乙方自行承擔。
八：解決合同糾紛的方式：執行合同過程中發生的.爭議,應由雙方友好協商解決,如協商不成的,可向甲方所在地法院提起訴訟解決。
九：本合同一式六份，雙方各執三份。合同簽字蓋章后生效，貨款結清時終止。
甲方(章)： 乙方(章)：
法人代表： 法人代表：
委托代理人： 委托代理人：
經辦人： 經辦人：
簽訂合同日期：
窗簾的買賣合同11
賣方：
買方：
根據《中華人民共和國民法典》及有關法律、法規的規定，甲乙雙方在互利互惠、平等自愿的基礎上，經友好協商，就窗簾買賣及安裝達成如下一致條款，以資共同信守。
一、增加項目總價：合同增加項目為坐墊 張;窗簾 個;臺裙 張總價為____人民幣大寫____元整。
注：該單價、總價，如未作特別說明，均已包含了材料費、制作費、安裝費、運輸費。
二、付款日期及結算方式安裝完工之日即結算增加工程款人民幣大寫元整，以下兩種方式由甲方自愿選擇：
當面交付現金;
通過銀行轉帳。
三、交貨方式、期限
乙方自行送貨安裝。
交貨工期為____日。
交貨、安裝地點：________________________________________
四、違約責任
違約責任
乙方未按合同訂購的窗簾型號、制作比例應向甲方償總價值____%的違約金。
乙方未按合同規定期限交售，每逾期1天，應向甲方償付遲交部分總價值____%的違約金。
甲方拒收乙方按合同交售的窗簾坐墊臺布應賠償乙方的運輸費用，并向乙方償付甲方拒收部分總價的雙倍費用。
甲方逾期付款，每延誤一天甲方應向乙方支付本合同總價值____%的違約金。
五、因甲方窗體問題或因甲方要求變更延誤安裝時間視為合同延期。
六、本合同執行中如發生爭議，由雙方協商解決，如協商不成，可由人民法院判決。
七、本合同于________年____月____日簽訂，合同一式二份，雙方各執一份，經甲乙雙方簽字后生效。
八、其他約定本合同的未盡事宜，雙方另定補充協議，將成為本合同的'一部分，具有同等的法律效應。
補充條款:
甲方：
乙方：
傳真：
傳真：
電話：
電話：
________年____月____日
________年____月____日
窗簾的買賣合同12
買方：(甲方)
賣方：(乙方)
根據《中華人民共和國民法典》及有關法律、法規的規定，甲乙雙方在互利互惠、平等自愿的基礎上，經友好協商，就窗簾買賣及安裝達成如下一致條款，以資共同信守。
一、增加項目總價：
合同增加項目為坐墊__張;窗簾__個;臺裙__張總價為人民幣大寫__元整(小寫￥ 元 )。(不含稅收，如需開發票另加 %稅收)注：該單價、總價，如未作特別說明，均已包含了材料費、制作費、安裝費、運輸費。
二、付款日期及結算方式
安裝完工之日即結算增加工程款人民幣大寫__元整(小寫￥ 元 ) ，以下兩種方式由甲方自愿選擇：(1)當面交付現金;(2)通過銀行轉帳。
三、 交貨方式、期限
乙方自行送貨安裝。
交貨工期為__日 。
交貨、安裝地點：________________________________________
四、違約責任
(1)違約責任
乙方未按合同訂購的窗簾型號、制作比例應向甲方償總價值____%的違約金。
乙方未按合同規定期限交售，每逾期__天，應向甲方償付遲交部分總價值____%的'違約金。
甲方拒收乙方按合同交售的窗簾、坐墊、臺布應賠償乙方的運輸費用，并向乙方償付甲方拒收部分總價的雙倍費用。
甲方逾期付款，每延誤一天甲方應向乙方支付本合同總價值____%的違約金。
五、因甲方窗體問題或因甲方要求變更延誤安裝時間視為合同延期。
六、本合同執行中如發生爭議，由雙方協商解決，如協商不成，可由人民法院判決。
七、本合同于____年__月__日簽訂，合同一式二份，雙方各執一份，經甲乙雙方簽字后生效。
八、 其他約定
本合同的未盡事宜，雙方另定補充協議，將成為本合同的一部分，具有同等的法律效應。
補充條款
甲方： 乙方：
傳真： 傳真：
電話： 電話：
年 月 日 年 月 日
窗簾的買賣合同13
賣方：(乙方)
買方：(甲方)
根據《中華人民共和國民法典》及有關法律、法規的規定，甲乙雙方在互利互惠、平等自愿的基礎上，經友好協商，就窗簾買賣及安裝達成如下一致條款，以資共同信守。
一、增加項目總價：合同增加項目為坐墊60張;窗簾6個;臺裙1張總價為人民幣大寫 x元整(小寫x 元x )。(不含稅收，如需開發票另加6%稅收)注：該單價、總價，如未作特別說明，均已包含了材料費、制作費、安裝費、運輸費。
二、付款日期及結算方式 安裝完工之日即結算增加工程款人民幣大寫 x元整(小寫 x元 x) ，以下兩種方式由甲方自愿選擇：
(1)當面交付現金;
(2)通過銀行轉帳。
三、交貨方式、期限
1.乙方自行送貨安裝。
2.交貨工期為____日。
3.交貨、安裝地點：________________________________________
四、違約責任
(1)違約責任
1.乙方未按合同訂購的窗簾型號、制作比例應向甲方償總價值____%的違約金。
2.乙方未按合同規定期限交售，每逾期1天，應向甲方償付遲交部分總價值____%的違約金。
3.甲方拒收乙方按合同交售的窗簾、坐墊 、臺布 、應賠償乙方的`運輸費用，并向乙方償付甲方拒收部分總價的雙倍費用。
