正規加工合同書4篇
隨著人們法律觀念的日益增強，合同的法律效力與日俱增，它可以保護民事法律關系。你知道合同的主要內容是什么嗎？以下是小編整理的正規加工合同書，歡迎大家分享。
正規加工合同書1
甲方：
乙方：
經友好協商，就乙方委托甲方加工茶葉達成以下協議：
一、乙方委托甲方加工茶葉的.品種及價格：
(一)名稱：花茶、綠茶
(二)樣品編號：
(三)品質特征：
二、數量：
10噸/品種
三、包裝形式：
散裝或者用乙方指定的包裝
四、交貨時間：
每季度交貨一次。
五、交貨地點：
北京
六、交貨及驗收：
貨到以乙方簽字收貨為準
(一)驗收地點：
(二)驗收人員：
(三)驗收依據：
七、付款方式：
根據甲方經營情況可以：預付、現付、或年度內全部結清。
八、違約處理：
(一)交貨時間：
(二)價格：
(三)數量：
(四)品質：
(五)包裝及凈重：
九、xx年，同一品種，乙方保持委托最少兩家廠(場)家生產的權利。根據實際合作情況，確定今后長期的合作計劃。
十、本協議一式兩份，甲、乙雙方各一份，自簽字之日起生效。甲、乙方如有違約，應友好協商，協商不成，由北京市法院裁決。
甲方：
________年____月____日
乙方：
________年____月____日
正規加工合同書2
甲 方：
乙 方：
(以下簡稱乙方) 根據《中華人民共和國合同法》以及我國現行的有關法律、法規，雙方議定書柜制作、油漆的加工與安裝，此項合同雙方本著平等、公平、互惠的'原則，訂立如下合同條款：
第一條：書柜尺寸
長180cm，高170cm，寬45cm，層數7層。
第二條：材料要求
站腳60×30扁管厚度3cm，每層25方管套25角鐵。 25×25方管厚度：2cm。25×25角鐵厚度：2cm。
第三條：層板材料要求，高密度木工板厚度2cm，要求噴清面漆。
第四條：書柜漆要求，紅丹打底，再上藍氨基漆。
第五條：每個書柜大寫壹仟貳佰陸拾元整(￥1260.00元)，共16個，總價為人民幣為大寫貳萬零壹佰陸拾元整(￥20xx0.00元)
第六條：必須運到校園內，運費由乙方負責。
第七條：交貨時間：乙方必須保證在20xx年7月29日前全部交貨。
第八條：甲方驗收合格后，乙方需提供正式發票，甲方方可付款。
第八條：稅費由乙方承擔。
第九條：本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。
甲方：
乙方：
年 月 日
正規加工合同書3
定作方：
承攬方：
定作方因制作安裝 標識牌，發包給承攬方，有關事宜，經雙方協商一致，達成如下協議： 一、定作方將神舟管業辦公樓頂標識牌的制作、安裝、保修、項目全部發包給承攬方，由承攬方包工包料制作并承擔該標識牌的制作、安裝、保修等一切費用，該標識牌經驗收合格提供有效發票后，定作方支付承攬方工程總價人民幣肆萬玖千圓整的90%即人民幣肆萬肆千壹佰圓整驗收合格一年期滿一周內，定作方向承攬方支付工程總價的10%即人民幣肆仟玖佰圓整。
二、該工程具體位置位于 ;主要要求和內容為：
1) 制造的內容："";
2) 漢字為中文簡體，英文全都為大寫字母;
3) 漢字為3m(高)x2.5m(寬)，英文高為1.5m;
4) 字體白天及夜晚均為紅色;
5) 字體在地面不能看到拼接痕跡、支撐盡量隱蔽;
6) 支撐采用鍍鋅角鋼或不銹鋼管內襯高強度鋼管;焊接部位應采取防銹措施;
7) 全部工程應抗除臺風、龍卷風、地震以外的自然破壞因素;
三、承攬方應于20xx 年6月25日前完成該標識牌的制作與安裝(雨天除外)。
四、該標識牌的質保期為兩年，自交付之日起計算。質保期內，承攬方應經常性查看是否有安全隱患，應對固定螺絲、角鋼、鐵皮、鉚釘、焊接處等逐一檢查并及時加固修理;定作方對標識牌的.不穩定因素及可能造成危及他人生命、財產安全的隱患有權向承攬方提示，承攬方應馬上前來進行檢修。保修期限內該標識牌因各種原因的損壞，固定不穩和風吹倒等因素造成的安全責任事故均由承攬方承擔經濟責任和法律責任，定作方不承擔任何責任。如該標識牌在質保期內嚴重破損不能修復時，承攬方應重新制作并安裝另一塊與原標識牌規格、材料相同的新2x2標識牌恢復其功能。該標識牌由承攬方終身保修，質保期滿后，承攬方應定期檢查維修并收取基本材料人工費。
