承攬加工合同

承攬加工合同15篇【精品】

　　隨著人們法律意識的建立，越來越多的場景和場合需要用到合同，合同的簽訂是對雙方之間權利義務的最好規范。合同有不同的類型，當然也有不同的目的，下面是小編收集整理的承攬加工合同，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

承攬加工合同1

　　承攬方：____________________________________

　　地址：____________

　　郵碼：____________

　　電話：____________

　　法定代表人：____________

　　職務：____________

　　定作方：____________________________________

　　地址：____________

　　郵碼：____________

　　電話：____________

　　法定代表人：____________

　　職務：____________

　　定作方委托承攬方加工____________,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。

　　第一條加工成品

　　第二條加工成品質量要求

　　第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質量

　　1.（用承攬方原料完成工作的）,承攬方必須依照合同規定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質量時,定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

　　2.（用定作方原材料完成工作的,應當明確規定原材料的消耗定額）。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。

　　3.交（提）原材料等物品日期計算,參照第七條規定執行。

　　第四條技術資料、圖紙提供辦法

　　1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方；定作方應當在規定的時間內回復,提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復,有權停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。

　　2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。

　　3.定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。

　　第五條價款或酬金

　　價款或酬金,按照國家或主管部門的規定執行,沒有規定的由當事人雙方商定。

　　第六條驗收標準和方法

　　1.按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

　　2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協商,在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題,除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。

　　3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

　　第七條交貨的`時間和地點

　　1.交（提）定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物,應當在事先與對方達成協議,并按協議執行。

　　2.交（提）定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準；自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的,按約定的方法計算。

　　第八條包裝要求及費用負擔

　　第九條運輸辦法及費用負擔

　　第十條結算方式及期限

　　第十一條其他約定

　　第十二條承攬方的違約責任

　　一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款；不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后,仍不符合合同規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。

　　二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

　　三、未按合同規包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。

　　四、逾期交付定作物（包括返修、更換、補交等）,應當向定作方償付違約金____元；（合同中無具體規定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金）以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

　　未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。

　　五、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%（10%～30%）或酬金總額的_

　　___%（20%～60%）的違約金。

　　六、異地交付的定作物不符合合同規定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管、保養費。

　　七、實行代運或送貨的定作物,錯發到達地點或接收單位（人）,除按合同規定負責運到指定地點或接收單位（人）外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

　　八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。

　　九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的,由承攬方對工作質量、數量承擔責任。

　　十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。

　　第十三條定作方的違約責任

　　一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。

　　二、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%（10%～30%幅度）的違約金；不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%（20%～60%的幅度）違約金。

　　三、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

　　四、超過合同規定期限領取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費后,退還給定作方；變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時,定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。

　　五、超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金；以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。

　　六、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

　　七、變更交付定作物地點或接收單位（人）,承擔因此而多支出的費用。

　　第十四條不可抗力

　　在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。

　　第十五條糾紛的處理

　　加工承攬合同發生糾紛時,當事人雙方應協商解決；協商不成按（）項處理：

　　1.向仲裁機關申請仲裁；

　　2.向人民法院起訴。

　　本合同自____年____月____日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執一份；合同副本一式____份,交____________（如經鑒證或公證,則應送鑒證機關或公證機關）各留存一份。

　　定作方：________________________

　　代表人：________________________

　　____年____月____日

　　承攬方：________________________

　　代表人：________________________

　　____年____月____

承攬加工合同2

　　定作方：

　　合同編號：

　　承攬方：

　　簽訂日期：

　　定作方委托承攬方加工 ，經雙方充分協商，達成以下合同條款。

　　一、 加工成品：

　　二、加工成品質量要求：

　　三、原材料的提供辦法及規格、數量、質量

　　1.定作方提供原材料的，承攬方對定作方提供的原材料在下料之前必須進行檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊，下料后再提出原料質量問題的，造成定作方損失的，承攬方應予賠償。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。原材料的消耗每噸(件)成品不得超過 。

　　2、承攬方提供原材料的，應保證提供的原材料符合定作方的要求，且滿足承攬的需要。

　　四、技術資料、圖紙提供辦法

　　1.承攬方發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應及時回復，提出修改意見。

　　2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。

　　五、價款或酬金

　　價款或酬金按照如下約定計算：

　　六、驗收標準和方法

　　1、按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

　　2、驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的`定作物或項目，在質保期內發生問題由承攬方負責修復或退換。

　　七、交貨的時間和地點

　　1、交貨時間： 。

　　2、交貨地點：定作方工廠內

　　八、包裝要求

　　1、成品按照 包裝費用由承攬方承擔。

　　九、運輸辦法及費用負擔：運輸由承攬方負責，費用承攬方承擔。

　　十、費用結算

　　結算時間：

　　十一、承攬方的違約責任

　　1、未按合同規定的質量交付定作物，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　2、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

　　3、未按合同規包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。

　　4、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應當向定作方支付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的 %償付違約金。

