[精華]分期還款協議書15篇
在當今社會生活中，協議在生活中的使用越來越廣泛，簽訂協議可以使雙方受到法律的保護。那么協議的格式，你掌握了嗎以下是小編幫大家整理的分期還款協議書，希望對大家有所幫助。
![[精華]分期還款協議書15篇](https://p.9136.com/00/l/d0add2e9cae914_5f226738c8deb.jpg)
分期還款協議書1
出賣人：__________________(以下簡稱甲方)
買受人：__________________(以下簡稱乙方)
今甲方與乙方就淮河廣場_____層_________號房首付分期買賣事宜，達成以下協議：
第一條：分期付款總額為人民幣_________元整。乙方可以依照下列規定支付款項予甲方：
(1)首次付款共計：_________元整(小寫： )，于簽訂商品房買賣合同時支付。
(2)二次付款共計：_________元整(小寫： )，于20xx年12月31日前支付。
(3)尾 款共計：_________元整(小寫： )，于辦理房產證時支付。
第二條：逾期付款違約責任：
乙方如未按照本協議規定時間付款按下列方式處理：
1.逾期在7日之內，自本協議規定的應付款期限之第二日起至實際金額支付應付款之日止乙方按日向甲方支付逾期款總額的萬分之3的違約金，商品房買賣合同繼續履行。
2.逾期超過7日后,甲方有權解除商品房買賣合同。甲方解除商品房買賣合同的.，之前所交款項不予乙方退還。
第三條：因協議發生爭議由當事人雙方協商解決。協商不成的依法向人民法院起訴。
第四條: 本協議經當事人雙方簽字蓋章即生效,本協議一式兩份,甲乙雙方各執一份?具有同等法律效力。
甲方：
乙方：
電話：
電話：
分期還款協議書2
______公司：
一、______年____月____日本借款人______向貴司______處借款______元整，期限______年，月息______，用于______。
二、現鑒于本借款人______不能一次性償還欠款。雙方經過友好協商，在協商一致的基礎上，達成如下還款協議。貴司同意本借款人______分______次償還欠款及還款計劃：
1、第一次還款日期為：農歷______年____月____日償還金額為：人民幣______元整。
2、第二次還款日期為：農歷______年____月____日償還金額為：人民幣______元整。
3、第三次還款日期為：農歷______年____月____日償還金額為：人民幣______元整。
4、第四次還款日期為：農歷______年____月____日償還金額為：人民幣______元整。
5、第五次還款日期為：農歷______年____月____日償還金額為：人民幣______元整。
三、本借款人______若未能按時支付貴司上述任何一期的'款項，每延期一日，貴司有權要求本借款人______支付未按時支付款項______%的滯納金。
還款人：____________
_____年_____月_____日
分期還款協議書3
文中藍色字體后會有風險提示）編號：X公司：我司與貴司有業務往來，貴司供應我司產品，我司尚欠貴司部分貨款人民幣X元未付。現鑒于我司不能一次性償還欠款。雙方經過友好協商，在協商一致的基礎上，達成如下分X次償還欠款及還款計劃：風險提示：
還款計劃書的目的是債務人向債權人承諾及時還款。除了還款進度和違約責任的承諾外，對于欠款的.性質、時間、金額也必須明確，以免雙方對該筆款項的內容認定不一而產生糾紛。
此外，正常情況下，金額的填寫最好包括大寫和小寫兩種方式，以供對照，盡可能避免筆誤或后期改動等情況。
第一期：20xx年xx月xx日前支付人民幣X元整。
第二期：20xx年xx月xx日前支付人民幣X元整。
第三期：20xx年xx月xx日前支付人民幣X元整。
第四期：20xx年xx月xx日前支付人民幣X元整。風險提示：
