分期還款協議書

時間：2022-07-07 11:15:07 還款協議書我要投稿

分期還款協議書（精選12篇）

　　在現實社會中，協議在生活中的使用越來越廣泛，簽訂簽訂協議可以使事務的結果更加完美化。到底應如何擬定協議呢？下面是小編精心整理的分期還款協議書，希望對大家有所幫助。

分期還款協議書（精選12篇）

　　分期還款協議書篇1

　　開發商: (以下簡稱甲方)

　　認購方: (以下簡稱乙方)

　　身份證/護照(營業執照)

　　號碼:

　　通訊地址:

　　郵編:

　　聯系電話:

　　1、

　　2、

　　甲乙雙方本著自愿、平等、互利的原則，簽訂本協議書。

　　乙方于年月日購買甲方項目幢單元室，總房款為人民幣佰拾萬仟佰拾元，已簽訂認籌協議并交納定金元(如果是認籌客戶，出示有效認籌協議，認籌金自動轉換為定金)，因個人原因導致無法按時交齊首期款，現乙方自愿申請首期款分期支付，具體付款方式如下：年月日，簽訂《商品房買賣合同》前支付( %)首期款(含定金)，即：元;今剩余購房款向江蘇美亞房地產開發有限公司借款人民幣￥元(大寫) ，在年月日前無息分期還清;

　　1.年月日支付首期剩余房款 %，即：元;

　　2. 年月日支付首期剩余房款 %，即：元;

　　(生效時間以同時簽訂《商品房買賣合同》和《項目首付款分期付款協議書》為準)

　　且甲、乙雙方達成以下協議：

　　1. 乙方必須在規定的期限內付清全部借款，如有特殊情況需提前半個月向甲方申請剩余借款還款時間延期(延期時間僅限一個月，申請次數僅限一次)，乙方本人或委派家人攜帶《首付款分期付款協議書》和委托證明前往售樓部，填寫《延期申請表》，待甲方審核通過后，方可批準;

　　2. 如乙方未按協議規定的時間還款，逾期在30天之內，自本協議規定的應還款期限之第二天起至實際全額付清還款之日止，甲方有權按借款金額的千分之一/天的比例收取違約金至付清之日，逾期30天未繳納款項，乙方自愿放棄上述所購房屋全部權利，甲方有權處理房產出售給他人，且不退還乙方所繳納房款，乙方無條件按甲方要求在房屋交易過程中簽字，如乙方拒絕配合甲方，甲方有權在當地人民法院提起訴訟;

　　3. 辦理交房手續前提，乙方需付清全部借款，如逾期產生的違約金，連同借款一并付清;

　　4. 協議期內，乙方不得隨意更變業主身份，不得退房，不得單方面終止該合同;

　　5. 本協議書一式兩份，由開發商、認購方各執一份，具有同等法律效力，發生糾紛，在甲方所在地人民法院訴訟解決;

　　甲方(簽章)：乙方簽字：

　　代表簽字：乙方蓋章：年月日年月日

　　分期還款協議書篇2

　　甲方：____身份證：____住址：____

　　乙方：____身份證：____住址：____

　　經過友好協商，雙方就有關事項協議如下：

　　一：乙方在xx年7月2 日向甲方借款人民幣萬元，至簽訂協議日期為止累計共計利息3萬元人民幣，共計人民幣 4萬元整。經雙方協商，同意甲方最終只需歸還乙方人民幣十二萬元整。

　　二：以上十二萬歸還款分期歸還，其中兩萬簽訂完本協議后立即歸還，甲方在收到乙方這兩萬元后，十五天內必須在當地人民法院對甲方撤訴。余下十萬欠款分三年內歸還。分期歸還方式如下：