　　5、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%的違約金，并賠償給定作方造成的損失。

　　6、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。

　　7、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

　　十二、不可抗力

　　在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任。

　　十三、其它約定

　　1、加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決;協商不成向定作方所在地向人民法院起訴。

　　2、本合同自簽訂之日起生效，如有未盡事宜，雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

　　3、本合同一式 份。

　　甲方：

　　蓋章：

　　簽約人：

　　職務：

　　電話號碼：

　　已方：

　　蓋章:

　　簽約人：

　　職務：

　　電話號碼：

　　時間： 年 月 日

承攬加工合同3

　　訂立合同雙方：

　　承攬人：______________________________

　　定作人：______________________________

　　定作人委托承攬人加工____________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條 加工成品

　　編號：________________________

　　名稱：________________________

　　規格：________________________

　　單位：________________________

　　數量：________________________

　　備注：________________________

　　第二條 加工成品 質量要求

　　（加工定作物品，需要封存樣品的，應當由雙方代表當面封簽，并妥為保存，作為驗收的依據）

　　編號

　　名稱

　　規格

　　單位

　　數量

　　備注

　　第三條 原材料的提供辦法及規格、數量、質量

　　________________________________________________________________________

　　（1．用承攬人原料完成工作的，承攬人必須依照合同規定選用原材料，并接受定作人檢驗。承攬人隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作物的質量時，定作人有權要求重作、修理、減少價款或退貨。2．用定作人原材料完成工作的，合同應當明確規定原材料的消耗定額。定作人應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料。承攬人對定作人提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作人調換或補齊。承攬人對定作人提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。3．原材料等物品交（提）日期計算，參照第七條規定執行。）

　　第四條 技術資料、圖紙提供辦法

　　_____________________________________________________________________

　　（1．承攬人在依照定作人的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作人；定作人應當在規定的時間內回復，提出修改意見。承攬人在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作人，因此造成的損失，由定作人賠償。2．承攬人對于承攬的工作，如果定作人要求保密，應當嚴格遵守，未經定作人許可不得留存技術資料的復制品。3．定作人應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。）

　　第五條 價款或酬金

　　___________________________________________________________________

　　（價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。）

　　第六條 驗收標準和方法

　　________________________________________________________________________

　　（1．按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。2．定作人應當按合同規定的期限驗收承攬人所完成的工作。驗收前承攬人應當向定作人提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作人使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬人負責修復或退換。3．當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量）監督檢驗機構提供檢驗證明。）

　　第七條 交貨的時間和地點

　　________________________________________________________________________

　　（1．交（提）定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協議；并按協議執行。2．交（提）定作物日期的計算：承攬人自備運輸工具送交定作物的，以定作人接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準，自提定作物的，以承攬人通知的提取日期為準，但承攬人在發出提取定作物的通知，必須留給定作人以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。）

　　第八條 包裝要求及費用負擔

　　____________________________________________________________

　　第九條 運輸辦法及費用負擔

　　___________________________________________

　　_____________________________

　　第十條 結算方式及期限

　　________________________________________________________________________

　　第十一條 其他

　　________________________________________________________________________

　　（如：1．根據國家有關規定，定作人可向承攬人交付定金，定金數額由雙方協商確定。定作人不履行合同的，無權請求返還定金，承攬人不履行合同的，應當雙倍返還定金。2．根據國家有關規定，經當事人雙方約定，定作人可向承攬人給付預付款。承攬人不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作人不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金；有余款的可以請求返還，等等。）

　　第十二條 承攬人的違約責任

　　一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作人同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款；不同意利用的，應當負者修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作人有權拒收，由此造成的損失由承攬人賠償。

　　二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作人仍然需要的'，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定作人不再需要的，承攬人應賠償定作人因此造成的損失。

　　三、未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作人不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬人應當償付定作人不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合合同規定造成定作物毀損、滅失的，由承攬人賠償損失。

　　四、逾期交付定作物（包括返修、更換、補交等），應當向定作人償付違約金_____元；（合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作人償付違約金。）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的1%償付違約金。

　　未經定作人同意，提前交付定作物，定作人有權拒收。

　　五、不能交付定作物或不能完成工作時，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____％（10％--30％的幅度）或酬金總額的_____％（20％--60％的幅度）違約金。

　　六、異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作人代保管時，應當償付定作人實際支付的保管、保養費。

　　七、實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位（人），除按合同規定負責運到指定地點或接收單位（人）外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

　　八、由于保管不善致使定作人提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作人因此造成的損失。

　　九、未按合同規定的辦法和期限對定作人提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作人調換、補齊的，由承攬人對工作質量、數量承擔責任。

　　十、擅自調換定作人提供的原材料或修理物的零部件，定作人有權拒收，承攬人應賠償定作人因此造成的損失。如定作人要求重作或重新修理，應當按定作人要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

