產品加工合同通用
隨著法律觀念的深入人心，合同出現的次數越來越多，合同是企業發展中一個非常重要的因素。你知道合同的主要內容是什么嗎？下面是小編整理的產品加工合同通用，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
產品加工合同通用1
甲方：
法定代表人：
地址：郵編：
電話：傳真：
乙方：
法定代表人：
地址：郵編：
電話：傳真：
雙方資料：
1、甲方是經過工商行政主管部門合法登記注冊并有效存續的從事行業的中國企業；
2、乙方是經過工商行政主管部門合法登記注冊并有效存續的從事行業的中國企業法人；
3、甲方已就產品提出了專利申請，申請號為：，乙方已為甲方研發該產品提供了良好的技術支持和試制條件，甲方承諾委托乙方獨家加工該同類產品。
甲乙雙方為實現產業優勢互補，共同做大做強，經過平等、友好協商，確立戰略合作伙伴關系，就甲方委托乙方加工生產系列產品事宜達成如下協議，以茲共同信守：
一、加工產品范疇：
1、產品品名：
與之配套的壓具（包括：）應由甲方自行生產。
2、產品規格及技術參數：
產品規格和技術參數等發生變化，雙方應另行簽訂補充協議。
二、委托加工訂單：
1、甲方根據市場銷售情況，于每月日以書面或傳真形式向乙方提供次月訂單，明確訂單產品的名稱、規格型號、數量和供貨時間等，乙方如有異議，應在接訂單后2日個工作日內提出，甲乙雙方應就異議事宜友好協商解決辦法。
2、乙方應按確認的訂單提供產品，甲方可視具體情況對訂單進行相應的調整，調整計劃提前天通知乙方，但調整幅度（量）不得超過計劃的%，若超過%，雙方另行協商。
3、乙方在接到訂單后應優先安排、積極組織生產，盡力滿足甲方訂單的要求。
三、加工產品質量要求
1、乙方嚴格按甲、乙雙方確認的技術參數進行生產，產品質量符合國家標準或行業標準。
2、質保期：年，從產品送達交付地點之日起計算。
3、產品質保期內出現質量問題，經由雙方確認或國家檢驗機構鑒定屬乙方制造引起的，由乙方承擔該批有質量問題產品的責任。
4、乙方交付的產品如在市場流通中，因品質問題而導致甲方利益受損時，經雙方鑒定或經國家檢驗機構鑒定屬乙方責任的，乙方應負甲方直接損失賠償責任：
（1）加工產品的投訴賠償問題，甲方在預先征得乙方同意的情況下（書面為準）可以先行賠付第三人，第三人簽收確認，由乙方負擔賠償；當乙方對甲方處理有異議的，甲方可委托乙方協助甲方處理，甲方未經乙方同意對任何第三人所作的賠償（人民法院判決的除外）不能作為甲方的損失計算依據；
（2）因產品設計、人為損害等乙方加工制造之外的原因所導致的問題，乙方不予承擔責任。
四、原材料
1、產品所需原材料均由乙方采購，乙方應確保確保所采購的原材料符合產品質量標準要求。
2、目前原材料（主要材料）的市場價格為：元/噸。
五、加工費用及支付
1、乙方為甲方加工本協議第一條第一款所指定的產品，每臺
的加工費為人民幣元，主要原材料價格（按照下訂單時國家權威網站公布的市場價格為準）漲跌幅度超過本協議第五條第二款所確定的價格的％的，每臺的加工費相應漲跌％。
2、加工產品的技術要求及材耗發生變化，雙方應本著誠信、公平的原則共同商定合理的價格。
3、甲方應于下訂單之日起三日內先向乙方支付該訂單所需加工產品的加工費的30％，貨到交付地點后日內，甲方再先乙方支付加工費的65％，余款5％應于下訂單之日起一年內支付完畢。
4、鑒于甲方向乙方的付款為持續狀態，甲方應在付款單上注明每筆付款所對應的訂單號，甲方未注明的，乙方有權決定甲方付款所指的訂單號。
六、產品交付與驗收
1、交付地點及運輸：，物流運輸由乙方負責，運輸費用由乙方承擔，卸貨費用由甲方承擔。
2、交付時間：以甲乙雙方確定的訂單為準。
3、檢驗期限：甲方應在產品送達交付地點后日內驗收完畢。
4、產品質量異議提出及處理：若甲方發現產品不符合本協議的約定或者訂單要求，應在驗收期限內及時書面通知乙方，甲方在驗收期限內未提出異議的，視為產品符合要求。乙方發現產品有質量問題，在未經甲方書面確認，甲方應妥善封存該產品，不得擅自處理該產品，否則視為產品合格。乙方在接到甲方的異議通知后個工作日內應立即與甲方協商處理，協商不成的，由甲方將該產品提交國家有檢驗資質的機構進行產品質量鑒定，鑒定費用由甲方墊付，鑒定結果若產品合格，則鑒定費由甲方承擔，若產品不合格，則鑒定費由乙方承擔。
5、產品驗收依據為經雙方共同確認的質量文件及國家相應標準或行業標準。
七、合同的終止
1、本協議到期后自然終止。
2、本協議因合法解除而終止。
3、本協議因甲乙任何一方破產、注銷或被吊銷營業執照而終止。
4、本協議因不可抗力導致合同不能繼續履行而終止。
5、本協議因其他法律法規所規定的原因而終止。
八、不可抗力
1、如果本協議任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本協議下的全部或部分義務，該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。
2、聲稱受到不可抗力事件影響的一方應盡可能在最短的時間內通過書面形式將不可抗力事件的發生通知另一方，并在該不可抗力事件發生后7日內向另一方提供關于此種不可抗力事件及其持續時間的適當證據及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本協議的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方，有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。
3、不可抗力事件發生時，雙方應立即通過友好協商決定如何執行本協議。不可抗力事件或其影響終止或消除后，雙方須立即恢復履行各自在本協議項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續履行合同的能力，則雙方可協商解除合同或暫時延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行后發生不可抗力的，不能免除責任。
4、本協議所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的，無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服，并于本協議簽訂日之后出現的，使該方對本協議全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的'任何事件。此等事件包括但不限于自然災害如水災、火災、旱災、臺風、地震，以及社會事件如戰爭（不論曾否宣戰）、動亂、罷工，政府行為或新頒布法律規定等。