除每一期的還款截止時間和金額外，如有必要，可指定還款方式。
無論是否制定還款方式，或指定何種還款方式，在實際收到款項時，都必須保留相關的有效還款憑證，以免對方不認賬。 如我司不按協議約定的期限和數額支付給貴司欠款及利息的，我司除了應按照本協議的約定返還貴司上述所欠款項外，還應當向貴司支付X萬元違約金。
xx公司
20xx年xx月xx日
分期還款協議書4
甲方：
乙方：
現鑒于乙方不能一次性償還欠款甲乙雙方經過友好協商，在協商一致的.基礎上，達成如下還款協議：
第一條甲、乙雙方在此確認：截止本協議簽訂之日乙方尚欠甲方人民幣：￥元__(注明：有欠條)
第二條甲方同意乙方分_12_次償還欠款及還款計劃
1、甲乙雙方約定第一次還款日期為：農歷20__年12月1日償還金額為(人民幣)：￥元
2、甲乙雙方約定第二次還款日期為：農歷20__年1月1日償還金額為(人民幣)：￥元
3、甲乙雙方約定第三次還款日期為：農歷20__年2月1日償還金額為(人民幣)：￥元
4、甲乙雙方約定第四次還款日期為：農歷20__年3月1日償還金額為(人民幣)：￥元
5、甲乙雙方約定第五次還款日期為：農歷20__年4月1日償還金額為(人民幣)：￥元
6、甲乙雙方約定第六次還款日期為：農歷20__年5月1日償還金額為(人民幣)：￥元
7、甲乙雙方約定第七次還款日期為：農歷20__年6月1日償還金額為(人民幣)：￥元
8、甲乙雙方約定第八次還款日期為：農歷20__年7月1日償還金額為(人民幣)：￥元
9、甲乙雙方約定第九次還款日期為：農歷20__年8月1日償還金額為(人民幣)：￥元
10、甲乙雙方約定第十次還款日期為：農歷20__年9月1日償還金額為(人民幣)：￥元
11、甲乙雙方約定第十一次還款日期為：農歷20__年10月1日償還金額為(人民幣)：￥元
12、甲乙雙方約定第十二次還款日期為：農歷20__年11月1日償還金額為(人民幣)：￥元
第三條甲方保證對乙方交來欠條及本協議妥善保管，不得遺失、損毀。在乙方到期還清所有本協議規定的款項后，將欠條單證及本協議完整交給乙方
在未到甲方、乙雙方約定的還款日期前，不對乙方討要欠款。
第四條乙方保證按照本協議規定時間主動償還甲方的欠款個人分期還款協議書合同范本。在簽訂本協議之日重新更換欠條并交付甲方。
第五條本協議經甲、乙雙方簽字后生效。第六條本協議一式二份，甲、乙雙方各執一份。
甲方：乙方：
簽約日期：簽約日期：
分期還款協議書5
轉讓方(甲方)：_______
身份證號：_____________________
受讓方(乙方)：_______
身份證號：_____________________
房東(丙方)：_______
身份證號：_____________________
甲乙雙方經友好協商，就店鋪轉讓達成下列協議，并共同遵守：
第一條 甲方于____年____月____日前將位于________________店鋪(面積為__平方米)轉讓給乙方使用。
第二條 該店鋪的所有權證號碼為__________，產權人為丙。丙與甲方簽訂了租賃合同，租期到__________，月租為__________人民幣。店鋪交給乙方后，乙同意代替甲向丙履行該租賃合同，每月交納租金及該合同約定由甲交納的水電費等各項費用，該合同期滿后由乙領回甲交納的押金，該押金歸乙方所有。
第三條 店鋪現有裝修，裝飾，設備(包括____)全部無償歸乙方使用，租賃期滿后不動產歸丙所有，動產無償歸乙方(動產與不動產的劃分按租賃合同執行)。
第四條 乙方在__________前分期向甲方支付頂手費(轉讓費)共計人民幣大寫__________整(小寫：__________元)，上述費用已包括甲方交給丙方再轉付乙方的押金，第三條 所述的裝修裝飾設備及其他相關費用，甲方不得再向乙方索取任何其他費用。