　　第十三條 定作人的違約責任

　　一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬犬因此造成的損失。

　　二、中途廢止合同，屬承攬人提供原材料的，償付承攬人的未履行部分價款總值_____％（10％一30％的幅度）的違約金；不屬承攬人提供材料的，償付承攬人以未履行部分酬金總額_____％（20％一60％的幅度）的違約金。

　　三、未按合同規定的時間和要求向承攬人提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬人有權解除合同，定作人應當賠償承攬人因此而造成的損失；承攬人不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作人應當償付承攬人停工待料的損失。

　　四、超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬人實際支付的保管、保養費。定作人超過領取期限六個月不領取定作物時，承攬人有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬和保管、保養費后，退還給定作人；變賣定作物所得少于報酬和保管、保養費時，定作人還應補償不足部分，如定作物不能變賣，應當賠償承攬人的損失。

　　五、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬人償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的1%償付違約金。

　　六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬人因此造成的損失及運輸部門的罰款。

　　七、變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔因此

　　而多支出的費用。

　　第十四條 不可抗力

　　在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失時，承攬人在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除責任，在定作人遲延接受或無故拒收期間發生的，定作人應當承擔責任，并賠償承攬人由此造成的損失。

　　第十五條 糾紛的處理

　　加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決；協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

　　本合同自______年 _____月____日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，定作人和承攬人各執一份；合同副本一式_____份，交________（如經鑒證或公證，則應送鑒證機關或公證機關）各留存一份。

　　定作人：（蓋章）________________

　　代表人：（蓋章）________________

　　地址：__________________________

　　電話：__________________________

　　開戶銀行：______________________

　　賬號：__________________________

　　承攬人：（蓋章）________________

　　代表人：（蓋章）________________

　　地址：__________________________

　　電話：__________________________

　　開戶銀行：______________________

　　賬號：__________________________

　　____________年_______月_____日

承攬加工合同4

　　甲方：

　　乙方：

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他相關法律、法規，在自愿、平等、公正的原則下，雙方就本建設工程施工事項協商一致，達成一致，特訂立本合同。

　　一、程概況

　　1、工程名稱：輕型鋼架棚

　　2、工程地點：鎮平工業園區，華宇塑料制品有限公司

　　二、工程承包范圍

　　1、面積：61。3×44。3=2715。59平方，附工程詳單，見—3

　　2、承包方式：甲方出資，乙方承包工、料（本鋼架棚所有材料允許誤差±0。3mm）含土建。

　　3、工程造價165元/㎡，總造價448072。35元。

　　4、付款方式：合同簽訂后甲方預付總造價30%，柱子立起再付40%，驗收后再付25%，剩余5%工程完成后一年內全部付清。

　　5、土建工程結束后開始施工，天交工。（備注：除不可抗拒外因素）。年內保證維護正常使用。

　　6、在施工期間，乙方施工人員應由乙方全部投入保險，如發生工傷事故等事宜，由乙方從保險金中解決，不足部分由乙方承擔，甲方概不負責。

　　7、甲方負責水、路兩通及其費用，負責外圍治安秩序，乙方負責按施工圖施工和保證工程質量、工期與施工安全，乙方在施工期間，電費由乙方承擔，甲方負責協調。甲乙雙方應履行合同義務，如一方違約，應向對方支付三萬元的違約金。