九、特別約定
1、基于乙方已為甲方研發該產品提供了良好的技術支持和試制條件，并且將繼續為甲方研發、完善該產品提供技術支持和條件，甲方承諾甲方不得以任何形式委托任何第三方提供或加工該同類型產品。
2、基于甲方系該產品的專利申請人（專利經核準后為專利權人），乙方承諾未經甲方同意，不得以任何形式給第三方提供或加工該產品。
十、違約責任
1、甲方逾期支付加工費的，每逾期一天，應按應付款總額的日萬分之八向乙方支付違約金，甲方累計拖欠乙方應付款達元的，乙方有權解除本協議。
2、乙方逾期向甲方交付產品的，每逾期一天，應按該產品價格總額的日萬分之八向乙方支付違約金，逾期超過日的，甲方有權解除本協議。
3、乙方所交付的產品經雙方共同確認或者國家檢驗機構鑒定有質量問題的，乙方應按照質量問題的嚴重程度合理選擇修理、更換或賠償直接經濟損失的責任。
4、甲乙任何一方違反本協議第七條的約定，應向對方支付違約金萬元。
5、本協議期限內，除本協議另有約定或者雙方協商一致外，任何一方提前終止或解除本協議，應向對方支付違約金萬元。
十一、協議期限
本協議有效期為十年，自20_______年_____月_____日起至20_______年_____月_____日止。
十二、爭議的解決
本協議履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決；協商或調解不成的，由協議簽訂地人民法院裁決。
十三、通知條款
1、根據本協議需要一方向另一方發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本協議有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用書信、傳真、電報、電子郵件、當面送交等方式傳遞，以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。
2、一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起10日內，以書面形式通知對方；否則，由未通知方承擔由此而引起的相關責任。
十四、其他條款
1、本協議未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，甲乙雙方可以達成書面補充合同。訂單及本協議的附件和補充合同均為本協議不可分割的組成部分，與本協議具有同等的法律效力。
2、本協議自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。本協議一式份，雙方各執份，具有同等法律效力。
甲方（蓋章）：
簽約代表（簽字）：
簽約日期：_____年_____月_____日
乙方（蓋章）：
簽約代表（簽字）：
簽約日期：_____年_____月_____日
簽約地點：
產品加工合同通用2
承 攬 方：____________________________________
地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________
法定代表人：____________ 職務：____________
定 作 方：____________________________________
地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________
法定代表人：____________ 職務：____________
定作方委托承攬方加工____________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條 加工成品
編號 名稱 規格 單位 數量 備注
第二條 加工成品質量要求
第三條 原材料的提供辦法及規格、數量、質量
1.(用承攬方原料完成工作的)，承攬方必須依照合同規定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質量時，定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
2.(用定作方原材料完成工作的，應當明確規定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。
3.交(提)原材料等物品日期計算，參照第七條規定執行。
第四條 技術資料、圖紙提供辦法
1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。
2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。
3.定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條 價款或酬金
價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。
第六條 驗收標準和方法
1.按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條 交貨的時間和地點
1.交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行。
2.交(提)定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。
第八條 包裝要求及費用負擔
第九條 運輸辦法及費用負擔
第十條 結算方式及期限
第十一條 其他約定
第十二條 承攬方的違約責任
一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應當向定作方償付違約金____ 元;(合同中無具體規定的，應當比照 中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%～30%)或酬金總額的'____%(20%～60%)的違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管、保養費。
