【熱門】買賣合同集錦6篇
在人民愈發重視法律的社會中，很多場合都離不了合同，合同協調著人與人，人與事之間的關系。相信很多朋友都對擬合同感到非常苦惱吧，下面是小編幫大家整理的買賣合同6篇，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
買賣合同 篇1
甲方（需方）：
乙方（供方）：
按照《中華人民共和國合同法》及相關規定，本著平等互利、協商一致的原則，甲方為滿足客戶需要，需從乙方購買一定量的物品，乙方承諾保證甲方的正常銷售，茲訂立合同條款如下：
一、采購酒品的種類、數量及金額（人民幣）
二、交貨日期及地點
2.1 交貨日期：
2.2 交貨地點：
三、合同價款（人民幣）：
3.1合同總價： 668160元 。總價中包括人工費、運輸等費用。
四、付款條件及方式
4.1 產品預定后先支付該批貨物貨款的50%，全部送達到甲方并經甲方驗收合格后經雙方認可蓋章，支付剩余總價的50%。
五、包裝和儲放
5.1采購酒產品采用廠家標準包裝，且必須滿足運輸安全要求和規范規定，由于包裝和運輸過程中造成產品損壞，一切責任由乙方承擔。乙方有義務保證貨物包裝的完好無損,甲方有權拒收乙方交付的已損壞的包裝物以及其中的貨物。
5.2酒品出廠并運抵甲方指定交貨地點后，由甲方簽字驗收，一切貨物儲放和保管事宜均由甲方負責。
六、交貨方式
由乙方送貨到甲方指定地點，相關費用（包括運費、裝卸費等）由乙方承擔，乙方負責免費卸貨。乙方承擔貨物運抵交貨地點前的風險、費用及責任。
八、違約和索賠
9.1任何一方單方面解除本合同，應向對方賠償相當于本合同30%的違約金，并承擔由此引起的一切法律責任。
9.3若乙方提供的產品與約定不符或不能驗收合格，乙方予以更換，更換后仍不滿足甲方要求的，乙方按報價的三倍給予甲方經濟補償。
9.4乙方未能在約定日期到貨，每延誤一天扣罰合同總款的3‰，延誤超過
10天以上除按天扣罰外，另扣罰總價款的5%作為違約金，且甲方有權單方面書面解除合同，由乙方承擔合同總價款30%的違約金。
9.5除不可抗力原因外，甲方未能按合同規定付款，甲方每逾期一周付款，按應支付額的3‰支付違約金。延期超過10天以上除按天支付3‰違約金外，還需支付總價5%作為違約金。因乙方原因導致甲方付款遲延的除外。
十、爭議與仲裁
10.1所有因本合同或與本合同有關的爭議應由甲、乙雙方通過友好協商解決。甲、乙雙方因合同發生爭議并協商不成時，可向合同簽訂地人民法院起訴。 十一、文本和生效
10.1本協議壹式貳份，甲方執壹份，乙方執壹份。本協議自雙方蓋章后生效。
甲 方（簽章）：乙 方（簽章）：
開戶行： 開戶行：
帳 號： 帳 號：
簽定日期： 年月日
買賣合同 篇2
賣方（以下稱甲方）：
買方（以下稱乙方）：
依據《中華人民共和國合同法》及相關法律、法規，遵照平等、自愿、公平和誠實信用原則，經甲、乙雙方友好協商，訂立購買合同如下：
1、 乙方購買甲方如下的玉器：
購買金額（大寫）： ***** 。
2、購買條款：
(1)、付款方式
合同簽訂后乙方需繳納定金 *** 元 ，余款 **** 元在月 日前付清并打入甲方指定賬戶。
(2)、發貨時間
乙方付清全款后 3 日內，甲方負責將貨物運送至乙方指定地址:
3、 甲方條款：
(1)、玉器如有質量問題，甲方無條件全額退款。
(2)、乙方購買甲方的玉器，經檢定為假玉器(非A貨)，甲方按照合同金額的二倍支付乙方賠償金。
4、 乙方條款：
甲方出售的玉器為真玉器(A貨)，乙方惡意制造甲方出售的玉器為假玉器(非A貨)并向甲方索取賠償時，甲方有權提交有關仲裁機構(法院)仲裁，如乙方敗訴必須賠償甲方各項損失。
5、 合同生效及解決爭議的約定：
本合同經甲、乙雙方簽章后生效。本合同一式貳份，雙方各執壹份。
本合同發生糾紛時，由雙方協商解決或提交有關仲裁機構（法院）解決。
甲方負責人（簽字）：
乙方（簽字）：