　　本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份，合同自簽訂之日起，即可生效。

　　甲方：

　　乙方：

　　年月日

承攬加工合同5

　　委 托 方：簽 訂 地 點：

　　承接方： 深圳斯拉歐加文化傳播有限公司 訂 日 期：年月日

　　依照《合同法》、《加工承攬合同條例》、《廣告法》等有關法律法規的規定，經雙方協商， 簽訂本合同，共同信守。

　　第一條：廣告承攬要求。

　　1.1 項目（制作）

　　1.2 廣告及活動內容及有關證件的名稱、編號

　　1.3 發布地點或形式：

　　1.4 顏色：

　　1.5 規格或材料：

　　1.6 刊播次數、起止日期及時間：

　　第二條：費用及支付方法

　　2.1 費用

　　本次活動總金額為 ，（大寫 圓整）

　　2.2 結算方式和期限：

　　第三條：驗收方式及時間：

　　第四條：違約責任

　　4.1 委托方中途廢止合同，向承攬方償付未履行部分廣告費 10% 的.違約金；逾期支付廣告費用，每逾期一天，按所欠款項的 1% 償付違約金。

　　4.2 承攬方不能完成合同規定的工作，向委托方償付未履行部分廣告費 10% 的違約金；不能按期履行合同義務的，每逾期一天，按所欠款項的 1% 償付違約金。

　　4.3 其他違約責任，按《加工承攬合同條例》執行。

　　第五條：糾紛解決方式

　　發生合同糾紛，雙方協商不成，按下列第（ 2 ）項規定辦理。

　　1. 向地經濟合同仲裁機關申請仲裁；

　　2. 向 連云港市當地 人民法院起訴。

　　第六條：雙方商定的其他事項：

　　第七條：附則

　　本合同有效期自 年 月 日生效至 年 月 日終止。

　　委 托 方：連云港之星汽車銷售有限公司承 攬 方：

　　單位名稱（蓋章） 單位名稱（蓋章）

　　地址： 地址：

　　委托代理人： 委托代理人：

　　電話： 電話：

承攬加工合同6

　　委托方：_________（甲方）

　　承攬方：_____________（乙方）

　　1、加工的.項目、產品名稱、規格________數量________價格、交貨期：________________

　　項目產品名稱、規格單位數量單價 （元）總價（元）交貨日期一季度二季度鍍鋅綜架_________以上只_____萬____________________萬_____萬淬火綜條支_____萬____________________萬_____萬合計

　　2、質量標準：

　　乙方根據甲方提供圖紙規定的技術要求和質量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之_____，但損壞件必須歸還甲方。

　　3、原料供應：

　　加工用鋅塊由甲方供應。

　　4、交貨方式：

　　由乙方負責往返運輸，運費由乙方自負。

　　5、質量驗收方法：

　　完成加工后由甲方按質量標準驗收。

　　6、結算方式：

　　____________________。

　　7、違約責任：

　　甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等，乙方應按規定日期完成；逾期由乙方負擔甲方的經濟損失，每天按加工產品總值千分之______交納罰金。甲方未按規定的時間和數量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工損失，應按實際損失賠償。

　　甲方：____________

　　法定代表人：（蓋章）________

　　地址：______________________

　　銀行帳號：__________________

　　乙方：________________

　　法定代表人：（蓋章）________

　　地址：______________________

　　銀行帳號：____________________

　　年 月 日

承攬加工合同7

　　承 攬 方：____________________________________

　　地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________

　　法定代表人：____________ 職務：____________

　　定 作 方：____________________________________

　　地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________

　　法定代表人：____________ 職務：____________

　　定作方委托承攬方加工____________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條 加工成品

　　第二條 加工成品質量要求

　　第三條 原材料的提供辦法及規格、數量、質量

　　1。（用承攬方原料完成工作的），承攬方必須依照合同規定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質量時，定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

　　2。（用定作方原材料完成工作的，應當明確規定原材料的消耗定額）。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

　　3。交（提）原材料等物品日期計算，參照第七條規定執行。

　　第四條 技術資料、圖紙提供辦法

　　1。承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方；定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。

　　2。承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。

　　3。定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。

　　第五條 價款或酬金

　　價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。

　　第六條 驗收標準和方法

　　1。按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

　　2。定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

　　3。當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

　　第七條 交貨的時間和地點

　　1。交（提）定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行。

　　2。交（提）定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。

　　第八條 包裝要求及費用負擔

　　第九條 運輸辦法及費用負擔

　　第十條 結算方式及期限

　　第十一條 其他約定

　　第十二條 承攬方的違約責任

　　一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的`損失由承攬方賠償。

　　二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

　　三、未按合同規包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。

　　四、逾期交付定作物（包括返修、更換、補交等），應當向定作方償付違約金____ 元；（合同中無具體規定的，應當比照 中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

　　未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

　　五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%（10%～30%）或酬金總額的____%（20%～60%）的違約金。

　　六、異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管、保養費。

　　七、實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位（人），除按合同規定負責運到指定地點或接收單位（人）外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

　　八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。

　　九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數量承擔責任。

　　十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

　　第十三條 定作方的違約責任

　　一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

　　二、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%（10%～30%幅度）的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%（20%～60%的幅度）違約金。

　　三、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

　　四、超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給定作方；變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。

　　五、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

　　六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

　　七、變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。

　　第十四條 不可抗力

　　在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。

　　第十五條 糾紛的處理

　　加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決；協商不成按（ ）項處理：

　　1。向仲裁機關申請仲裁；

　　2。向人民法院起訴。

　　本合同自____ 年____ 月____ 日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份；合同副本一式____份，交____________（如經鑒證或公證，則應送鑒證機關或公證機關）各留存一份。

　　定作方：________________________

　　代表人：________________________

　　____年____月____日

　　承攬方：________________________

　　代表人：________________________

　　____年____月____日

承攬加工合同8

　　委托方：_____公司

　　簽訂地點：

　　受托方：

　　簽訂時間：

　　標的、數量、價款：

　　1、驗收標準：按雙方確定的樣品驗收。受托方須將送貨單隨貨同行，并將送貨單及物流單一起交給委托方收貨人員，內容包括商品名稱、單品規格、單品件數及單品數量，按委托方提供原樣驗收，如果由于質量問題造成損失由受托方負責賠償，并執行相關行業標準。

　　2、質量要求：應提供蓋有鮮章的出廠檢驗報告單（包括質材、檢驗依據、執行標準等），特殊產品須有檢驗資質的檢驗機構出具的檢驗報告（隨貨同行或提前送達）。

　　3、結算方式：委托方支付30%預付款，收到貨驗收合格入庫后再支付60%，余10%作為質量保證金留待下次合同履行時支付，但時間不超過45天下單，如未下單即付清上筆合同10%尾款。