五、本合同相關定作方發布的招標文件和承攬方的投標文件是本合同的一部分，具有法律效力。
六、定作方負責將電源關到工程地點30米以內。
七、對于可能發生的由于施工質量問題而導致的標識牌損壞造成后果，由承攬方承擔責任，施工期間，承攬方承擔一切施工人員及工程安全責任，如發生意外與定作方無關;安裝施工過程中不得損壞定作方的任何物體、建筑等，如內外裝修、構件、電器等。
八、該合同簽訂后承攬方的安全責任和保修責任不因該標識牌的經營權或所有權的轉讓而失效，該標識牌經營權或所有權的受讓者有權取得轉讓后定作方的相應權利。
九、合同未盡事宜，雙方可協商解決。如協商不成，雙方均可向寶應縣人民法院起訴。
十、該合同雙方簽字、蓋章后承攬方開始施工起生效。
十一、該合同一式三份，由定作方執兩份，
甲方(公章)：
乙方(公章)：
法定代表人(簽字)：
法定代表人(簽字)：
年 月 日
年 月 日
正規加工合同書4
(以下簡稱甲方)
(以下簡稱乙方)
第一條乙方加工事項，以甲方所交付的外包加工單為憑。
第二條乙方須按照外包加工單所列的各項規定，如加工說明、數量、交貨日期等確實履行，準時交貨。
第三條乙方所交的加工品應保證為合格品，并不得有短缺或不合規格及瑕疵等情況，且經甲方驗收后，始認為合格。
第四條材料由______方負責。
第五條若材料由甲方負責供應時，廢料率為__________。
第六條驗收時的檢驗方法是采用□MIL-STD-105D，正常檢驗，二級檢驗水準。一次抽樣計劃，ALQ為____或□MIL-STD-414D正常檢驗，四級檢驗水準。一邊規格界限，形式____，ALQ為__________。
第七條乙方必須確實遵守外包加工單所規定的交貨期，或甲方外協管理員電話或書面通知調整的交貨期，若有延誤的情況，以及因規格不合，質量不良，致驗收不合格而遭退貨時，乙方應依下列辦法計算違約金付予甲方，但因天災或人力不可抗拒的事故，經甲方認為屬實者，則不在此限。
(一)過期5日內，每逾1日，按未交部分總價，處______違約金。
(二)繼續逾期五天以上至10天以內者，每逾1天按未交部分總價，處_____違約金。
(三)繼續逾期10天以上至20天以內者，每逾1天按未交部分總價，處_____違約金。
(四)繼續逾期20天以上，依違約論，不論未交部分數量，違約金以價款的.倍數計算。
第八條通過驗收的貨品在甲方再加工時，若發現有不良品時(明顯為甲方再加工后的磨損品除外)，則甲方可向乙方要求賠償或退回乙方重新加工。
第九條乙方送交加工品，因不良導致甲方生產線停工，其工時損失要由乙方負責，如果甲方發生非常嚴重不良后果，則甲方有權取消外包加工單。
第十條按期交足定貨而合格率為100%，給予總價________獎勵金。按期交足定貨而合格率為95%，給予總價______獎勵金。
第十一條試用廠商的試用期間為3個月，每月接受甲方外包質量管理檢查一次，試用期滿，視其考核評分到達70分以上者，才能正式成為甲方的加工廠商。
第十二條加工廠商每月接受甲方外包質量管理檢查1次，每月考核：
1、質量，
2、交貨期，
3、價格。這三項每年總考核1次，劃分等級。
第十三條付款條件：
乙方交來的貨品經甲方驗收合格后，甲方開據合格驗收單和進倉單，乙方才能憑此單按合同規定時間內向甲方取款。
第十四條保證人：
乙方應找(擁有乙方資本額兩倍以上的)殷實鋪店或公司作連帶保證人，以保證乙方履行本約。
甲方：(簽章)：
________年____月____日
乙方：
________年____月____日
【正規加工合同書】相關文章：
正規加工合同書11-03
正規加工合同書(8篇)11-03
正規加工合同書8篇11-03
正規加工合同書集合8篇11-03
正規加工承攬合同11-05
正規委托加工合同模板07-02
加工合同書04-23
加工承攬合同書格式-加工合同07-25
正規勞務合同書11-07