- 相關(guān)推薦
內(nèi)墻刮膩?zhàn)雍腿槟z漆施工承包協(xié)議
隨著社會一步步向前發(fā)展，各種協(xié)議頻頻出現(xiàn)，簽訂簽訂協(xié)議是最有效的法律依據(jù)之一。那么你真正懂得怎么寫好協(xié)議嗎？下面是小編精心整理的內(nèi)墻刮膩?zhàn)雍腿槟z漆施工承包協(xié)議，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
甲方：
(簡稱甲方)
乙方：
(身份證號碼：)
(簡稱乙方)
甲方因工程建設(shè)需要，將____區(qū)道路網(wǎng)永中安置點(diǎn)拆遷安置房工程，內(nèi)墻膩?zhàn)雍腿槟z漆工程以包工包料的方式承包給乙方施工。為保質(zhì)保量完成施工任務(wù)，經(jīng)雙方協(xié)商簽訂以下協(xié)議：
一、工程范圍：
永中安置房主體4#和7#樓
二、工程內(nèi)容
1、天棚：高、低縫處理和補(bǔ)縫，防銹漆處理，刮膩?zhàn)佣椤?/p>
2、墻面：基層處理，刮膩?zhàn)佣椤?/p>
3、樓梯間和電梯前室：基層處理，刮膩?zhàn)樱蛏凹垼槟z漆。
4、按以上工序進(jìn)行施工。
5、手工操作工具(膩?zhàn)油啊⒐伟宓?、電纜線。太陽燈、板車等工具均由乙方自行負(fù)責(zé)。
6、對甲方負(fù)責(zé)供應(yīng)的機(jī)具，乙方應(yīng)認(rèn)真保管愛護(hù)，如有丟失損壞，乙方負(fù)責(zé)賠償。
三、工期
以甲方進(jìn)度要求時間為準(zhǔn)。因乙方施工原因而延誤工期，每延誤一天罰款1000元。如遇以下情況，工期可以延誤，但必須經(jīng)甲方書面簽證認(rèn)可。
1、因甲方提出變更施工計(jì)劃或變更圖紙而不能繼續(xù)施工，工期延誤。
2、因遇不可抗拒或自然災(zāi)害影響施工，工期延誤。
四、工程單價及付款方式
1、工程量：按實(shí)際完成工程量結(jié)算。
2、工程單價：(1)刮膩?zhàn)拥膲γ妗㈨斉铩⒘骸⒅鶅r格為5.5元/;(2)乳膠漆樓梯間和電梯前室價格為12元/m2;(3)踢腳線價格為2.5元/m。以上單價包含40%的總價發(fā)票。該單價已包含管理人員費(fèi)用，工人加班工資，因墻體裂縫或墻面破壞、雨水淋濕影響等產(chǎn)生的返工、所有修補(bǔ)，辦理暫住證，勞保用品及其他輔助費(fèi)用。因乙方施工原因出現(xiàn)返修質(zhì)量問題要求返工，相應(yīng)處理費(fèi)用均由乙方全部承擔(dān)。以上單價乙方已綜合考慮市場價格波動因素以及各種政策性調(diào)整因素，此單價為一次性包死。若乙方在施工過程中，滿足不了施工的各項(xiàng)要求或跟不上甲方的施工進(jìn)度，乙方必須無條件退場，結(jié)算按已完成合格工程量的80%決算。
3、付款辦法：工程量按月結(jié)算，工程量為第二月開始支付上個月的工程量，在次月15日前支付上月工程款的80%，通過預(yù)驗(yàn)收支付至90%，余款待通過竣工驗(yàn)收后三個月內(nèi)甲方一次性付清給乙方。甲方工程款匯入乙方個人帳戶(提供發(fā)票后才可支付工程款)。
五、質(zhì)量與安全
1、乙方必須嚴(yán)格按照現(xiàn)行操作規(guī)程及施工驗(yàn)收規(guī)范進(jìn)行施工，施工質(zhì)量(表面光潔，不掉灰;無明顯刮痕;開關(guān)盒口方正、干凈;顏色均勻一致，以樣板間為標(biāo)準(zhǔn)，交叉施工時做好保潔及成品保護(hù)工作，不得污染其它成品)，保證觀感達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
2、乙方在施工應(yīng)嚴(yán)格遵守安全生產(chǎn)操作規(guī)程，采取必要的安全防護(hù)措施，以確保施工安全，因乙方違章操作而引起的安全事故或發(fā)生其它意外事故，其責(zé)任與經(jīng)濟(jì)損失均由乙方負(fù)責(zé)。