　　4、包裝標準：貨物外包裝必須在外包裝的醒目位置整齊標注，內容包括商品名稱、單品規格、單品數量（每層數量_數/每排數量_數）。

　　5、（交）提貨方式及地點：委托方廠房內。

　　6、運輸方式及到站（港）和費用承擔：受托方承擔。

　　7、交貨地點、日期及方式：合同簽訂之日起10個工作日發貨，逾期按合同總額1%支付違約金。

　　8、保密條款：雙方應當對本協議內容、因履行本協議或在本協議期間獲得的或收到的對方的商務、財務、技術、產品的信息、用戶資料或其他標明保密的.文件或信息的內容（簡稱“保密資料”）保守秘密，未經信息披露方書面事先同意，不得向本協議以外的任何第三方披露。本保密義務應在本協議期滿、解除或終止后仍然有效。因商業秘密泄露給委托方造成的損失由受托方承擔，同時委托方有終止一切合作的權力。

　　9、本合同履行過程中發生糾紛協商解決，協商不成任何一方可向被告方地法院提起訴訟。

　　10、本合同根據《中華人民共和國合同法》及有關法律法規，雙方經過友好協商后制定，本合同一式兩份，經雙方蓋章簽字后生效。（傳真或掃描件有效）

　　委托方：___公司

　　受托方：

　　法人代表：

　　法人代表：

　　委托代表：

　　委托代表：

　　傳真：

　　電話：

　　開戶銀行：

　　帳號：

　　地址：

　　傳真：

　　電話：

　　開戶銀行：

　　帳號：

　　地址：

　　年 月 日

　　年 月 日

承攬加工合同9

　　合同編號：___________

　　簽約地點：______________

　　日期：__________________

　　甲方：________

　　地址：__________

　　電話：__________

　　傳真____________

　　乙方：________

　　地址：__________

　　電話：__________

　　傳真____________

　　根據平等互利原則，______________有限公司與______________有限公司友好協商特約簽定本合同。

　　一、雙方：由乙方提供不作價設備______美元（港幣）給甲方用于加工生產______之用，（詳見設備清單）。產權歸乙方所有。使用期限為______年，在監管期限內，不得擅自在境內銷售、串換、轉讓、抵押或者移作他用。到期后如不續簽，則由甲方協助乙方申報海關核準后處理。乙方以免費方式提供設備，不需甲方辦理付匯進口，也不需用加工費或差價償還設備款。

　　二、甲方向乙方購買原料、輔料

　　原料輔料編碼單位數量單價金額品名單位數量單價金額

　　三、甲方供乙方制成品的.數量及金額

　　原料輔料編碼單位數量單價金額品名單位數量單價金額

　　四、乙方供料于____________________起運抵_______________

　　甲方制成品于_________________日前運往______________

　　五、運輸方式及運費用

　　_______________________________________________________

　　六、保險費負擔

　　______________________________________________________

　　七、付款方式

　　_____________________________________________________

　　八、包裝要求

　　_____________________________________________________

　　九、仲裁：因執行本合同所發生的爭議或與本合同有關的一切爭議，雙方應通過友好協商解決，如果協商不能解決，應提交中國國際貿易促進委員會根據該會仲裁程序進行仲裁，仲裁裁決為最終裁決，對雙方都有約束力。

　　十、本合同一式八分，由簽字雙方各執一分，其余六分報送有關部門備案。

　　甲方（蓋章）：__________________

　　乙方（蓋章）：__________________

承攬加工合同10

　　承攬方：

　　定作方：

　　定作方委托承攬方加工長春——吉林高速公路長春東出口一公里處單立柱三面廣告牌加固翻新擴大面積的工作，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條加工成品編號名稱規格單位數量

　　第二條加工成品質量要求：

　　第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質量：

　　用定作方原材料完成工作。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對物品不得偷換。

　　1、原材料等物品交（提）日期計算，雙方協商。

　　第四條技術資料、圖紙由承攬方提供。承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方；定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。

　　2、承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。

　　3、承攬方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。

　　第五條總價款為合同簽訂后，訂作商付給承攬方元（即總價款的%），在加工量達到%，定作方付給承攬方元（即總價款的%），在加工量全部完成時，在定作方驗收合格后支付給承攬方元（即總價款的%），預留元作為質保金一年后付清。（價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。

　　第六條驗收標準和方法

　　1、按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

　　2、定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商。保證期限內發生問題，除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

　　3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

　　第七條交貨的時間和地點交貨地點為長吉高速長春東出口一公里處，時間為簽訂合同之日起計算30日。

　　交提定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行。雙方另有約定的，按約定的方法計算。）

　　第八條包裝要求及費用負擔

　　第九條運輸辦法及費用負擔

　　第十條結算方式及期限

　　第十一條其它

　　（如：根據國家有關規定，定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協商確定。定作方不履行合同的，無權請求返還定金。承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。2。根據國家有關規定，經當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金；有余款的可以請求返還。等等。）