　　⑴從xx年至xx年 0月份這段期間內，甲方歸還乙方人民幣四萬元。

　　⑵從xx年至xx年 0月份這段時間內，甲方歸還乙方人民幣三萬元。

　　⑶從xx年至xx年 0月份這段期間內，甲方歸還乙方人民幣三萬元。

　　三:如甲方反悔協議，所有借款乙方終止償還，概不負責。如乙方反悔本協議，從xx年本金加利息，起訴一切費用由乙方承擔。

　　四：乙方每次收到還款金額后都必須向甲方書寫收據，在乙方到期還清所有本協議規定的款項后，本協議自動終止。

　　五：本協議甲乙雙方簽字蓋章后生效。

　　六：本協議一式兩份，甲乙雙方各一份。

　　在場見證人：____

　　甲方：____

　　乙方：____

　　地點：____

　　20xx年xx月xx日

　　分期還款協議書篇3

　　甲方（欠款方）：共欠乙方（收款方）：

　　人民幣，經甲、乙雙方充分協商，特訂立如下協議：

　　一、本欠款共分期，在每月日前，甲方（欠款方）保證乙方（收款方）可以收到或甲方（欠款方）向乙方（收款方）指定銀行存折帳號存入。銀行存折帳號姓名。

　　二、本協議一式兩份，甲、乙雙方各執一份。

　　三、本協議自甲、乙雙方簽字之日起生效。

　　甲方（欠款方）：乙方（收款方）：

　　20xx年月日

　　分期還款協議書篇4

　　甲方：

　　乙方：

　　現鑒于乙方不能一次性償還欠款。甲乙雙方經過友好協商，在協商一致的基礎上，達成如下還款協議：

　　第一條甲、乙雙方在此確認：截止本協議簽訂之日乙方尚欠甲方人民幣：￥元__ （注明：有欠條）

　　第二條甲方同意乙方分_12_ 次償還欠款及還款計劃

　　1、甲乙雙方約定第一次還款日期為：農歷年月日償還金額為（人民幣）：￥元

　　2、甲乙雙方約定第二次還款日期為：農歷年月日償還金額為（人民幣）：￥元

　　3、甲乙雙方約定第三次還款日期為：農歷年月日償還金額為（人民幣）：￥元

　　4、甲乙雙方約定第四次還款日期為：農歷年月日償還金額為（人民幣）：￥元

　　5、甲乙雙方約定第五次還款日期為：農歷年月日償還金額為（人民幣）：￥元

　　6、甲乙雙方約定第六次還款日期為：農歷年月日償還金額為（人民幣）：￥元

　　7、甲乙雙方約定第七次還款日期為：農歷年月日償還金額為（人民幣）：￥元

　　8、甲乙雙方約定第八次還款日期為：農歷年月日償還金額為（人民幣）：￥元

　　9、甲乙雙方約定第九次還款日期為：農歷年月日償還金額為（人民幣）：￥元

　　10、甲乙雙方約定第十次還款日期為：農歷年月日償還金額為（人民幣）：￥元

　　11、甲乙雙方約定第十一次還款日期為：農歷年月日償還金額為（人民幣）：￥元

　　12、甲乙雙方約定第十二次還款日期為：農歷年月日償還金額為（人民幣）：￥元

　　第三條甲方保證

　　對乙方交來欠條及本協議妥善保管，不得遺失、損毀。在乙方到期還清所有本協議規定的款項后，將欠條單證及本協議完整交給乙方。

　　在未到甲方、乙雙方約定的還款日期前，不對乙方討要欠款。

　　第四條乙方保證

　　按照本協議規定時間主動償還甲方的欠款。在簽訂本協議之日重新更換欠條并交付甲方。

　　第五條本協議經甲、乙雙方簽字后生效。

　　第六條本協議一式二份，甲、乙雙方各執一份。

　　甲方：乙方：

　　簽約日期：簽約日期：

　　分期還款協議書篇5

　　甲方（債權人）：（以下簡稱甲方）乙方（債務人）：（以下簡稱乙方）

　　根據青島市中級人民法院判決，由甲方承建乙方籌建的青島市市級糧食儲備庫二期工程，乙方拖欠甲方工程款一案，甲、乙雙方經協商一致，就乙方欠甲方工程款相關還款事宜達成如下協議：

　　第一條、經青島市市北區人民法院和青島市中級人民法院判決，乙方欠甲方工程款及相關費用共計人民幣3012419.29元（其中：工程款793633.18；損失費1705378.5；質保金468192.61；訴訟費、評估費25215+20000），后經甲乙雙方協商，甲方同意乙方還款在確保誠信的'基礎上還款人民幣240萬元（大寫：貳佰肆拾萬元整）。

　　第二條、由于乙方資金困難一直未履行該還款義務，為了保證甲方的債權能早日實現，甲、乙雙方就該欠款還款事宜達成如下內容：

　　1、甲方同意乙方分三次還款，乙方第一次還款時間與數額：20xx年12月30日前還工程款100萬元（大寫：壹佰萬元整，以實際到甲方賬戶為準），乙方第二次還款時間與數額：20xx年12月30日前還工程款80萬元（大寫：捌拾萬元整，以實際到甲方賬戶為準），乙方第三次還款時間與數額：20xx年12月30日前還工程款60萬元（大寫：陸拾萬元整，以實際到甲方賬戶為準）。