3、乙方應(yīng)做好施工現(xiàn)場的保潔和文明施工，配合甲方定期進(jìn)行安全檢查，應(yīng)當(dāng)對工人進(jìn)行安全交底，并做好書面記錄。
4、已方現(xiàn)場施工人員必須辦理好暫住證、流動人口計(jì)劃生育證、就業(yè)證，所有的費(fèi)用均由乙方負(fù)擔(dān)。
5、工人宿舍需專人管理，不得煮飯及賭博，如發(fā)現(xiàn)一律沒收并罰款。
六、甲方責(zé)任
1、每月工程款到位。如未能及時發(fā)放承擔(dān)乙方的一切損失。
2、參與工程組織施工管理。
3、負(fù)責(zé)進(jìn)場人員的膳宿場所和施工、生活用水、用電。
4、負(fù)責(zé)與班組之間的協(xié)調(diào)。
5、及時反映乙方在施工中提出的技術(shù)建議。
6、甲方承擔(dān)工程施工過程中全部的實(shí)驗(yàn)、檢驗(yàn)、測試等費(fèi)用。
七、乙方責(zé)任
1、工程質(zhì)量問題由乙方負(fù)責(zé)，因乙方原因造成的質(zhì)量問題和工期延誤所造成的一切損失，由乙方負(fù)責(zé)。
2、施工中的材料調(diào)度、施工人員的管理有乙方全部負(fù)責(zé)。
3、必須遵守甲方單位的有關(guān)規(guī)章制度等及時辦理務(wù)工暫住證。
4、必須保質(zhì)、保量、按期完成任務(wù)，不準(zhǔn)無故與業(yè)主發(fā)生糾紛。
5、按與甲方簽訂的施工安全生產(chǎn)責(zé)任書的要求進(jìn)行安全管理和承擔(dān)安全責(zé)任。
6、接受甲方的現(xiàn)場技術(shù)指導(dǎo)和施工質(zhì)量監(jiān)督，若發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不符合要求，必須返工至優(yōu)良，同時負(fù)擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用。
7、乙方必須在保質(zhì)保量的前提下節(jié)約用材，每天下班前必須做至落手清，乙方不能私自攜帶甲方材料出場。
8、乙方必須嚴(yán)格按照會審紀(jì)要、施工圖紙、相應(yīng)施工驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)內(nèi)容的認(rèn)真組織施工，因乙方未嚴(yán)格按照上述要求組織造成工程停工，相應(yīng)費(fèi)用均由乙方全面承擔(dān)。
9、乙方必須每月準(zhǔn)時發(fā)放班組民工工資。不得拖欠民工工資，不得滯留民工工資款。
10、在施工過程中乙方應(yīng)做好文明施工，嚴(yán)格按照安全操作規(guī)程進(jìn)行，采取有力安全防護(hù)措施。如乙方造成他人和自身的一切人身傷亡、設(shè)備安全事故，其發(fā)生的責(zé)任及費(fèi)用均由乙方負(fù)責(zé)，甲方不付任何責(zé)任和費(fèi)用。
11、如發(fā)現(xiàn)本工程乙方進(jìn)行轉(zhuǎn)包，甲方單方有權(quán)終止本合同。
八、其它
1、乙方必須服從監(jiān)理單位人員監(jiān)督和管理，虛心接受監(jiān)理人員的寶貴意見。
2、若甲、乙雙方之間發(fā)生爭端或糾紛，應(yīng)本著實(shí)事求是的原則友好協(xié)商解決。若協(xié)商不成，任何一方可向本工程所在地管理轄區(qū)的人民法院提出訴訟。
3、本合同一式二份，雙方各持一份，工程款結(jié)清即失效。
甲方簽字(蓋章)：
乙方簽字(蓋章)：
年 月 日
年 月 日
【內(nèi)墻刮膩?zhàn)雍腿槟z漆施工承包協(xié)議】相關(guān)文章：
內(nèi)墻乳膠漆粉刷承包合同03-08
內(nèi)墻乳膠漆承包合同范本01-18
內(nèi)墻瓷磚施工合同09-02
內(nèi)墻涂料施工合同07-29
內(nèi)墻粉刷施工合同03-18
內(nèi)墻粉刷施工合同05-08
施工總承包和施工合同02-07
刮膩?zhàn)觿趧?wù)分包施工合同09-09