簽訂日期： 年 月 日
買賣合同 篇3
紙 張 購 銷 合 同
供方：山東泉林紙業有限公司 需方：新華印務有限公司
二、質量標準：生產廠企業標準，尺寸不少于720×1000mm 及890×1240mm；紙張克數誤差不能超過±1.5克；紙張能保證正常四色機雙面八色印刷，無紙粉、不打皺、印刷時無拉毛現象。
三、交貨地點：需方指定印刷廠（限西安市內），供方承擔運輸費用。
四、包裝標準：平板木夾板包裝，包裝完整、無破損。
五、驗收標準，方法及提出異議的期限：如有質量問題需方在貨到后15日內提出異議，若逾期不提出異議，視為合同產品符合質量要求，技術標準。
六、結算方式及期限：需方在簽訂合同時預付定金拾萬元整，貨到后經印刷廠印刷后無質量問題，供方向需方開具全部增值稅專用發票后，需方將其余貨款付清。
七、解決爭議方式：雙方友好協商解決。
八、供貨時間：20xx年7月日前。
九、本合同壹式貳份，具有同等效力。供方和需方各執壹份。
供方名稱：山東泉林紙業有限公司 需方名稱：新華印務有限公司 地址及電話：西安市西七路888號 地址及電話：西安市西七路888號 法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
簽定日期：20xx年7月13日簽定日期：20xx年7月13日
買賣合同 篇4
原告訴稱：200x年11月23日，原、被告簽訂一份《商品房買賣合同》，由原告向被告購買其開發 “悠雅軒”S11號商鋪一套，約定層高為首層3.6米、二層3米，合同附件一房屋平面圖中僅標注有一條梁柱。房屋建成后，原告發現被告建造的房屋有以下嚴重影響使用的`問題：
（1）一、二層中央均有一直徑為15厘米的粗大排水污管；
（2）一層有兩條柱子長寬分別為38×54厘米、72×13厘米，高
2.94米；
（3）一層凈高僅為2.94-3.46米；
（4）二層有五根橫梁；
（5）二層有兩個沉沙井，規格分別為2.6×1.54×2.35米和2.45×1.85×2.32米；
（6）二層凈高只有1.93-2.84米。由于原告簽訂商品房買賣合同是希望買到符合合同附件一房屋平面圖及合同第三條約定的商鋪，而被告實際提供的商鋪違背了原告的真實意思表示，原告對此有重大誤解。原告要求退房無果，故訴至法院，請求判決撤銷雙方的《商品房買賣合同》，判令被告返還購房款258503元及利息（從20xx年11月23日起計至返還之日止），本案的訴訟費由被告承擔。
被告辯稱：不同意解除合同。《商品房買賣合同》是雙方自愿協商簽訂的，對雙方當事人均具有法律約束力，受法律保護。被告交付的房屋規格均符合合同約定，是按有關部門審查批準的施工圖紙施工建設的，也符合國家相關規范，不存在影響房屋使用的問題。原告要求撤銷合同的理由不能成立，請求駁回原告的訴訟請求。
適度把握商品房預售合同糾紛中“重大誤解”的適用范圍
商品房預售是平等主體的當事人之間買賣尚未建成的房屋（以下簡稱期房）的交易行為。商品房預售區別于現房銷售的最大特征，是交易發生時作為標的物的商品房尚未建成，買受人只能借助出賣人提供的資料、通過想象來認知所購房屋的情況。因此，房屋建成后的實際狀況與買受人的想象存在差異是難免的。正因為如此，與同等條件下現房銷售相比，預售期房不但價格偏低，而且為了維護交易的穩定性，對買賣雙方的權利義務也有特殊要求：一方面要求出賣人在履行如實告知義務時，應保證買受人的想象與將來房屋的真實狀況之間的差異在合理范圍之內；另一方面也要求買受人對差異風險有合理的預見。所謂“合理”，是以通常情況下常人的理解能力、承受能力為判斷標準的。是否超過“合理”范圍影響到買賣房屋的真實意思表示，是判斷是否構成“重大誤解”的標準。