七、實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位(人)，除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數量承擔責任。
十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。
第十三條 定作方的違約責任
一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%～30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%～60%的幅度)違約金。
三、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。
五、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力
在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理
加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決;協商不成按( )項處理：
1.向仲裁機關申請仲裁;
2.向人民法院起訴。
本合同自____ 年____ 月____ 日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份;合同副本一式____份，交____________(如經鑒證或公證，則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。
定作方：________________________
代表人：________
____年____月____日
承攬方：________________________
代表人：________
____年____月____日
產品加工合同通用3
甲方：_______________公司
乙方：___________________
根據《中華人民共和國民法典》《中華人民共和國產品質量法》，甲乙雙方本著平等共利、合作共贏的原則，經過友好協商，按以下條款簽訂本產品加工合同。以便雙方共同遵守。
第一條關于產品及產品要求、生產周期
1.1本合同產品為英語聽力筆電路板。產品具體參數BOM表詳見附件1，附件1雙方簽字蓋章生效。
批量生產周期為________個自然日(30K以內)。
第二條產品質量及驗收方法
2.1乙方須向甲方提供該產品的質量認證證書，乙方確保產品與甲方提供的樣品參數及質量要求完全一致，產品質量做到無毒、無害、無味并符合國家行業標準。
2.2合同簽訂后乙方向甲方提供最終封樣電路板六塊。
2.3產品完成發貨后，乙方通知甲方收驗貨，甲方驗貨時如發現不良品，乙方應及時做好更換工作;運輸中產生的貨物破損、變形等問題，甲方應及時將數字報于乙方，乙方應無條件退換貨。
2.4驗收貨過程中，甲方對產品質量若有異議，可在________個工作日內提出，雙方共同協商解決。收貨后________個工作日內甲方若
無異議，可視為甲方已驗收入庫。
2.5在產品的裝配過程中，如出現不良品、殘次品等問題，由乙方進行維修及換貨處理。
2.6在產品的使用過程中，終端用戶使用時提出的不良品、殘次品等問題，甲乙雙方確認屬實后，乙方應進行換貨處理;終端用戶使用時出現大面積產品質量等問題，由乙方負責。
2.7該產品的質保周期為一年，如出現非人為損壞、故障等由乙方進行維修更換。
第三條訂貨方式、交貨方式、包裝標準和交貨周期
3.1具體單次訂貨數量以甲方簽字蓋章的電傳訂貨單為準，乙方收到訂貨單后，簽字蓋章并電傳給甲方，為單次訂貨成立。
3.2甲方指定單次具體交貨地點，運費由乙方承擔。甲方驗收入庫后向乙方提供產品驗收入庫單(入庫單作為最終結算憑證)。
3.3甲方對該產品的運貨包裝無明確要求，在不損壞產品的前提下，包裝箱尺寸與方式由乙方自行確定，后期若甲方提出包裝標準要求的，甲乙雙方協商解決或另行簽訂補充協議。
3.4交貨周期：甲乙雙方確定訂貨單數量后的________個自然日內。第四條產品價格及付款方式
4.1該產品的產品單價為__________元。
4.2如甲方需開具增值稅普通發票，乙方應無條件開具，開具點位為開具數額的________%。
4.3該產品的付款方式為：雙方確認訂貨單無誤后_______個工作日內甲方給乙方預付貨款的30%;全部到貨經甲方確認無誤后甲方在________個工作日內給乙方付貨款的'70%。
4.4由原材料漲跌等原因引起的價格波動，甲乙雙方可友好協商解決或簽訂補充協議。
第五條違約責任條款
5.1甲方違約責任
5.1.1如甲方未按本合同規定向乙方按時付款，每拖延一天需按貨款的2‰賠付給乙方作為違約金。
5.1.2甲方無故終止合同，須承擔責任和因此給乙方造成的損失。
5.2乙方違約責任
5.2.1乙方不能按合同規定時間交貨，每延遲一天需按本合同貨款的2‰賠付給甲方作為違約金，如乙方有意拖延交貨日期，導致甲方直接或間接經濟損失，乙方須承擔全部責任。
5.2.2乙方交付貨物不符合合同約定的質量標準，經抽驗不合格的，甲方有權拒收貨物并要求乙方在規定時間內重做并交付。如再次交付后仍達不到質量要求的，甲方有權終止與乙方的合作，乙方須承擔違約責任和因此給甲方造成的一切損失。
第六條解決合同糾紛方式
6.1雙方因執行本合同發生的或者與本合同有關的一切爭議，經友好協商解決不了的，應提交深圳市仲裁委員會進行仲裁，
仲裁費用由敗訴方承擔。
第七條其他事項
7.1雙方對本合同的所有條款內容負有保密義務。
7.2本合同未盡事宜，雙方經過協商可另行簽訂補充協議，補充協議經雙方簽字蓋章生效。
7.3本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，享有同等法律效力。
本合同有效期為__________年________月至__________年________月，本合同自甲乙雙方簽字蓋章后生效。若合作期滿雙方有意繼續合作，可續簽合同。
甲方：__________________公司
乙方：__________________
【產品加工合同】相關文章：
產品加工合同07-21
產品的加工合同02-11
加工產品合同11-16
公司產品委托加工合同-加工合同07-25
木托加工產品加工承攬合同11-09
產品委托加工的合同01-17
代加工產品合同04-26
產品委托加工合同07-15
有關產品加工合同01-28
承包加工產品合同02-01