第五條 該店鋪的營業執照已由甲方辦理，經營范圍為餐飲，租期內甲方繼續以甲方名義辦理營業執照，稅務登記等相關手續，但相關費用及由乙方經營引起的債權債務全部由乙方負責，與甲方無關，乙方接手經營前該店鋪及營業執照上所載企業金城店鋪的所欠一切債務由甲方負責償還，與乙方無關。
第六條 乙方逾期交付轉讓金，除甲方交鋪日期相應順延外，乙方每日向甲方支付轉讓費的__________的違約金，逾期_____日的，甲方有權解除合同，乙方按轉讓費的'__________向甲方支付違約金，甲方應保證丙同意甲轉讓店鋪，如由于甲方原因導致丙或甲自己中途收回店鋪，按甲不按時交付店鋪承擔違約責任。
第七條 遇國家征用拆遷店鋪，有關補償歸乙方。
第八條 如果合同簽訂前政府已下令拆遷店鋪，甲方退償全部轉讓費，賠還裝修損失__________元，并支付轉讓費的__________的違約金。如果合同簽訂之后政府明令拆遷店鋪，或者市政建設(如修，擴路，建天橋，立交橋，修地鐵等)導致乙方難以經營，乙方有權解除合同，甲方退還剩余租期的轉讓費，押金仍歸乙方(前述順延除外)或甲方在每年營業執照有效期屆滿時仍未辦妥年審手續，乙方有權解除合同，甲方應退回全部轉讓費，賠償裝修，添置設備損失__________元，并支付轉讓費的__________的違約金。
第九條 本合同一式二份，自簽字之日起生效。
甲方(簽字)_______乙方(簽字)________丙方(簽字)________
_______年____月____日_______年_____月____日_____年_____月____日
分期還款協議書6
甲方：
乙方：
現鑒于乙方不能一次性歸還欠款。甲、乙雙方經過友好協商，在協商全都的根底上，達成如下還款協議：
第一條甲、乙雙方在此確認：截止本協議簽訂之日乙方尚欠甲方人民幣： （注明：有欠條）
其次條甲方同意乙方分 次歸還欠款及還款規劃
①甲、乙雙方商定第一次還款日期為：農歷 年 月 日歸還金額為： 人民幣。
②甲、乙雙方商定其次次還款日期為：農歷 年 月 日歸還金額為： 人民幣。
③甲、乙雙方商定第三次還款日期為：農歷 年 月 日歸還金額為： 人民幣。
④甲、乙雙方商定第四次還款日期為：農歷 年 月 日歸還金額為： 人民幣。
⑤甲、乙雙方商定第五次還款日期為：農歷 年 月 日歸還金額為： 人民幣。
第三條 甲方保證
①對乙方交來欠條及本協議妥當保管，不得遺失、損毀。在乙方到期還清全部本協議規定的款項后，將欠條單證及本協議完整交給乙方。
②在未到甲、乙雙方商定還款日期前，不對乙方討要欠款。
第四條 乙方保證
①根據本協議規定時間主動歸還甲方的`欠款。
②在簽訂本協議之日重新更換欠條并交付甲方。
第五條本協議經甲、乙雙方簽字后生效。
第六條本協議一式二份，甲、乙雙方各執一份。
甲方：
乙方：
簽約日期：
分期還款協議書7
出賣人：買受人：
身份證號碼：身份證號碼：
買受人購買出賣人位于室房屋一套，總房款人民幣萬元（大寫：元整），現經雙方協商，就分期付款達成以下協議：
第一條：付款方式
買受人于年月日向出賣人繳納購房首付款計人民幣萬元（大寫：）；剩余房款共計人民幣萬元（大寫：），買受人于年月日前向出賣人支付并一次性結清。
第二條：買受人逾期付款的違約責任
買受人如未在分期付款期限內付款，按下列方式處理：
1、逾期在30日之內，自本協議約定的應付款之日起，買受人按日向出賣人支付逾期應付房款金額1‰的違約金，協議繼續履行；
2、逾期超過60日的，出賣人有權解除本協議并取消雙方達成的.購房協議。出賣人解除本協議的，買受人按總房款的5%向出賣人支付違約金。
第三條：關于房屋產權轉移及產權登記的約定
1、在買受人向出賣人繳納購房首付款后，出賣人可協助辦理過戶手續，但在未付清全部購房款之前，房屋的所有權中的處分權、使用權歸出賣人享有，期間買受人可以辦理住房公積金貸款抵押手續，但不得擅自將該房產轉讓或租賃給任何第三人。在買受人付清全部購房款后，該房屋的包括處分權、使用權在內的所有權全部轉移至買受人享有。