　　第十二條承攬方的違約責任

　　1、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　2、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

　　3、未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合合同規定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。

　　4、逾期交付定作物（包括返修、更換、補交等），應當向定作方償付違約金__元；（合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

　　5、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的__％（30－50％的幅度）或酬金總額的__％（30－50％幅度）違約金。

　　6、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。

　　7、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的`原材料進行檢驗、或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數量承擔責任。

　　8、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，在承方應當賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

　　9、在承攬方制作的過程中發生的任何損害及由于工作過程中發生的事故由承攬方負責。

　　第十三條定作方的違約責任

　　1、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

　　2、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

　　3、超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給定作方；變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。

　　4、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

　　5、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

　　6、變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。

　　第十四條___在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。

　　第十五條糾紛的處理加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決；協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

　　本合同自__年__月__日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份；合同副本一式__份，交__（如經鑒證或公證，則應送鑒證機關或公證機關）各留存一份。

　　定作方：（蓋章）承攬方：（蓋章）

　　代表人：（蓋章）代表人：（蓋章）

　　地址：地址：

　　電話：電話：

　　開戶銀行：開戶銀行：

　　帳號：帳號：

　　____年___月___日訂

承攬加工合同11

　　委托方：簽訂地點：

　　承接方：深圳斯拉歐加文化傳播有限公司訂日期：____年____月____日

　　依照《合同法》、《加工承攬合同條例》、《廣告法》等有關法律法規的規定，經雙方協商，簽訂本合同，共同信守。

　　第一條：廣告承攬要求。

　　1、項目（制作）：________

　　2、廣告及活動內容及有關證件的名稱、編號：________

　　3、發布地點或形式：________

　　4、顏色：________

　　5、規格或材料：________

　　6、刊播次數、起止日期及時間：________

　　第二條：費用及支付方法

　　1、費用

　　本次活動總金額為________。（大寫________元整）

　　2、結算方式和期限：________

　　第三條：驗收方式及時間：____________

　　第四條：違約責任

　　1、委托方中途廢止合同，向承攬方償付未履行部分廣告費10%的違約金；逾期支付廣告費用，每逾期一天，按所欠款項的.1%償付違約金。

　　2、承攬方不能完成合同規定的工作，向委托方償付未履行部分廣告費10%的違約金；不能按期履行合同義務的，每逾期一天，按所欠款項的1%償付違約金。

　　3、其他違約責任，按《加工承攬合同條例》執行。

　　第五條：糾紛解決方式

　　發生合同糾紛，雙方協商不成，按下列第（2）項規定辦理。

　　1、向地經濟合同仲裁機關申請仲裁；

　　2、向連云港市當地人民法院起訴。

　　第六條：雙方商定的其他事項：

　　第七條：附則

　　本合同有效期自____年____月____日生效至____年____月____日終止。

　　委托方：連云港之星汽車銷售有限公司承攬方：

　　單位名稱：（蓋章）單位名稱：（蓋章）

　　地址：地址：

　　委托代理人：委托代理人：

　　電話：電話：

　　日期：___________日期：___________

承攬加工合同12

　　訂立合同雙方：

　　承攬方：××縣木具廠以下簡稱甲方

　　定作方：××縣百貨公司以下簡稱乙方

　　甲方為乙方加工柜臺，貨架，經雙方協商，簽訂本合同，共同遵守。

　　第一條加工成品

　　第二條加工成品質量要求：

　　一，材種：柜臺，貨架一律采用水曲柳。

　　二，用材尺寸：按圖紙所標尺寸做。

　　三，嚴格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結構必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫；塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現象；玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正，平直，安裝方便。

　　四，甲方按乙方質量要求和圖紙，先做規格樣品，由縣物價局核定價格后，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據。

　　第三條原材料由甲方提供。

　　第四條圖紙由乙方于年月日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙不合理，應當及時通知乙方；乙方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。甲方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并通知乙方。因此造成的損失，由乙方賠償。

　　第五條工程價款：按核定價格單計算款元。

　　第六條驗收標準和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內必須到廠驗收。驗收標準以合同規定的質量要求圖紙和樣品為標準，數量以合同規定為標準。雙方在檢驗中發生爭議時，由縣物價局提供檢驗證明。

　　第七條交貨的時間和地點：年月日至月日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須在事先與對方達成協議，并按協議執行。交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續。

　　第八條包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準；每件包裝費均按元計算，共計元，全部費用由乙方負擔。

　　第九條運輸辦法及費用負擔：由甲方負責運輸，每件運輸費用均按元計算，共計元，全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失，由甲方負責。

　　第十條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預付款元元）。甲方不履行合同時，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。乙方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有余款的應返還。

　　第十一條結算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續，據以結帳，并在收貨后十五天內通過銀行付款。