　　2、如果乙方不能按上述約定時間足額還款，只要發生一次超過七天，甲方有權要求乙方按原判決數額一次性支付全部剩余欠款數額，并按日支付判決數額0.5%的違約金，并付判決數額利息。

　　3、乙方已經根據法律有關規定，經對賦予強制執行效力公證的含義、內容、程序、效力等具有了明確的了解，經慎重考慮，乙方同意在本協議簽訂后根據甲方要求隨時賦予本協議強制執行效力。

　　4、本協議還款數額包含[20xx]青民一終字第655號判決書及青島市市級糧食儲備庫二期工程項目內容。其中二期工程主體、工程場區路面（室外）、排水溝及消防管網、強弱電若仍存在工程欠款，則均由在雙方已談妥協議價款（240萬）中支付。

　　5、本協議還款時乙方必須支付現金或支票（不包括承兌支票），不得以物抵債或其他任何方式的還款。

　　第三條、爭議的解決方式

　　本合同在履行中如發生爭議，按原判決執行，乙方一次性付清原判決工程款及本協議第二條2款約定的違約金和利息。本協議履行完畢，雙方關于青島市市級糧食儲備庫二期工程的工程糾紛再無爭議，甲方不得以任何理由向有關司法機關，向乙方主張青島市市級糧食儲備庫二期工程中判決款項。

　　第四條、本協議自雙方簽字蓋章后生效，一式貳份，甲、乙雙方各執壹份，具有同等法律效力。所有款付清后自動失效。

　　甲方（簽章）：

　　年月日

　　乙方（簽章）：

　　年月日

　　分期還款協議書篇6

　　甲方(貸款方)

　　乙方(借款方)

　　乙方于年月日向甲方借款，金額為人民幣元，期限為年，至年月日到期。為了確保借款如期歸還，現根據規定，并在平等的基礎上，經甲、乙雙方充分協商，特訂立如下協議：

　　一、乙方必須按月交清每月應付借款利息，如逾期未交，逾期利息部分可由甲方計算復利。

　　三、根據乙方的經營收入和借款數額，甲方同意乙方分期還清借款本金，具體還款計劃如下表：

　　四、如超過2個月(含2個月)以上未交應付利息，或超過2個月(含2個月)未按計劃歸還本金，甲方有權依法處置乙方的抵押物，提前收回借款本息。

　　五、本協議一式兩份，甲、乙雙方各執一份。本協議自甲、乙雙方簽字之日起生效。

　　甲方(公章)_________

　　乙方(公章)_________

　　法定代表人(簽字)_________

　　_________年____月____日

　　分期還款協議書篇7

　　甲方（債權人）：

　　地址：聯系方式：

　　身份證號：

　　乙方（債務人）：

　　地址：聯系方式：

　　身份證號：

　　第一條經對賬，乙方確認截止年月日，尚欠甲方欠款元；

　　乙方保證自簽訂協議之日起至年月日前還清所欠甲方借款。

　　第二條乙方因資金困難等問題難以一次性償還甲方借款，故乙方采取分期付款的方式償還甲方借款，具體還款方式如下：

　　甲乙雙方自簽訂本協議之日起，于每月日償還借款。所償款項以元為最低限度，最高額以尚欠款項為準，直至還清借款為準。

　　第三條甲方保證，在乙方按照上述約定償還款項期間內，不采取法律措施追究乙方責任；

　　若乙方未按照上述約定于規定的期限償還款項達月之久，甲方有權就此采取法律措施，追究乙方的法律責任。

　　第四條甲方因主張權利產生的各項費用，包括但不限于律師費、訴訟費、保全費等費用，均由乙方承擔。

　　第五條本合同履行中發生的爭議，甲乙雙方均有權在甲方所在地的人民法院提起訴訟。

　　第六條本協議自甲乙雙方簽字后生效。本協議一式兩份，雙方各持一份，具有同等效力。

　　甲方：乙方：

　　簽約日期：簽約日期：

　　分期還款協議書篇8

　　出賣人：_________(以下簡稱甲方)

　　買受人：_________(以下簡稱乙方)

　　保證人：_________(以下簡稱丙方)

　　今甲方(出賣人兼全部人)與乙方(買受人兼使用人)就產品分期買賣事件，告竣以下協議：

　　________年____月____日

　　第一條本合同的標的物為_________，分期付款總額定為人民幣_________元整。乙方可以按照下列規定付出款項予甲方：

　　(一)前款_________元。

　　(二)余款_________元。

　　(三)月息_________元。

　　第二條乙方預付_________元予甲方，余款自________年____月____日至________年____月____日止。每月____日前各付出_________元。