2、由于買受人的原因導致不能辦理產權證的，出賣人不承擔責任。
第四條：解除協議時相關事項的處理
若因買受人逾期付款而導致出賣人解除本協議，出賣人只需書面通知買受人即可將本協議解除，出賣人不再履行本協議的義務，亦不承擔違約責任，買受人負責將房屋再過戶至出賣人名下，其他事項依法律程序解決。
第五條：本協議一式兩份，雙方各執一份
出賣人（簽章）買受人（簽章）
年月日年月日
分期還款協議書8
甲方：
乙方（債務人）：
經對賬，乙方確認截止 年 月 日，尚欠甲方欠款 元；乙方保證自簽訂協議之日起至 年 月 日前還清所欠甲方借款。
乙方因資金困難等問題難以一次性償還甲方借款，故乙方采取分期付款的方式償還甲方借款，具體還款方式如下：甲乙雙方自簽訂本協議之日起，于每月 日償還借款。所償款項以 元為最低限度，最高額以尚欠款項為準，直至還清借款為準。
甲方保證，在乙方按照上述約定償還款項期間內，不采取法律措施追究乙方責任；若乙方未按照上述約定于規定的期限償還款項達 月之久，甲方有權就此采取法律措施，追究乙方的法律責任。
甲方因主張權利產生的.各項費用，包括但不限于律師費、訴訟費、保全費等費用，均由乙方承擔。
本合同履行中發生的爭議，甲乙雙方均有權在甲方所在地的人民法院提起訴訟。
本協議自甲乙雙方簽字后生效。本協議一式兩份，雙方各持一份，具有同等效力。
甲方：_________年_________月_________日
乙方：_________年_________月_________日
分期還款協議書9
甲方：_________
乙方：_________
經甲乙雙方友好協商，就乙方償還所欠甲方貨款事宜，達成如下還款協議：
一、甲乙雙方確認，截止本協議簽訂之日，乙方共欠甲方貨款人民幣52500元（大寫:五萬貳仟伍佰元）；
二、乙方承諾，自本協議簽訂后至____年____月____日前將上述欠款全部償還給甲方；
三、若乙方未按照本協議第二條約定的時間償還欠款，則從違約之日起按所欠貨款額的日千分之xx向甲方支付逾期還錢違約金；
四、履行本協議發生的`爭議或與本協議有關的爭議，雙方協商解決，協商不成，雙方均可在告所在地法院提起訴訟；
五、本協議雙方蓋章之日起生效。協議一式四份，雙方各執兩份，每份都具有同等的法律效力。
甲方：___________ 乙方：_____________
____年____月____日 ____年____月____日
分期還款協議書10
甲方（債權人）：
乙方（債務人）：
丙方（保證人）：
根據《中華人民共和國合同法》及《中華人民共和國擔保法》等有關法律法規的規定，甲、乙、丙三方經協商一致，就乙方拖欠甲方運費數額、還款方式以及保證等相關事宜達成如下協議：
第一條、甲、乙雙方經對帳，確認截止______年______月______日乙方尚欠甲方運費人民幣______元，利息______元，合計人民幣______元（大寫：______）。
第二條、由于乙方資金困難，一直未履行該到期債務的還款義務，為保證甲方債權得以早日實現，乙方承諾按如下方式償還：
1、乙方承諾于年______月______日前償還人民幣______元；
2、乙方承諾于年______月______日前清償尾款人民幣______元；
3、如果乙方未按上述時間足額準時給付，除每日按4%向甲方加倍支付延遲履行期間債務利息外，甲方有權就乙方的違約行為通過司法途徑予以救濟。甲方因主張權利所產生的各項費用(包括并不限于訴訟費、保全費、鑒定費、評估費、拍賣費、律師費、執行費等)均由乙方承擔，同時乙方還須向甲方一次性賠償所欠余款總額的15%，作為違約金。
第三條、保證條款
1、丙方自愿為本合同項下甲方對乙方所享有的債權承擔連帶保證責任。