　　第十二條甲方的違約責任

　　一，甲方如未按合同規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。

　　二，甲方交付定作物的數量少于合同規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。

　　三，因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。

　　四，甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的償付違約金。

　　五，甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值%的違約金。

　　六，由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的'質量要求，否則乙方有權拒收。

　　第十三條乙方的違約責任

　　一，乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。

　　二，乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值%的違約金。

　　三，乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。

　　四，乙方如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金。

　　五，乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。

　　六，乙方如變更交付定作物的地點，應承擔因此而多支出的費用。

　　第十四條不可抗力：在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經有關部門證明后，可免予承擔違約責任。但甲方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外生的，不得免除甲方責任；在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的，乙方應當承擔責任，并賠償甲方因此造成的損失。

　　第十五條本合同發生糾紛時，雙方協商解決；協商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解，或向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

　　本合同于年月日經公證生效，合同履行完畢即失效。

　　本合同一式五份，甲乙雙方各執一份，縣公證處，縣物價局，縣建設銀行各存一份。

　　甲方：××縣木具廠（蓋章）

　　代表人：（簽名）

　　地址：

　　電話：

　　開戶銀行：××縣支行營業所

　　帳號：

　　乙方：××縣百貨公司

　　代表人：

　　地址：

　　電話：

　　開戶銀行：××縣支行

　　帳號：

　　年月日

承攬加工合同13

　　定作方：（以下簡稱甲方）________

　　承攬方：（以下簡稱乙方）________

　　根據《中華人民共和國民法典》及相關法律法規的規定，甲乙雙方本著誠信、互利、公平、公開的原則，經友好協商達成如下合同條款，共同遵守執行。

　　第一條加工成品

　　品名：__________貨號：__________面料：__________

　　顏色：__________尺碼：__________

　　第二條服裝數量

　　1、計量單位：__________

　　2、數量：__________

　　第三條原材料的提供

　　由甲方提供原材料，具體見下：

　　材料名稱數量質量：__________________

　　提供日期：__________單價：__________總金額：__________

　　第四條服裝質量

　　加工成品質量按甲方提供的樣衣或工藝單執行，樣衣由甲方保管，作為驗收的依據。樣衣、工藝單作為合同的附件。

　　第五條技術資料、圖紙提供

　　1、甲方提供服裝款式（樣衣或圖片）、標志圖案等圖樣的技術資料。

　　2、乙方在生產過程中，發現甲方提供的圖紙和技術要求不合理，應當及時通知甲方，甲方應當在_________天時間內回復，提出修改意見。甲方在規定的時間內沒有答復，乙方有權停止工作，并在_________內通知甲方，因此造成的損失由甲方賠償。

　　3、乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術資料進行保密，不得向任何人泄漏任何相關資料，也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售。

　　4、未經甲方許可，乙方不得留存服裝樣品及相關的技術資料。

　　第六條報酬

　　1、加工單價：__________

　　2、總金額（元）：__________

　　第七條包裝方式

　　內用_，外用_包裝，包裝費由__________方承擔。

　　第八條服裝交付

　　1、交貨地：

　　2、產品的交（提）貨期限：_________。

　　第九條服裝驗收

　　1、驗收期間：_________。

　　2、認真核對貨物的品名、款號、數量、嘜頭，準確無誤后方可抽樣。

　　3、驗收方式：產品按30%抽檢，抽樣標準為：隨機。

　　4、驗收標準：與樣衣款式、做工一致

　　驗收包括：商品的外觀質量、規格、數量、包裝、內在質量、標識等項目進行檢驗和檢測。根據貨物實際情況，以驗收標準為依據判定合格與否。

　　5、經首次檢驗不合格的加工成品，甲方在2天內通知乙方并有權要求乙方返修。

　　6、對于乙方返修后的加工成品由甲方依照上面的驗收標準再次檢驗，對于再次檢驗，不合格的加工成品交由甲方處理，并從甲方支付給乙方的加工費用中扣除不合格產品的成本價格。

　　第十條定金/預付貨款

　　1、甲方應于________年____月____日前向乙方交付定金_元；甲方不履行合同的，無權請求返還定金，乙方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須雙倍返還定金。

　　2、甲方應于________年____月____日前向乙方交付預付款_元；甲方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還；乙方不履行合同的.，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。

　　第十一條報酬結算

　　1、付款期限：甲方應于驗收無誤收貨之日起____日內，一次性付清合同約定的全部款項；

　　第十二條留置權

　　如甲方未支付價款，在雙方沒有例外約定時，乙方對完成的服裝享有留置權。

　　第十三條違約責任

　　1、甲方的違約責任

　　（1）制作中途未經過雙發同意，私自變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償乙方因此造成的損失。

　　（2）中途廢止合同，償付甲方的未履行部分價款總值的50%的違約金。

　　（3）未按合同規定的時間和要求向乙方提供原材料、技術資料等或未完成必要的輔助工作和準備工作，乙方有權解除合同，甲方應當賠償乙方因此而造成的損失；乙方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，甲方應當償付乙方停工待料的損失。