本案原告作為消費者，在交易中處于弱勢地位，對其所購房屋的具體情況只能通過被告的口頭和書面描述中得到認知。但被告卻未將房屋的詳細結構情況通過實物（如樣板房）或書面及口頭方式告知原告、以便原告能正確認知房屋的基本結構。而從房屋建成后法院現場勘驗的情況看，雖然仍然該商鋪仍然能夠使用，但確實存在空間狹小、結構低矮、有明顯的壓抑感的問題，尤其以第二層的情況更為嚴重。這是通常情況下常人根據被告提供的信息（包括合同中對戶型和層高的文字描述、平面圖的標注等等）所無法想象的，也必將對房屋的使用人造成不便及不適，顯然不符合原告購房時的真實意思表示。因此，原告主張其在購買房屋時對房屋空間結構存在重大誤解，應予支持。
在本案判決生效后，同一小區的另外兩戶業主曾經以同樣的理由提起訴訟，但法院經現場勘驗后，發現這兩戶房屋雖然也存在梁柱、排污管占用一定空間的事實，但情況遠不如本案中的嚴重，不會給使用者帶來明顯的不適感。也就是說，常人對房屋的想象與實際情況的差異尚未超過合理范圍，因此，在后兩案中，原告的訴訟請求并未得到支持。三個案件的不同判決，體現了對“重大誤解”的尺度的把握。
買賣合同 篇5
甲方（賣方）： 身份證號碼：
乙方（買方）： 身份證號碼：
甲、乙雙方就宅基地及房屋買賣事宜，經協商自愿達成如下協議：
一、甲方自愿將坐落在 東雷堡村村東 東鄰鄭檁 南鄰曹寶銀 西鄰曹二虎 的宅基地及房屋出售給乙方。
二、雙方議定的上述宅基地及房屋成交總價為人民幣 元。
三、甲方陳述：該宅基地及房屋的所有權完全歸甲方個人，該宅基地及房屋沒有任何的債權債務糾紛，其轉讓符合法律規定的條件，如因甲方原因導致乙方損失，甲方愿承擔全部賠償責任。
四、在約定期限內不能辦好土地使用證及房產證手續，導致本合同無法履行，乙方可向甲方提出解除合同的請求，甲方接到請求后應向乙方返還所有已收房款。
五、自本合同簽訂生效起，該宅基地的所有權、處置權、以及因國家動拆遷安置政策帶來的所有權益均與甲方無關。
六、土地使用證及房產證等其他證件未能辦理前，以本合同為準。
七、本合同自雙方簽章之日起生效，未盡事宜，雙方協商解決，由此達成的補充協議與本合同有同等效力。
八、本合同一式貳份，甲、乙雙方各執一份，每份具有同等效力。
甲方簽字： 乙方簽字：
年 月 日 年 月 日
買賣合同 篇6
甲方：
乙方：
按照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其它法律、法規規定，雙方在遵循自愿、平等原則的基礎上，經協商一致同意，訂立本合同，以供雙方信守：
第一條：工程概況
1、 工程名稱：
2、 工程地址：
3、 承包范圍：
4、 承包方式：
5、 工期：
1)工程施工工期為
2)工期必須在保證工程質量前提下按約定的工期完成，竣工工期每延期一天按1000元處罰。如遇不可抗力，乙方須及時報告甲方現場代表，經甲方現場代表書面認可后，方能順延工期。工期予以順延后，工程價款不予增加。
3)工程完工后，甲方審批竣工驗收報告并組織有關部門進行竣工驗收。如一次驗收即通過質監驗收，以甲方認可的申報竣工驗收日為本工程竣工日期。如一次驗收未通過，則以最終質監部門驗收日為竣工日。
第二條：產品及材料要求
1、 滿足GB1765652007
2、 材料：1)防盜門的規格、型號應符合要求，五金配件齊全，并具有生產
許可證、產品合格證和性能檢測報告。 2)防腐材料、填縫材料、密封材
料、水泥、砂、連接板等應符合設計要求和有關標準的規定。 3)防盜門碼放前，要將存放處清理平整，墊好支撐物。如果門有編號，要根據編號碼放好;碼放時面板疊放高度不得超過1.2m;門框重疊平放高度不得超過
1.5m;要有防曬、防風及防雨措施
3、 金屬厚度：門框：內門板：鍍鋅板
4、 內填充物：高級航空鋁箔
5、 防盜筋：按國家要求標準
6、 鎖具：符合國家防盜要求
7、 配件：配件必須齊全
8、 鉸鏈：可調鉸鏈、每單扇門必須配四片鉸鏈承重，安全可靠、調整方便
9、 質量必須經甲方檢驗合格，才能安裝。乙方必須出具產品合格證、質量保證書、資質證、營業執照、檢測報告書等質量合格證書，并提供維修卡，以便備查。前述證件作為本合同的附件。