2、擔保范圍：本合同項下甲方對乙方所享有的債權本金、利息、罰息、違約金以及甲方為主張前述費用所發生的'損失。
3、保證期間：主債務履行期限屆滿之日起2年。
第四條：其他約定
1、爭議解決方式本協議未盡事宜，三方協商并補充協議為準，補充協議作為本協議附件，與本協議具有同等法律效力。
2、約定管轄鑒于原運輸合同簽訂地為上海市寶山區，解決本協議爭議，由原運輸合同簽訂地寶山區人民法院管轄。
3、合同的效力本協議一式伍份，甲、乙、丙三方各執一份，備案貳份，三方簽字生效，具有同等法律效力。
4、聲明與承諾
4.1、甲、乙、丙、三方均已詳細閱讀本協議所有條款，三方對本協議條款的含義及相應的法律后果已全部通曉并充分理解，認識一致，均無異議
4.2、甲、乙、丙、三方一致同意本協議作為以給付為內容的債權文書，承諾對本協議進行公證，依法賦予并接受本協議強制執行效力。
4.3、甲、乙、丙有權簽署本協議。
甲方（簽字）：乙方（簽字）：丙方（簽字）：
______年______月______日_____年______月______日______年______月______日
分期還款協議書11
買受人：
身份證號碼： 聯系電話： 本人所按揭付款購 ， 棟 號，面積為： 平方米，單價 元/平方米，總房款 元，銀行貸款 元，首付款 元。現就首付款分期付款達成以下協議：
第一條：付款方式
買受人向出賣人繳納購房首付款計人民幣 元，(大寫：人民幣 百 拾 萬 仟 百 拾 元整);剩余首付款共計人民幣 元，(大寫：人民幣 百 拾 萬 仟 百 拾 元整)，買受人同意按分期付款方式向出賣人支付，分期按以下時間付款：
第二條：買受人逾期付款的違約責任
買受人如未在分期付款期限內付款，按下列方式處理：
1、逾期在30日之內，自本協議約定的應付款之日起，買受人按日向出賣人支付逾期應付房款金額3‰的違約金，協議繼續履行;
2、逾期超過60日的，出賣人有權解除本協議。出賣人解除本協議的.，買受人一次性還清剩余首付款的同時并按總房款的5%向出賣人支付違約金。
第三條：關于房屋產權轉移及產權登記的約定
1、在買受人未付清全部購房款本息前，房屋的所有權中的處分權歸出賣人享有，買受人只對該房屋享有使用的權利，買受人不得擅自將該房產抵押、轉讓或租賃給任何第三人，若需出租應經出賣人同意。在買受人付清全部購房款本息后，該房屋的包括處分權在內的所有權全部轉移至買受人享有。
2、由于買受人的原因導致不能辦理產權證的，出賣人不承擔責任。
3、在買受人未還清首付款前，出賣人可不為買受人所購買的房屋辦理產權。
第四條：解除協議時相關事項的處理
若因買受人逾期付款而導致出賣人解除本協議，出賣人只需書面通知買受人即可將本協議解除，其他事項依法律程序解決;出賣人不再履行本協議的義務，亦不承擔違約責任。
第五條：
本協議連同附件 頁，一式 份，雙方各執一份。
買受人(簽章)： 出賣人(簽章)：
年 月 日 年 月 日
分期還款協議書12
甲方(債權人)：(以下簡稱甲方)
乙方(債務人)：(以下簡稱乙方)
根據青島市中級人民法院判決，由甲方承建乙方籌建的青島市市級糧食儲備庫二期工程，乙方拖欠甲方工程款一案，甲、乙雙方經協商一致，就乙方欠甲方工程款相關還款事宜達成如下協議：
第一條、經青島市市北區人民法院和青島市中級人民法院判決，乙方欠甲方工程款及相關費用共計人民幣3012419.29元(其中：工程款793633.18;損失費1705378.5;質保金468192.61;訴訟費、評估費25215+20000)，后經甲乙雙方協商，甲方同意乙方還款在確保誠信的基礎上還款人民幣240萬元(大寫：貳佰肆拾萬元整)。
第二條、由于乙方資金困難一直未履行該還款義務，為了保證甲方的債權能早日實現，甲、乙雙方就該欠款還款事宜達成如下內容：