　　第三條乙方可以就上述提供擔保，于本合同成立時，以前條所載的金額與日期，開出支票_________張交付甲方。上述支票的保管處理權限屬甲方，每次交付支票，即視為乙方償還貨款。

　　第四條甲方于本合同訂立的同時，將_________產品交予乙方，并贊同乙方對該產品的使用。

　　第五條乙方若能付出第二條分期付款金額及其他應付的各項費用，須自付出日始以日息_________分付出甲方作為延遲喪失金。

　　第六條乙方須以正當的方式使用_________產品，如有違反，甲方可立即解除本合同。

　　第七條乙方連續兩次未付出價款，而且未付出到期價款的金額達到全部價款的_________，甲方可以請求乙方付出到期以及未到期的全部價款或者解除合同。甲方解除合同的，可以向乙方請求付出該標的物的使用費。

　　第八條合同爭議的解決方式：本合同在履行歷程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調停;協商或調停不成的，按下列第_________種方式解決：

　　(一)提交_________仲裁委員會仲裁;

　　(二)依法向人民法院起訴。

　　第九條其他商定事項：_________。

　　出賣人(甲方)(蓋章)：_________買受人(乙方)(蓋章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

　　________年____月____日________年____月____日

　　簽訂地點：_________簽訂地點：_________

　　保證人(丙方)(蓋章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________

　　簽訂地點：_________

　　________年____月____日合作協議書

　　分期還款協議書篇9

　　甲方（債權人）：____________

　　乙方（債務人）：____________

　　丙方（擔保人）：____________

　　鑒于乙方于年月日向甲方購買了產品（詳見合同《_______________》），根據《民法典》及相關法律的規定，甲、乙、丙三方經協商一致，就乙方拖欠甲方貨款、由丙方提供擔保相關事宜達成如下協議：

　　一、甲、乙雙方經財務對帳，確認截止至_____年_____月_____日乙方尚欠甲方貨款人民幣_______________元整（小寫：____________元）。

　　二、由于乙方資金困難一直未履行支付上述款項，現乙方承諾按照如下還款計劃分期還款，甲方亦同意乙方的該還款計劃：

　　1、第一期：____________年_____月_____日前，乙方向甲方支付第一期款項人民幣__________元整（小寫：____________元）；

　　2、第二期：____________年_____月_____日前，乙方向甲方支付第二期款項人民幣__________元整（小寫：____________元）；

　　3、第三期：____________年_____月_____日前，乙方向甲方支付第三期款項人民幣__________元整（小寫：____________元）。

　　三、如乙方未按上述約定時間足額還款，則視為乙方嚴重違約，應一次性支付全部剩余欠款給甲方，并按剩余欠款總金額0。5%/日計算支付違約金給甲方。甲方因主張權利產生的各項費用（包括訴訟費、律師費、調查費、擔保費等）由乙方承擔。

　　四、丙方身份證號碼愿意以個人財產為本“分期還款協議書”所確定的乙方應支付給甲方的貨款、違約金及甲方因主張權利產生的各項費用（包括訴訟費、律師費、調查費、擔保費等）承擔連帶擔保責任，直至上述貨款及違約金等各項費用全部還清為止。甲乙雙方均同意本擔保人的上述擔保事項。如乙方未準時支付任何一期貨款，甲方有權向丙方追償。

　　五、任意一期沒有全額付款，乙方和丙方同意甲方質押其所有財產（包括乙方和丙方的公司機械設備、原材料、成品、車輛、房產等所有個人和公司財產。）

　　六、本協議在履行中發生的爭議，甲、乙、丙三方一致同意由甲方公司所在地人民法院管轄。

　　七、本協議自三方簽字蓋章后生效。

　　八、本協議一式三份，甲、乙、丙三方各執壹份，具同等法律效力。

　　（以下無正文，為簽署頁）

　　甲方（簽章）：_________________乙方（簽章）：____________

　　法定代表人：____________法定代表人：____________

　　__________年_____月_____日__________年_____月_____日

　　丙方（簽字）：____________

　　分期還款協議書篇10

　　甲方(債權人)：

　　乙方(債務人)：

　　擔保人：

　　根據《中華人民共和國合同法》及相關法律的規定，甲、乙雙方經協商一致，就乙方欠甲方裝修工程款相關事宜達成如下協議：

　　第一條、甲、乙雙方經財務對帳，確認截止_____年_____月_____日乙方尚欠甲方裝修工程款人民幣__________元整(小計：__________元)。

　　第二條、由于乙方資金困難一直未履行該還款義務，為了保證甲方的債權能早日實現，乙方承諾按如下方式償還：

　　1、乙方承諾于_____年_____月_____日前還清所欠工程款人民幣計__________元整(小計：__________元)。

　　2、從_____年_____月_____日起至還清全部欠款時止，乙方按月向甲方支付欠款人民幣__________元整(小計：__________元)，并于每月_____日前支付;