三、工程量、單價及總價款
1、單價包括運輸保管費、上下車勞務費、維修費、安裝費、調試費、技術服務及廠家對用戶的承諾、售前售后保修等費用。
2、工程量以具體實際安裝的工程量為準。
四、工程款支付方式
工程款按以下方式支付：合同簽訂后，兩日內，甲方支付乙方工程款壹萬元(￥100,00.00)作為定金;當所有安裝材料到達甲方施工地后，定金自動轉為貨款，甲方付到總工程款70%;安裝完畢，驗收合格后，3日內甲方一次性結清剩余工程款。
五、安裝質量及質量保證期要求
1、安裝質量要求：
1)主控項目 ①防盜門的質量和性能應符合設計要求。 ②防盜門規格、尺寸、開啟方向、安裝位置及防腐處理應符合設計要求。 ③防盜門安裝必須牢固。預埋件的數量、位置、埋設方式、與框的連接方式必須符合設計要求。 ④防盜門的配件應齊全，位置應正確，安裝應牢固。
2)一般項目 ①安裝必須牢固，開關靈活，關閉嚴密，無倒翹框與墻體連接所用膨脹螺栓與留孔相符。 ②門框與墻體間縫隙應嵌填飽滿，并采用密封膠密封，密封膠表面應光滑、順直、無裂紋。 ③門表面應潔凈、平整、光滑色澤一致，無銹蝕，大面應無劃痕、無碰傷，漆膜或保護層應連續。
注：安裝完畢，乙方及時通知甲方進行驗收，所有安裝工程經甲、乙、監理三方共同驗收，驗收合格后由三方代表簽字確認(以此作為工程的最終依據)。乙方當場將所有鑰匙交付給甲方。
2、質量保證期、保修：乙方對所訂購的各類門保修期一年，保修期從甲方驗收合格并簽字之日起計算，若乙方不能及時維修，甲方有權委托第三方代修，所支出費用由乙方負責。
六、雙方的權利與義務
1、甲方的權利與義務
(1)甲方有權隨時檢查、監督乙方提供的產品質量，安裝質量。
(2)有權要求乙方按照工程項目進度進行安裝。
(3)有權接受乙方交付的所有防盜門鑰匙并自行保管。
(4)提供堆放場地和協調施工現場工作。
(5)按合同約定及時支付乙方的工程款。
2、乙方權利與義務
(1)乙方必須在材料到達工地之日，按照本合同第二條第9項的約定提供相關證件作為合同的附件。
(2)按照國家建筑施工規定進行施工，積極做好安全施工工作，從進場安裝至安裝完畢，因安裝施工發生的一切安全事故由乙方自行承擔，甲方概不負責。
(3)配合甲方工程項目建設需要進行安裝施工，服從甲方的施工安排。
(4)承擔安裝所發生的運輸、上下車勞務費等相費用。
(5)因安裝質量不符合國家、行業以及本合同約定的要求，產生的一切返工費用由乙方承擔。
(6)按照工程驗收規定要求負責竣工驗收等有關資料的編制，經甲方、監理方確認后并入土建方工程資料。
(7)保證提供的防盜門質量，實行三包政策。
(8)在質保期內，在接到甲方維修通知后 48 小時內趕到現場，并做好維修工作。
七、違約責任
本合同是雙方協商一致，應積極遵守并履行，如一方違約將賠償另一方 合同總價款項 。
八、爭議解決辦法
甲、乙雙方因履行本合同發生的爭議，雙方應互諒互助盡量協商解決，如協商不成，雙方一致同意可向當地人民法院起訴。
九、其他
1、本合同經甲、乙雙方簽字蓋章后生效，未盡事宜雙方可以另行協商，如有需要可以簽定補充協議。本合同及本合同附件、補充協議具有同等法律效力。
2、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份，具有同等法律效力。
十、附件
附件一(防盜門尺寸明細)
甲方(簽字)：
法定代表人：
年 月 日
乙方(蓋章)： 法定代表人： 年 月 日
【【熱門】買賣合同集錦6篇】相關文章：
【熱門】買賣合同模板集錦7篇12-26
【熱門】房屋買賣合同集錦八篇01-05
【熱門】買賣合同范文集錦八篇11-03
【熱門】房屋買賣合同模板集錦9篇01-03
【熱門】買賣合同九篇01-05
房屋買賣合同【熱門】12-03
商品房買賣合同【熱門】11-30
【熱門】買賣合同集合8篇11-20
【熱門】買賣合同模板九篇11-16
買賣合同集錦6篇12-30