1、甲方同意乙方分三次還款，乙方第一次還款時間與數額：20___年12月30日前還工程款100萬元(大寫：壹佰萬元整，以實際到甲方賬戶為準)，乙方第二次還款時間與數額：20___年12月30日前還工程款80萬元(大寫：捌拾萬元整，以實際到甲方賬戶為準)，乙方第三次還款時間與數額：20___年12月30日前還工程款60萬元(大寫：陸拾萬元整，以實際到甲方賬戶為準)。
2、如果乙方不能按上述約定時間足額還款，只要發生一次超過七天，甲方有權要求乙方按原判決數額一次性支付全部剩余欠款數額，并按日支付判決數額0.5%的違約金，并付判決數額利息。
3、乙方已經根據法律有關規定，經對賦予強制執行效力公證的含義、內容、程序、效力等具有了明確的了解，經慎重考慮，乙方同意在本協議簽訂后根據甲方要求隨時賦予本協議強制執行效力。
4、本協議還款數額包含[20___]青民一終字第655號判決書及青島市市級糧食儲備庫二期工程項目內容。其中二期工程主體、工程場區路面(室外)、排水溝及消防管網、強弱電若仍存在工程欠款，則均由青島海川建設集團有限公司在雙方已談妥協議價款(240萬)中支付。
5、本協議還款時乙方必須支付現金或支票(不包括承兌支票)，不得以物抵債或其他任何方式的`還款。
第三條、爭議的解決方式
本合同在履行中如發生爭議，按原判決執行，乙方一次性付清原判決工程款及本協議第二條2款約定的違約金和利息。本協議履行完畢，雙方關于青島市市級糧食儲備庫二期工程的工程糾紛再無爭議，甲方不得以任何理由向有關司法機關，向乙方主張青島市市級糧食儲備庫二期工程中判決款項。
第四條、本協議自雙方簽字蓋章后生效，一式貳份，甲、乙雙方各執壹份，具有同等法律效力。所有款付清后自動失效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
分期還款協議書13
甲方：_____身份證：_____住址：_____
乙方：_____身份證：_____住址：_____
經過友好協商，雙方就有關事項協議如下：_____
一：_____乙方在20__________年7月21日向甲方借款人民幣11萬元，至簽訂協議日期為止累計共計利息3萬元人民幣，共計人民幣14萬元整。經雙方協商，同意甲方最終只需歸還乙方人民幣十二萬元整。
二：_____以上十二萬歸還款分期歸還，其中兩萬簽訂完本協議后立即歸還，甲方在收到乙方這兩萬元后，十五天內必須在當地人民法院對甲方撤訴。余下十萬欠款分三年內歸還。分期歸還方式如下：_____
⑴從20__________年至20__________年10月份這段期間內，甲方歸還乙方人民幣四萬元。
⑵從20__________年至20__________年10月份這段時間內，甲方歸還乙方人民幣三萬元。
⑶從20__________年至20__________年10月份這段期間內，甲方歸還乙方人民幣三萬元。
三：_____如甲方反悔協議，所有借款乙方終止償還，概不負責。如乙方反悔本協議，從20__________年本金加利息，起訴一切費用由乙方承擔。
四：_____乙方每次收到還款金額后都必須向甲方書寫收據，在乙方到期還清所有本協議規定的款項后，本協議自動終止。
五：_____本協議甲乙雙方簽字蓋章后生效。
六：_____本協議一式兩份，甲乙雙方各一份。
在場見證人：_____
甲方：_____
乙方：_____
地點：_____
分期還款協議書14
法院執行期間，也是可以進行和解的，這個屬于執行和解，很多時候法官會積極促進雙方進行執行和解。所以說達成的還款協議是有效的
但是最好是約定一個違約責任，即如果分期還款協議有一期不履行的，則全部執行還未履行的判決金額。然后直接申請恢復執行。
法院強制執行期間，雙方達成的還款協議，有法律效力。
依據《中華人民共和國民事訴訟法》規定如下：
1、第二百三十條 在執行中，雙方當事人自行和解達成協議的，執行員應當將協議內容記入筆錄，由雙方當事人簽名或者蓋章。