4. 甲方逾期付款，每延誤一天甲方應向乙方支付本合同總價值____%的違約金。
五、因甲方窗體問題或因甲方要求變更延誤安裝時間視為合同延期。
六、本合同執行中如發生爭議，由雙方協商解決，如協商不成，可由人民法院判決。
七、本合同于________年____月____日簽訂，合同一式二份，雙方各執一份，經甲乙雙方簽字后生效。
八、 其他約定
本合同的未盡事宜，雙方另定補充協議，將成為本合同的一部分，具有同等的法律效應。 補充條款
甲方：
乙方：
傳真：
傳真：
電話：
電話：
________年____月____日
20________年____月____日
窗簾的買賣合同14
甲方：____________酒店（以下簡稱甲方）
乙方：____________（以下簡稱乙方）
經雙方協商，現就芒果大酒店窗簾購銷一事達成如下協議：
1、大堂：紗編號（8），幅________米，實際窗寬尺寸_______米，實際窗高尺寸為________米，按照窗戶定做價每米______元，（做簾頭每米按窗寬加________元米如不做則不處），總計金額為人民幣_____元。
2、二樓紗編號（8），幅高________米，實際窗寬尺寸________米，實際窗高________米，按照窗戶定做價每米_____元，（做簾頭每米窗寬加________元，如不做則不算），總計金額為人民幣_________元。
3、會議室：布編號（18），幅高________米，紗編號（18）幅高2.8米，實際窗寬55米，窗高3.5米，按照窗戶定做價為每米____元，總計金額為人民幣______元，以上尺寸結算時，以雙方實際測量尺寸為準。
4、工期要求：根據工程制作要求大堂會議室工期為____天完工。
5、驗收標準：乙方按甲方要求制作，合同簽定后雙方不得違約，違約方負全部責任，乙方須精工細做，安裝到位。
6、付款方式：經雙方商定，自合同簽定，甲方支付乙方工程制作定金______元，在乙方制做安裝完工后，甲方在一周內完成驗收并付清余款，（一周內甲方未驗收視為驗收合格）；
7、售后服務：在乙方制作安裝完畢，交付甲方使用后，乙方有義務指導甲方正確使用，________年內甲方在使用過程中出現問題（非人為損壞）乙方24小時內做出處理意見（處理過程中產生的任何費用由乙方承擔）。
本合同經雙方代表簽字生效，雙方各執一份，未盡事宜經甲乙雙方共同友好協商解決。
甲方：____________酒店管理有限責任公司
代表人：________________________
乙方：________________________
代表人：________________________
開戶銀行：________________市商業銀行
帳號：____________________________
地址：________________________
電話：________________________
______年____月____日
______年____月____日
窗簾的買賣合同15
賣方：(乙方)
買方：(甲方) 根據《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規的規定，甲乙雙方在互利互惠、平等自愿的基礎上，經友好協商，就窗簾買賣及安裝達成如下一致條款，以資共同信守。
一、增加項目總價：
合同增加項目為坐墊60張;窗簾6個;臺裙1張總價為人民幣大寫 元整(小寫￥ 元 )。(不含稅收，如需開發票另加6%稅收)注：該單價、總價，如未作特別說明，均已包含了材料費、制作費、安裝費、運輸費。
二、付款日期及結算方式
安裝完工之日即結算增加工程款人民幣大寫 元整(小寫￥ 元 ) ，以下兩種方式由甲方自愿選擇：(1)當面交付現金;(2)通過銀行轉帳。
三、 交貨方式、期限
1.乙方自行送貨安裝。
2.交貨工期為10日 。
3.交貨、安裝地點：________________________________________
四、違約責任
(1)違約責任
1.乙方未按合同訂購的窗簾型號、制作比例應向甲方償總價值____%的`違約金。
2.乙方未按合同規定期限交售，每逾期1天，應向甲方償付遲交部分總價值____%的違約金。
3.甲方拒收乙方按合同交售的窗簾 坐墊 臺布 應賠償乙方的運輸費用，并向乙方償付甲方拒收部分總價的雙倍費用。
4. 甲方逾期付款，每延誤一天甲方應向乙方支付本合同總價值____%的違約金。
五、因甲方窗體問題或因甲方要求變更延誤安裝時間視為合同延期。
六、本合同執行中如發生爭議，由雙方協商解決，如協商不成，可由人民法院判決。
七、本合同于____年__月__日簽訂，合同一式二份，雙方各執一份，經甲乙雙方簽字后生效。
八、 其他約定
本合同的未盡事宜，雙方另定補充協議，將成為本合同的一部分，具有同等的法律效應。
補充條款
甲方： 乙方：
傳真： 傳真：
電話： 電話：
20xx年 月 日 20xx年 月 日
【窗簾的買賣合同】相關文章：
窗簾買賣合同09-27
窗簾買賣合同02-25
窗簾買賣合同（精選13篇）07-01
窗簾買賣合同13篇03-13
窗簾買賣合同15篇02-19
窗簾買賣合同14篇12-28
窗簾買賣合同(13篇)03-18
窗簾買賣合同11篇03-31
窗簾買賣合同12篇03-25