　　甲方（簽章）：_________乙方（簽章）：_________

　　簽訂地點：_________簽訂地點：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

承攬加工合同14

　　承攬方：

　　身份證號：

　　電話 ：

　　定作方：_____________家具有限公司

　　法定代理人：

　　電話：

　　_____________家具有限公司（定作方）委托承攬方加工家具一批，現經雙方充分協商，本著自愿公正、互利共贏的原則，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條 ：加工產品及工價（見產品清單）

　　第二條 ：加工產品質量要求（依照定作方公司品質部要求）

　　第三條 ：資料、圖紙提供辦法

　　1、承攬方在依照定作方公司的要求進行工作期間，發現定作方公司提供的圖紙或技術要求不完善，應當及時通知定作方公司品質部人員，定作方品質部應即時回復并提出修改意見。

　　2、.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。

　　3、定作方公司生產部應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。

　　第四條：工資：依照定作方公司生產排單上標明的的工價結賬（有特殊約定的除外）；

　　第五條： 驗收標準和方法：依照定作方公司品質部要求驗收。

　　第六條： 交貨時間和地點：依照定作方公司的排產日期交貨。交貨地點為定作方公司倉庫，嚴格依照定作方交貨流程入庫，即承攬方所制作的成品均需定作方公司品質部檢查驗收并簽名確認方可生效。

　　第七條： 結算方式及期限：按定作方品質部驗收合格的.產品數據結賬（平時借支除外）。

　　第八條： 其他約定

　　1、合同期間，承攬方必須嚴格遵守定作方公司各項管理規定，不得違反，否則定作方公司有權依照公司規定實施管理和處理。

　　2、承攬方要嚴格按照行業操作規定和定作方公司的安全管理規定操作，以杜絕一切安全事故的發生，合同期內，承攬方承諾出現任何安全事故均由承攬方自行負責，與定作方公司無關。

　　第九條： 承攬方的違約責任

　　1、承攬方未按合同規定（生產排產單）的時間和質量標準交付產品的，承擔逾期交付的責任；產品質量不達標的要進行返工處理（返工費用由承攬方自行負責），經過返工后仍不符合合同規定或品質要求的，定作方公司有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　2、承攬方交付產品或完成產品的數量少于合同（訂單）規定，應當向定作方提出報損及申請補料。定作方公司有權要求承攬方承擔補料責任；

　　3、承攬方無論何種因素不得延期交付產品（定作方公司欠料所致除外），不得延期．否則定作方公司有權追究因延期所造成的一切損失；

　　4、合同期間，若承攬方單方中止合同，必須提前一個月向定作方公司書面申請并得到定作方公司同意并完成加工中的全部工作后方可生效。若承攬方單方中途廢止合同的，視為承攬方單方違約，為此，承攬方承諾并兌現全額賠償定作方公司一切損失。

　　第十條： 定作方公司的責任

　　1、提供承攬方的訂單、工作場所，機器設備和材料、部份工具等；

　　2、提供承攬方合同期免費住宿，水電費承攬方按實際使用自行負責；

　　3、合同期間免費提供承攬方午餐和晚餐；

　　第十一條：糾紛的處理

　　合同期間，若加工承攬合同雙方發生糾紛時，當事人雙方應協商解決；協商不成時向人民法院起訴。

　　本合同自_______年___月___日起生效，合同履行（或工程）完畢即失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份；

　　定作方（代表人）________________________

　　簽訂地點：

　　_______年___月___日

　　承攬方（代表人）：________________________

　　簽訂地點：

　　_______年___月___日

承攬加工合同15

　　簽定日期：_______年____月____日

　　定作方（甲方）：______________

　　電話：________________________

　　承攬方（乙方）：______________

　　電話：________________________

　　經雙方協商，簽定本加工承攬合同，并嚴肅履行。

　　品名

　　規格單位數量加工費單價金額

　　定作方供應原材料：

　　原材料

　　規格單位數量日期成品單位耗用量

　　1．技術資料、圖紙提供辦法：______________________________________________。

　　2．產品檢驗標準和方法：__________________________________________________。

　　3．交貨地點及運輸辦法、運雜費用和負擔：__________________________________。

　　4．貨款及費用結算辦法及期限：____________________________________________。

　　5．本合同自雙方簽訂之日起生效，合同履行完畢即失效。

　　甲方（蓋章）：_______________

　　乙方（蓋章）：_______________

【承攬加工合同】相關文章：

加工承攬合同04-21

承攬加工合同07-12

承攬加工合同(精選)07-13

承攬加工合同07-12

（精選）承攬加工合同07-13

承攬加工合同【精選】07-16

加工承攬合同06-12

加工承攬協議02-21

【推薦】加工承攬合同04-22

【熱】加工承攬合同04-22