申請執行人因受欺詐、脅迫與被執行人達成和解協議，或者當事人不履行和解協議的，人民法院可以根據當事人的申請，恢復對原生效法律文書的執行。
2、第二百五十六條 有下列情形之一的，人民法院應當裁定中止執行：
（一）申請人表示可以延期執行的；
（二）案外人對執行標的提出確有理由的異議的；
（三）作為一方當事人的公民死亡，需要等待繼承人繼承權利或者承擔義務的；
（四）作為一方當事人的法人或者其他組織終止，尚未確定權利義務承受人的；
（五）人民法院認為應當中止執行的其他情形。
中止的情形消失后，恢復執行。
還款合同范本
甲方(債權人)：
地址：________郵編：________
電話：________
乙方(債務人)：
地址：________郵編：________
電話：________
為了使___________，雙方經過友好協商，就有關事項協議如下：
第一條還款內容
1.還款金額：________人民幣。
2.還款期限：自簽訂此協議之日起乙方至__年__月__日前還清。
3.利率：按照的利率執行，具體為：_____。
第二條抵押物
乙方將作為還款的抵押。抵押期限：自本協議生效之日起至乙方還清甲方與本合同有關的全部款項及利率為止。
第三條甲乙雙方的義務
(一)甲方的義務：
1.對甲方交來抵押物的`單證妥善保管，不得遺失、損毀。
2.在甲方到期還清所有本協議規定的款項后，將抵押物的單證完整交給甲方。
(二)乙方的義務：
1.應按照本協議規定時間主動償還對甲方的欠款及利率。
2.乙方在簽訂協議之日起交付抵押物的所有權證書。
第四條違約責任乙方如因本身責任不按合同規定支付給甲方欠款及利息的，乙方應負責違約責任。
第五條本合同經___________見證后生效。
本合同一式六份，甲、乙雙方各執二份，見證單位留存二份。
甲方：(公章)
代表人：________
乙方：(公章)
代表人：________
簽約日期：________
見證單位：(簽章)：
分期還款協議書15
甲方：____
身份證：____
住址：____
乙方：____
身份證：____
住址：____
經過友好協商，雙方就有關事項協議如下：
一：乙方在______年____月____日向甲方借款人民幣______萬元，至簽訂協議日期為止累計共計利息3萬元人民幣，共計人民幣4萬元整。經雙方協商，同意甲方最終只需歸還乙方人民幣十二萬元整。
二：以上十二萬歸還款分期歸還，其中兩萬簽訂完本協議后立即歸還，甲方在收到乙方這兩萬元后，十五天內必須在當地人民法院對甲方撤訴。余下十萬欠款分三年內歸還。分期歸還方式如下：
⑴從______年____月____日至______年____月____日這段期間內，甲方歸還乙方人民幣四萬元。
⑵從______年____月____日至______年____月____日這段時間內，甲方歸還乙方人民幣三萬元。
⑶從______年____月____日至______年____月____日這段期間內，甲方歸還乙方人民幣三萬元。
三:如甲方反悔協議，所有借款乙方終止償還，概不負責。如乙方反悔本協議，從______年____月____日本金加利息，起訴一切費用由乙方承擔。
四：乙方每次收到還款金額后都必須向甲方書寫收據，在乙方到期還清所有本協議規定的款項后，本協議自動終止。
五：本協議甲乙雙方簽字蓋章后生效。
六：本協議一式兩份，甲乙雙方各一份。
在場見證人：____
甲方：____
乙方：____
地點：____
______年____月____日
【分期還款協議書】相關文章：
分期還款協議書06-26
（經典）分期還款協議書05-18
分期還款協議書06-14
還款分期協議書02-09
分期還款協議書(大全)06-23
欠款分期還款協議書11-07
住宅分期還款協議書11-06
個人分期還款協議書05-15
【薦】分期還款協議書11-30
分期還款協議書【熱】11-30