　　3、如果乙方有一期未按上述時間足額給付，則甲方有權就剩余工程款向泰州市海陵區人民法院申請強制執行。甲方因主張權利產生的各項費用(包括但不限于訴訟費、保全費、鑒定費、評估費、拍賣費、律師費、執行費等)由乙方承擔，同時乙方還須向甲方支付所欠工程款10%的違約金計元。

　　第三條、爭議的解決方式

　　本合同在履行中如發生爭議，甲、乙雙方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

　　第四條、本協議自三方簽字或蓋章后生效。一式五份，甲、乙雙方、擔保方各執壹份。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日

　　分期還款協議書篇11

　　甲方（出借人）：_____________

　　乙方（借款人）：_____________

　　丙方（擔保人）：_____________

　　乙方因資金周轉需要于__年__月__日從甲方處借款人民幣__元整，大寫：元，并由__________為該筆借款提供連帶責任擔保。現因此筆借款乙方未能按期償還，丙方自愿在此基礎上再以擔保人的身份向甲方提供此筆借款擔保。經甲、乙、丙三方友好協商在平等、自愿的基礎上，達成如下還款協議：

　　乙、丙方確認乙方早已收到甲方給付的人民幣________元整。

　　因乙方未能按時還款，丙方自愿為乙方能夠還款提供連帶責任擔保，保證期間自本協議簽訂之日起__年。

　　丙方連帶責任擔保的擔保范圍包括本合同項下的借款本金利息（利息按月息__%計算）、實現債權的費用（含交通費、律師費）等所有實現債權的費用。

　　本協議一式三份，甲方執一份，乙、丙方各執一份，效力同等。本協議自三方簽字蓋章或捺印后生效。

　　甲方：（蓋章）_____________

　　乙方：（蓋章）_____________

　　丙方：（蓋章）_____________

　　簽訂日期：__年__月__日

　　分期還款協議書篇12

　　甲方：

　　乙方：

　　乙方于_____年_____月_____日購買位于_____小區_____號_____樓_____單元_____層_____戶房屋壹套，面積為_____平方米，合同號為：_____，付款方式為按揭，應付首付款為_____，剩余房款以銀行按揭方式支付。鑒于乙方由于個人原因未能在簽定《商品房買賣合同》時付清首付款全款，雙方就此達成如下補充協議：

　　一、甲乙雙方在簽訂《商品房買賣合同》時，支付部分首付款，計萬元（大寫元），剩余首付款為元（大寫元）乙方需向甲方出具欠條。

　　二、乙方承諾首付欠款按以下方式與時間進行支付：

　　第一次還款：20_____年_____月_____日前，還_____元；

　　第二次還款：20_____年_____月_____日前，還_____元；

　　第三次還款：20_____年_____月_____日前，還_____元。

　　若乙方未按本協議約定日期付款，按以下方式處理：

　　1、逾期在30日之內，自本協議規定的應付款期限之第二天起至實際支付應付款之日止，乙方向甲方按日支付逾期應付款萬分之三的違約金，《商品房買賣合同》繼續履行；

　　2、逾期超過30日的，甲方有權解除合同，并有權將該房產另行出售而無（單間租房協議書）。

　　需征得乙方同意。甲方解除合同的，乙方按總房款的3%向甲方支付違約金。乙方愿意繼續履行合同的，經甲方同意，合同繼續履行，自本協議規定應付款之第二天起至實際支付應付款之日止，乙方按日向甲方支付逾期應付款千分之四的違約金。

　　三、乙方未按照本協議約定日期付清剩余首付款的，甲方有權順延《商品房買賣合同》中約定交房日期。

　　四、本協議為《商品房買賣合同》的補充協議，如內容與《商品房買賣合同》相沖突的，以本協議為準。

　　五、本協議一式貳份，甲乙雙方各執一份，自雙方簽字之日起生效。